LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS

Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA

CONV-113-2019-MTC/21-LPNS

OBRA: “MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL POMACOCHAS-DV.

MIRAFLORES DE LEVANTO-GUALULO; DV. MIRAFLORES DE LEVANTO-MIRAFLORES DE
LEVANTO; GUALULO-LAS PALMAS, DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA BONGARÁ,
DEPARTAMENTO AMAZONAS”.

PROYECTO: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL – PATS

CONTRATANTE: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Financiamiento: Convenio N° 3587/OC-PE (80%) y Recursos Ordinarios (20%)

2019

1
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Índice General

Carta de Invitación a Presentar Oferta............................................................3

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)................................................5
Sección II. Formularios de la Oferta...............................................................17
Sección III. Contrato.............................................................................................35
Sección IV. Formularios de Garantía......................................................................104

2
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Carta de Invitación a Presentar Oferta

Método Licitación Pública Nacional Simplificada CONV-113 -2019-MTC/21-LPNS

Lima, --- de noviembre de 2019

Señores: CONTRATISTAS

1. El Gobierno de la República del Perú ha recibido un préstamo del BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y del BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) para sufragar el costo del Programa de Apoyo
al Transporte Subnacional y se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar
pagos elegibles en virtud del presente proceso de selección.

2. PROVIAS DESCENTRALIZADO, en el marco de este programa, invita a los oferentes

elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para el CONV-113 -2019-MTC/21-
LPNS, referida al “Obra: Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-
Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto;
Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará, Departamento
Amazonas”, aplicando el método de Licitación Pública Nacional Simplificada.

3. Esta licitación se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la

Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) GN- 2349-9 y en los documentos del proceso que se anexan.

4. Los principales trabajos a ejecutar en la obra de mantenimiento periódico en

afirmado, comprenden: Actividades Preliminares, Pavimentos, Transporte,
Conservación de Señalización y Seguridad Vial, Impacto ambiental .

5. El tipo de contrato a utilizar para la ejecución de la referida Obra será un Contrato

a Precios Unitarios. El costo estimado total es de S/ 6’096,811.71 (sin incluir
impuestos), este monto es indicativo; sin embargo, no existen franjas o límites para
que el oferente presente su mejor oferta de acuerdo a sus propias estimaciones.

6. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los

Documentos de Licitación (incluye expediente técnico) en español (en formato digital
– DVD), a partir del 25 de noviembre al 26 de diciembre de 2019 en horario de
oficina (08:30 hasta las 17:00 horas), en la siguiente dirección: PROVIAS
DESCENTRALIZADO, Oficina de Apoyo a las CREPs: Jr. Camaná N° 678, piso 10-
Tesoreria, Cercado de Lima, Lima – Perú, y contra el pago de una suma no
reembolsable de S/ 20.00 (Veinte y 00/100 Soles)

La constancia de depósito deberá enviarse por correo electrónico a la dirección:

[email protected] y la entrega de los Documentos de Licitación (incluye

3
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
expediente técnico) en español (en formato digital – DVD) será en Jr. Camaná N° 678,
piso 12, Cercado de Lima, Lima – Perú.

7. Su Oferta deberá ser válida y debe mantenerse por un período de noventa (90)
días calendario, a partir de la fecha de apertura de ofertas.

8. Se llevará a cabo una reunión previa en las oficinas de PROVIAS

DESCENTRALIZADO en la dirección: Jr. Camaná Nº 678, Piso 5 - Lima a las 15:00 horas
del día 28 de noviembre de 2019.

9. La Oferta deberá entregarse en las oficinas de PROVIAS DESCENTRALIZADO en la

dirección: Jr. Camaná Nº 678 Piso 7, Lima, por Mesa de Partes hasta las 10:00 horas
del 27 de diciembre de 2019, en físico en un sobre sellado marcado como sigue:

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL

PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROCESO CONV-113 -2019-MTC/21-LPNS

“Obra: Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Oferente: __________________________________________
“Abrir en presencia de la CREP N° 2 - OBRAS, y no abrir antes de las 10:30 horas del 27 de
dicembre de 2019

La apertura y lectura en voz alta de las Propuestas se realizará en las oficinas de

PROVIAS DESCENTRALIZADO en la dirección: Jr. Camaná Nº 678 Piso 5 Cercado de
Lima, a las 10:30 horas del 27 de diciembre de 2019.

10. El cronograma del presente proceso es el siguiente:

Convocatoria 22/11/2019
Solicitudes de aclaración Hasta el 03/12/19
Aclaración de consultas 11/12/2019
Presentación de Ofertas 27/12/2019 hasta las 10:00 horas
Apertura de Ofertas 27/12/2019 a las 10:30 horas

11. En Anexo encontrará los documentos del proceso con las instrucciones para
preparar su Oferta, así como los términos y condiciones del contrato.
Agradeceremos informarnos por escrito de la recepción de esta invitación, tan
pronto la haya recibido, a la dirección del Contratante o correo electrónico:
[email protected]

Atentamente,

____________________________________

4
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Comité de Recepción y Evaluación
CREP Nº 2 - OBRAS

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Invitación y datos básicos

1.1 La UNIDAD EJECUTORA Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante “El Contratante”, invita a
empresas (jurídicas) o consorcio de empresas, a presentar ofertas para la ejecución de
las Obras especificadas en la Sección III Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,
Lista de cantidades y Planos.

1.2 El nombre e identificación del Proceso es CONV-113-2019-MTC/21-LPNS “Obra:

Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-
Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito
de La Florida, Provincia Bongará, Departamento Amazonas”

1.3 El presente contrato será financiado el 80% con fondos provenientes del Préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo, en lo sucesivo “el Banco”, Contrato de Préstamo Nº
3587/OC-PE, Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) y el 20% restante con
Resursos Ordinarios.

1.4 En estos Documentos “día” significa día calendario.

2. Prácticas prohibidas
2.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los
más altos niveles éticos y denunciar al Banco 1 todo acto sospechoso de constituir una
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas
comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas;
(iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos
para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la
1
En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión
de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el
reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
5
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define para efectos de esta disposición, los términos que figuran a
continuación:

i. Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de

hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza
o para evadir una obligación;

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

v. Una práctica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con
el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que
prosiga la investigación, o
(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del
Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 2.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición

de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

6
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa,

que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor
o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

iii. declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta
formal de censura por su conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por

determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 2 subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

vii. imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las
sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 2.1 (b) se aplicará también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva
en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o

participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,

2
Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado es aquel que cumple una de las siguientes
condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia
y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la
licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.
7
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos

ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a
sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de
condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas
en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera
Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación
de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por
auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(ii) entreguen cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción,
podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de servicios de

consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el párrafo 2.1 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se
aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
8
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de
compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a
otras medidas que considere convenientes.

2.2 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas por
el Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan en
este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre prácticas
prohibidas descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los
procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de
delitos vinculados con prácticas prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad
que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el
Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de
un delito vinculado con prácticas prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos
por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 2.1 (b).

9
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

10
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
3. Oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios Elegibles
3.1 Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, así como los bienes y
servicios que suministren deberán cumplir con las reglas de elegibilidad del Banco.
Dichas reglas están disponibles en el sitio virtual del Banco 3. Dichas reglas incluyen, pero
no se limitan a:

(a) Nacionalidad de los individuos y firmas;

(b) Origen de los bienes y servicios;

(c) No haber sido declarado inelegible por el Banco;

(d) No tener conflicto de interés.

4. Preparación y presentación de las Ofertas

4.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el
idioma español. Se deben completar todos los formularios solicitados en la Sección II de
este documento.

4.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Soles.

4.3 Las Ofertas permanecerán válidas por el período de 90 días.

4.4 Las aclaraciones sobre los Documentos del Proceso deberán ser solicitadas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en estas IAO, o al correo electrónico:
[email protected], a más tardar el 03 de diciembre de 2019. La
aclaración de las consultas será el 11 de diciembre de 2019.

4.5 El Oferente presentará su Oferta, la cual deberá contener los siguientes documentos,
incluyendo un índice de los documentos presentados, debidamente foliados y
rubricados en todas sus hojas por el Representante Legal:

4.5.1 Formulario de Oferta, utilizando el formato, suministrado en la Sección II

(Formulario de la Oferta).

3
Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar de Licitación para Contratación
de Obras Menores (disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los
Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas: (a) deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no
deberán tener conflicto de interés; (c) no deberá haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos
financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 2 de estos Documentos del Proceso; (d) si son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i)
tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia
del Prestatario.
Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el
Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen,
establecidos por el Banco (Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o
firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco).
Para conocer los países miembros del BID, favor acceder a http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-
miembros,6291.html
11
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Asimismo, el Oferente deberá presentar juntamente con este Formulario de
Oferta, la Lista de Cantidades.

4.5.2 Declaración de Mantenimiento de la Oferta

4.5.3 Datos Generales del Oferente y Compromiso de conformación de Asociación

en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), de corresponder.

4.5.4 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes
requisitos de calificación (CUMPLE/NO CUMPLE):

(a) Presentación del Balance General o las declaraciones anuales de impuesto

a la renta4 presentadas a la SUNAT, aceptables para el Contratante, de los
años 2017 y 2018 que evidencien solidez actual de la situación financiera.

(b) Acreditar experiencia específica como Contratista principal en la

ejecución de contratos de obras similares(*), concluidos en el periodo
2014 - 2019, cuyo monto acumulado total ascienda a S/ 10´800,000.00
soles.

El número máximo de contratos corresponderá a tres (03) contratos

La acreditación5 se efectuará presentando copia del contrato de obra, con

su respectiva acta de recepción de obra, liquidación u otro documento que
acredite la culminación total del trabajo, el periodo y monto final de
ejecución de los mismos.

(*) Se entiende por obras similares a obras de mejoramiento y/o

rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o creación
(incluyendo la combinación de estas obras) y/o mantenimiento periódico
de carreteras y/o trochas carrozables vecinales y/o departamentales y/o
nacionales con superficie de rodadura mínima a nivel de afirmado.

(c) Personal Clave, contar con los siguientes profesionales:

I. 01 Ingeniero Residente de Obra

Formación Académica:

 Ingeniero Civil (título profesional equivalente en su país de origen),

colegiado y habilitado.
 Capacitaciones y/o especializaciones en residencia y/o supervisión
de obras, Capacitaciones y/o especializaciones en obras de
infraestructura vial, capacitaciones y/o especializaciones en
suelos y pavimentos, o afines.

4
En caso de un consorcio o APCA (Asociacion en participación, consorcio o asociación) cada Asociado presentara este requisito.
5
En caso de un consorcio o APCA (Asociacion en participación, consorcio o asociacion) se tomara en cuenta el porcentaje de participación
establecido en el Contrato de Consorcio.
12
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Experiencia:

 Experiencia General: mínima de cuatro (04) años considerados a

partir de la fecha de su colegiatura.
 Experiencia Específica: mínima como Ingeniero Residente de Obra
y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervisión, en tres (03) obras similares, concluidas
satisfactoriamente en los últimos 10 años antes de la fecha de
presentación de ofertas.

II. 01 Ingeniero Asistente de Residente de Obra

Formación Académica:

 Ingeniero Civil (título profesional equivalente en su país de origen),

colegiado y habilitado.
 Capacitaciones y/o especializaciones en residencia de obras,
valorizaciones y liquidaciones de obras, capacitaciones y/o
especializaciones en seguridad y control de riesgo en obras viales,
o afines.

Experiencia:

 Experiencia General: mínima de dos (02) años considerados a

partir de la fecha de su colegiatura.
 Experiencia Específica: mínima como Ingeniero Asistente de Obra
y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o Residente de Obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, en dos (02) obras
similares, concluidas satisfactoriamente en los últimos 10 años
antes de la fecha de presentación de ofertas.

III. 01 Especialista en Suelos y Pavimentos

Formación Académica:

 Ingeniero Civil (título profesional equivalente en su país de origen),

colegiado y habilitado.
 Capacitaciones y/o especializaciones en suelos y pavimentos.

Experiencia:

 Experiencia General: mínima de dos (02) años considerados a

partir de la fecha de su colegiatura.

 Experiencia Específica: mínima como Especialista en Suelos y

Pavimentos o afines relacionados con la actividad, en dos (02)
13
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
obras similares, concluidas satisfactoriamente en los últimos 10
años antes de la fecha de presentación de ofertas.

IV. 01 Especialista Ambiental

Formación Académica:

 Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero

Agronomo, Ingeniero Agrícola (título profesional equivalente en su
país de origen), colegiado y habilitado.
 Capacitaciones y/o especializaciones en manejo ambiental,
capacitaciones y/o especializaciones en seguridad vial,
capacitaciones y/o especializaciones en seguridad y control de
riesgos, o afines.

Experiencia:

 Experiencia General: mínima de dos (02) años considerados a

partir de la fecha de su colegiatura.
 Experiencia Específica: mínima como Especialista Ambiental,
Especialista en Gestión Ambiental o afines relacionados con la
actividad, en dos (02) obras similares, concluidas
satisfactoriamente en los últimos 10 años antes de la fecha de
presentación de ofertas.

(*) Se define como obra similar, a obras de mejoramiento y/o

rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o creación
(incluyendo la combinación de estas obras) y/o mantenimiento periódico
de carreteras y/o trochas carrozables vecinales y/o departamentales y/o
nacionales con superficie de rodadura mínimo a nivel de afirmado.

Las capacitaciones y/o especializaciones se acreditarán con copia simple

de diploma y/o certificado y/o constancia u otro documento que lo
acredite.

La experiencia del personal clave requerido se acreditará con cualquiera

de los siguientes documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva
conformidad; (ii) Constancias; (iii) Certificados, (iv) cualquier otro
documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

Sin embargo, en caso de que el Personal Clave propuesto no cumpla con

los requisitos solicitados, en caso el oferente sea adjudicado, el Oferente
podrá subsanarlo o proceder a cambiar al personal, por otro que cumpla
con lo requerido en el momento de la presentación de la documentación
para la suscripción del convenio. De no hacerlo, la Oferta será rechazada
14
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
y no se suscribirá el convenio, procediendo el contratante a evaluar las
otras ofertas.

(d) Contar con disponibilidad de crédito libre de otros compromisos

contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el
Contrato, por un monto igual o superior a S/ 1’450,000.00 soles, esta
disponibilidad será acreditada con Carta emitida por una entidad Bancaria 6
y vigente por el plazo de ejecución de la obra.

(e) Deberá presentar además una declaración jurada de acuerdo a lo

solicitado en el numeral 2.2 del presente documento. En esta declaración
jurada, el Oferente debe declarar y garantizar el cumplimiento de lo
establecido en los incisos (a) y (g) del citado numeral 2.2.

4.5.5 En caso de Consorcio o APCA (Asociación en participación, consorcio o

asociación), las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del
Consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos mínimos aquí establecidos. De no satisfacerse estos requisitos, la
Oferta presentada será rechazada.

Para determinar la conformidad del Oferente con los requisitos aquí

establecidos, no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

4.5.6 El Comité de selección realizará la verificación de la veracidad de los

documentos de acreditación presentados en su oferta antes de adjudicar el
contrato.

4.5.7 El certificado de habilidad del Residente de Obra será presentado por el

Oferente adjudicado antes del inicio de la Obra.

4.6 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar el 27 de diciembre de
2019 a las 10:00 horas, en la dirección del Contratante. Las Ofertas deberán ser
presentadas en físico, en un sobre cerrado. Los Oferentes no podrán enviar sus
Ofertas por correo. Las ofertas recibidas después de esta fecha y hora serán
rechazadas.
Las Ofertas serán abiertas en acto público el 27 de diciembre de 2019, a las 10:30
horas, en la dirección del Contratante.
Vencidas la fecha y hora establecida, el Comité en acto público procederá a listar las
ofertas y mencionar los nombres de los oferentes; si en acto algún oferente acredite
haber entregado su oferta y no está en el listado, el proceso quedará en suspenso
hasta ubicar la oferta. Con la totalidad de las ofertas recibidas dentro de la fecha y
horas límites, se procederá a su apertura pública indicando los nombres, montos de las
ofertas. Se suscribirá un acta al término del proceso.Cualquier aclaración que se
requiera se hará constar en el acta.

6
La carta deberá estar dirigida a Provias Descentralizado
15
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
4.7 La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es:
Jirón Camaná N° 678
Número del Piso: 07
Ciudad y Código postal: Cercado de Lima – 01

5. Adjudicación y formalización del contrato

5.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente elegible cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demás
requisitos exigidos en estos documentos y que representa el precio más bajo.

5.2 El contratante se reserva el derecho a rechazar cualquier oferta, y cancelar el proceso del
concurso rechazando todas las ofertas, en cualquier momento previo a la adjudicación
del contrato, sin que ello resulte en ninguna obligación o indemnización al Oferente
afectado.

5.3 Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de cinco (05) días
calendario para presentarse a la dirección del contratante a firmar el contrato,
preparado en el Formulario de Contrato incluido en la Sección III.

El contrato que se suscriba será Precios Unitarios.

Previo a la firma del contrato, el Contratista adjudicado deberá presentar lo siguiente:

- Declaración Jurada donde se declara que no está inhabilitado para contratar con el
Estado Peruano.

- El análisis de los precios unitarios correspondiente a la Lista de Cantidades y de

conformidad con su Formulario de la Oferta.

- Presentar los documentos que acrediten la disponibilidad oportuna del equipo

esencial de acuerdo a lo requerido en el Expediente técnico (sea éste propio,
alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero) teniendo en cuenta lo
siguiente:

o En el caso de no ser equipo propio, adjuntar la Carta de Compromiso de

Alquiler, otorgada por la persona natural o jurídica que le alquila, indicando
el periodo de alquiler y la obra a la que corresponde; y

o En caso de ser equipo propio, la documentación que sustente la propiedad y

posesión.

16
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Equipo Esencial

5.4 El plazo previsto de Terminación de las Obras es de ciento veinte (120) días calendario
de iniciado el plazo de ejecución de obra.

5.5 El Contratante entregará un anticipo de un monto máximo del 20% del Precio del
Contrato. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía
bancaria en idéntico monto.

5.6 La forma estándar de Garantía de Anticipo aceptable por el Contratante será una Garantía
Bancaria, dicha garantía será solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización
automática al solo requerimiento del CONTRATANTE. En caso de ser emitidos por bancos
peruanos, estos bancos deben estar autorizados para emitir garantías por la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. En el caso de bancos extranjeros, deberán
estar incluidos en la relación vigente de banco(s) extranjero(s) de primera categoría
aprobada por el Banco Central de Reserva del Perú. (Circular vigente). La Garantía
bancaria deberá ser emitida a favor del contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADO.

17
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Sección II. Formularios de la Oferta

 Formulario de la Oferta
 Lista de cantidades
 Declaración de Mantenimiento de la Oferta
 Datos generales del oferente
 Compromiso de conformación de APCA
 Situación financiera
 Experiencia Especifica como contratista principal
 Personal Clave - Currículum Vitae del Personal Clave
 Evidencia de Recursos Financieros
 Declaración jurada de no estar sancionado/inhabilitado para contratar con el estado peruano
 Declaración Jurada

18
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Formulario de la Oferta
(El Oferente deberé completar y presentar este formulario junto con su oferta)

……../......./2019

A: PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC – Jr. Camaná N° 678, Piso 7, Centro de Lima.

SEÑORES: PROVIAS DESCENTRALIZADO – CREP N° 2 - OBRAS

Después de haber examinado los Documentos, incluyendo la(s) enmienda(s), ofrecemos ejecutar la
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de
Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas,
Distrito de La Florida, Provincia Bongará, Departamento Amazonas ”, de conformidad con el
Contrato (CTO) que acompañan a esta Oferta, por el Precio del Contrato que resulta de las siguientes
Lista de Cantidades Valoradas

Monto de la Oferta
Obra Localidad
S/.
Mantenimiento Periódico del
Camino Vecinal Pomacochas-Dv.
Miraflores de Levanto-Gualulo;
[indique el monto en cifras],
Dv. Miraflores de Levanto-
[indique el monto en palabras]
Miraflores de Levanto; Gualulo- Amazonas
Las Palmas, Distrito de La Florida, [indique el nombre de la
Provincia Bongará, moneda]
Departamento Amazonas

[El Oferente deberá presentar junto con este Formulario la Lista de Cantidades valorada que forma
parte de estos documentos de Contratación de Obras (sección IV) debidamente suscritos]

El monto total de esta Oferta es …………………. [indique el monto en cifras], [indique el monto en
palabras] [indique el nombre de la moneda]. Dicho monto incluye el impuesto general a las ventas,
cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para ejecutar las obras y
cumplir con el Contrato.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra
Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta, por el
periodo de valides exigido en los Documentos de este proceso es decir 90 días calendarios
contabilizados desde la fecha de la presentación de Ofertas.

Declaramos haber tomado conocimiento y aceptado todas las condiciones contenidas en las Bases y
Documentos de la presente Invitación por Licitación Pública Nacional Simplificada. En el caso de
comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene derecho a invalidar
nuestra participación. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y
están contenidos según lo establecen los documentos Licitación Pública Nacional Simplificada.

19
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco. En caso de que el contrato de obras
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos, sean
originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 4.2

de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco
Interamericano de Desarrollo, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco 7 y declaramos
conocer.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).
Haremos los mayores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección del contrato (y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecución), a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno,
aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con
esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Monto y Moneda Propósito de la Comisión o

Agente Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada8: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

7
Las mencionadas reglas de elegibilidad del BID, disponibles en los Documentos Estándar para la Adquisición de Bienes
(disponibles en el sitio virtual de adquisiciones del BID, www.iadb.org/procurement), incluyen que los Oferentes, Proveedores,
Contratistas y subcontratistas: (a) deberán ser originarios de países miembros del Banco; (b) no deberán tener conflicto de
interés; (c) no deberá haber sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de los Documentos del Proceso; (d) si
son empresas estatales del país Prestatario puedan demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a
las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
Todos los bienes y servicios que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco
deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco, conforme a los criterios para determinar el origen, establecidos por
el Banco (Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un
país miembro del Banco. El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a
los criterios de nacionalidad establecidos por el Banco).
8
En caso de un consorcio o APCA (Asociacion en participación, consorcio o asociacion), la firma autorizada del Formulario de oferta
deberá corresponder al representante común designado por el Consorcio.
20
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________

LISTA DE CANTIDADES

Item Descripción Und. Metrado

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Movilizacion y Desmovilizacion glb 1.00

01.02 Topografia y Georeferenciacion km 43.08
01.03 Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial glb 1.00
01.04 Campamento m2 350.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 Limpieza de Calzada y Bermas km 5.00

02.02 LImpieza de Derrumbes Mayores a 15 m3 m3 650.00
02.03 Recuperacion Puntual de la Plataforma y Superficie de Rodadura m3 115.41
03 PAVIMENTOS

03.01 Escarificado, Perfilado y Compactado de la Sub Rasante m2 114,702.25

03.02 Reposicion de Afirmado con Estabilizador de Suelos m3 15,704.53
03.03 Slurry Seal e=10mm m2 114,702.25
04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 REPARACION DE ALCANTARILLAS

04.01.01 Trazo, Replanteo y Nivelacion en Alcantarillas m2 79.47

04.01.02 Demolicion de Estructuras en Alcantarillas m3 18.31
04.01.03 Excavacion no Clasificada en Alcantarillas m3 148.90
04.01.04 Relleno en Alcantarillas con Material Propio m3 164.26
04.01.05 Relleno en Alcantarillas con Material de Prestamo(Cama de Arena) m3 7.33

21
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
04.01.06 Encofrado y Desencofrado en Alcantarilla m2 142.70
04.01.07 Concreto en Alcantarillas f'c=210 kg/cm2 m3 30.11
04.01.08 Alcantarilla Metalica Circular TMC Ø = 36" m 40.10
04.01.09 Acero de Refuerzo en Alcantarillas Fý=4,200 kg/cm2 kg 1,019.99
04.01.10 Limpieza Manual de Alcantarillas und 20.00
04.01.11 Pintura en Cabezal de Alcantarillas m2 51.00
04.02 REPARACION DE BADENES

04.02.01 Trazo, Replanteo y Nivelacion en Badenes m2 30.60

04.02.02 Demolicion de Estructuras en Badenes m3 12.24
04.02.03 Excavacion no Clasificada en Badenes m3 18.90
04.02.04 Relleno en Badenes con Material Propio m3 10.01
04.02.05 Encofrado y Desencofrado en Badenes m2 123.00
04.02.06 Concreto en Badenes f'c=210 kg/cm2 m3 16.13
04.02.07 Juntas Asfalticas m 24.00
04.03 CUNETAS SIN REVESTIR

04.03.01 Reconformacion de Cunetas de Tierras m 21,828.00

04.04 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

04.04.01 Excavacion en Cunetas m 170.00

04.04.02 Encofrado y Desencofrado en Cunetas m2 1.05
04.04.03 Concreto en Cunetas f'c=210 kg/cm2 m3 20.36
04.04.04 Juntas Asfalticas m 46.49
04.05 MURO SECO

04.05.01 Excavacion en Muro Seco m3 217.51

04.05.02 Piedra Grande para Muro Seco m3 503.79
04.05.03 Relleno en Muro Seco m3 615.89
04.06 CONSERVACION DE PUENTES DE CONCRETO

04.06.01 Pintura de Baranda de Puentes m2 51.91

05 TRANSPORTE

05.01 Transporte de Material Para Afirmado D <=1 km m3k 15,704.53

05.02 Transporte de Material para Afirmado D >1 km m3k 273,044.85
05.03 Transporte de Material Excedente D <=1 km m3k 776.51
05.04 Transporte de Material Excedente D >1 km m3k 2,557.76
05.05 Transporte Piedra Grande para Muro Seco D <=1 km m3k 502.07
05.06 Transporte Piedra Grande para Muro Seco D >1 km m3k 2,986.89
06 SEÑALIZACION

06.01 Reposicion de Señal Preventiva 0.75x0.75m und 81.00

06.02 Reposicion de Señal Informativa 0.70x2.50m und 3.00
06.03 Poste Kilometrico und 4.00
06.04 Marcas en el Pavimento(bordes de la Carret.) m2 4,367.80
07 MANEJO AMBIENTAL

07.01 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

07.01.01 Restauracion de Patio de Maquinas m2 3,500.00

07.01.02 Restauracion de Areas en Cantera ha 1.00
07.01.03 Acondicionamiento del Material Excedente en el DME m3 1,609.62
07.02 PROGRAMA DE REVEJETACION

07.02.01 Programa de Revejetacion ha 0.51

22
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

El Oferente elaborará y presentará para la firma del Contrato, el detalle del Análisis de Precios
Unitarios por cada partida del Presupuesto de Obra, de conformidad con el monto propuesto en su
Oferta, donde incluirán el desagregado de los gastos de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales, transporte, leyes sociales, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la total y
correcta ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.

Firma Autorizada9: ______________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]
No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]

A: PROVIAS DESCENTRALIZADO – PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por
una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de 2 años contado a partir de la
fecha de vencimiento indicada para la firma del contrato si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

9
En caso de un consorcio o APCA (Asociacion en participación, consorcio o asociacion), la firma autorizada de la Lista de Cantidades
deberá corresponder al representante común designado por el Consorcio.
23
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por
nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así
se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía por anticipo
de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una
copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que, si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá

estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida
en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en
nombre de todos los miembros futuros.

Firmada: [firma del representante autorizado10]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre el
Contratante que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

10
En caso de un consorcio o APCA (Asociacion en participación, consorcio o asociacion), la firma autorizada de la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta deberá corresponder al representante común designado por el Consorcio.

24
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

 Nombre o Razón Social: ____________________________________________________

 Nombre del Representante Legal ____________________________________________

 Dirección Legal de la oficina o sede principal:___________________________________

 Ciudad: _________________________________________________________________

 Nacionalidad: ____________________________________________________________

 Teléfono: _________________________ Fax: ______________________________

 E-Mail:__________________________________________________________________

 Fecha de constitución de la empresa: _________________________________________

 Tipo de Empresa: _________________________________________________________

 Registro Único de Contribuyente: ____________________________________________

Lugar y Fecha,

________________________
Firma y Nombre del Representante Legal de la firma
(DNI/carnet de Extranjeria de ser el caso)

25
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

COMPROMISO DE CONFORMACIÓN DE APCA

(De ser el caso)

Por el presente documento que suscriben:

La (Empresa 1: Razón Social) con sede domiciliaria en…….. Ciudad…… país…… legalmente
representada por: ....................................., con DNI. o Carné de Extranjería Nº .................., la Empresa
2: Razón Social), con sede domiciliaria en ……….., Ciudad, ………. país .........., legalmente representada
por:................., acuerdan voluntariamente conformar un APCA para la ejecución de la OBRA: “
………………………………………………………………. ”, declarando bajo juramento que:
a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un APCA.
b) Las partes del APCA no tienen incompatibilidad para Contratar con el Estado.
c) El representante común es...................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de Oferente y del contrato
de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo. La ejecución de la totalidad del
Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante
designado como representante.
d) El porcentaje de participación de cada empresa es: ….. %, ...... %, siendo el socio
principal:..........................................., el cual será el socio designado como representante del
APCA, uno de los socios designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;
e) Señalamos que el domicilio legal del Consorcio es...................................................
f) En el caso de resultar adjudicados, nos comprometemos a obtener constituir formalmente el
Consorcio como condición previa a la firma del contrato.
g) Declaramos expresamente que todos los integrantes serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.
h) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de APCA hasta que se
produzca el consentimiento de la aprobación de la Liquidación del contrato de obra.

Ciudad, fecha.

Nombres y firmas de los representates legales:

_____________________ _________________ _____________________________

Nota:
Este es el modelo con la información mínima, el oferente podrá elaborar el documento de APCA que estime pertinente pero
respetando la información básica de este formulario. Adjuntar copia del original de los documentos que acrediten las
facultades del representante legal, de cada una de las empresas asociadas.

26
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

SITUACIÓN FINANCIERA

El Oferente presentará, en cumplimiento de las instrucciones señaladas en el numeral 4.5.4

(a), los documentos requeridos en dicho numeral.

27
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Experiencia Específica como contratista principal

(Requisitos que acreditan la capacidad técnica)

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre jurídico del Oferente: __________________________________________________
Nombre jurídico de la Parte asociada de la Apca: __________________________________________

Contrato similar N° ___ [indicar el número Información

específico] de ___ [número total de
contratos similares requeridos]
Identificación del Contrato _______________________________________
Fecha de adjudicación _______________________________________
Fecha de terminación _______________________________________

Función en el Contrato   
Contratista Contratista Subcontratista
administrador

Monto total del Contrato ____________________________ S/.__________

Si es socio de una APCA o subcontratista,
indique participación en el monto total del __________% _____________ S/._______
Contrato
Nombre del Contratante: _______________________________________
Dirección: _______________________________________
_______________________________________
Número de teléfono / Fax: _______________________________________
Correo electrónico: _______________________________________

Firma del Representante Legal y/o

autorizada:________________________________________________________

Nombre y Cargo del

Firmante:___________________________________________________________________

Nombre del
Oferente:__________________________________________________________________________

28
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Personal Clave

Las calificaciones y experiencia del personal clave, de acuerdo con lo solicitado en el numeral
4.5.4, se adjuntan.

Experiencia Experiencia
Cargo Nombre
general especifica
Ingeniero Residente de
Obra
Asistente de Residente
de Obra
Especialista en Suelos y
Pavimentos

Especialista Ambiental

La experiencia del personal clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva conformidad; (ii) Constancias; (iii)
Certificados, (iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

El no cumplimiento del perfil del Personal solicitado no será motivo de descalificación

durante el periodo de evaluación de ofertas en caso de que algún miembro del personal
clave no cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Sin embargo, el oferente de serle
adjudicado el contrato, deberá cumplir con este requisito en cuanto a personal clave antes
de firmar el contrato. El no cumplimiento será motivo de anulación de la adjudicación del
contrato.

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

29
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Currículum Vitae del Personal Clave

El Oferente deberá proveer toda la información solicitada abajo por cada profesional que conforma
la lista de personal clave. Los campos marcados con asterisco (*) deben ser usados para la
evaluación.

El presente formulario deberá estar firmado además por el profesional que presenta el licitante.

Cargo*

Información Nombre* Fecha de nacimiento

personal

Domicilio:
Correo Electrónico / e-mail:
Teléfono celular/móvil: Teléfono de casa:

Calificaciones profesionales:

Empleo actual Nombre del Empleador:

Dirección del Empleador:

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial

de personal)

Fax Dirección electrónica

Cargo actual Años y meses con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica
y gerencial pertinente para este Contrato.

30
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

EXPERIENCIA GENERAL

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

(mes/año (mes/año relevante*
) )

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Desde* Hasta* Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

(mes/año (mes/año relevante*
) )

Firma autorizada del Profesional: _______________________________

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________

Nombre del Oferente: ___________________________

31
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Evidencia de Recursos Financieros

Indique en la siguiente tabla la(s) línea(s) de crédito aprobadas distintas de pagos por anticipos
contractuales, con los cuales pueden cubrir los costos del contrato.
El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a líneas de
crédito APROBADAS,). A través de este requisito el Oferente debe demostrar que cuenta con
activos líquidos, los cuales deben ser distintos de pagos por anticipos contractuales, con los
cuales puede cubrir los costos y/o contingencias del contrato materia de licitación.
Las líneas de créditos aprobadas deberán ser emitidas por una entidad autorizada y sujeta al
ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP del Perú o que esté considerada en la
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perú.
En el caso de empresas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán tener
un banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada

Nombre Entidad Financiera Monto Soles

1.

2.

3.

4.

Adjuntar Carta Bancaria original que acredite acceso a línea de crédito APROBADA.

IMPORTANTE:

Adjuntar autorización con nombre, dirección, números de teléfono y correo electrónico para
contactar a los funcionarios de los Bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente
en caso de que el Contratante se las solicite.

32
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Declaración jurada de no estar sancionado/inhabilitado para contratar con el estado

peruano

Fecha: ____________________

Página _____ de _____ páginas

Señores
PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
COMITÉ DE RECEPCIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS – CREP N° 2 - OBRAS
CONV-113-2019-MTC/21-LPNS.
Presente. -

De nuestra consideración,

El que suscribe…………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,

con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como Oferente
de la Licitación Pública Nacional Simplificada Nº………………………………………… ., declaro bajo
juramento:

No tengo impedimento para contratar con el Estado Peruano.

Lima,……………………………………

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

33
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

DECLARACIÓN JURADA

Fecha: ____________________

Página _____ de _____ páginas

Señores
PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
COMITÉ DE RECEPCIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS – CREP N°2 - OBRAS
CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Presente. -

De nuestra consideración,

El que suscribe…………….. (o representante legal de …………), identificado con DNI Nº ................,

con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como Oferente
declaro bajo juramento y garantizo que:

(a) que han leído y entendido las definiciones de prácticas prohibidas dispuestas por
el Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan en
este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre prácticas
prohibidas descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los
procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de
delitos vinculados con prácticas prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad
que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el
Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de
un delito vinculado con prácticas prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos
por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el contrato o el contrato financiado por el Banco;

34
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías

constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 2.1 (b).

Lima,………………………………………

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

35
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Sección III. Contrato

36
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Carta de Aceptación
[En papel con membrete oficial del Contratante]
……./………/2019

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA N° CONV-113-2019-MTC/21-LPNS, Obra:

“Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-
Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de
La Florida, Provincia Bongará, Departamento Amazonas”.

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio, nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha [indique la fecha], para la ejecución de la Obra: “Mantenimiento Periódico
del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de
Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia
Bongará, Departamento Amazonas”, por el Precio del Contrato de [indique el monto en
cifras y en palabras] Soles, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

(a) Aceptamos la designación de Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la

Pontificia Universidad Católica del Perú como Conciliador.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la ejecución de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con lo estipulado en las instrucciones de Licitación Pública Nacional
Simplificada, es decir, dentro de los 10 días siguientes después de haber recibido esta Carta
de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada _____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:
___________________________________________________
Nombre del Contratante: ______________________________________________________
Adjunto: Convenio

37
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ______________________, mayor de edad, de estado civil _______________, de

nacionalidad _______________, con domicilio en _____________________________
__________________________________________ y con DNI/pasaporte No.
__________________ actuando en mi condición de representante legal de
_________________________________________________________________________
(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las
empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona
ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna inhabilitación del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________,

Departamento de ____________, a los _______ días de mes de _________________ de
______________.

Firma: ________________________________

[Esta Declaración Jurada deberá presentarse por el oferente adjudicado, en original con la
firma autenticada ante Notario].

38
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Convenio
Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], del 2019 entre el PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con domicilio en la JR. CAMANA Nº 678, PISO 11, Lima por una parte, y
[indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la obra: “Mantenimiento Periódico
del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de
Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia
Bongará, Departamento Amazonas” – Licitación Pública Nacional Simplificada N°CONV-113-
2019-MTC/21-LPNS (En adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de
las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte
de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo

sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el
Contratante a ejecutar y culminar las Obras; y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad en todo, con respecto a las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como

retribución por la ejecución y culminación de las Obras y la subsanación de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del Contrato, en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes
indicados.

El Sello Oficial de PROVIAS DESCENTRALIZADO fue estampado en el presente documento en

presencia de:______________

Firmado, Sellado y Expedido por ______________________________

En presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

39
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

40
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Índice de Cláusulas
A. Disposiciones Generales............................................................................42
1..........Definiciones...........................................................................................................42
2. ........Interpretación.........................................................................................................44
3..........Idioma y Ley Aplicables........................................................................................45
4..........Decisiones del Gerente de Obras...........................................................................45
5..........Delegación de funciones........................................................................................45
6..........Comunicaciones.....................................................................................................45
7..........Subcontratos...........................................................................................................45
8..........Otros Contratistas...................................................................................................45
9..........Personal..................................................................................................................46
10........Riesgos del Contratante y del Contratista..............................................................46
11........Riesgos del Contratante.........................................................................................46
12........Riesgos del Contratista..........................................................................................47
13........Seguros...................................................................................................................47
14........Informes de investigación del Sitio de las Obras.....................................................48
15........Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato.................................48
16........Construcción de las Obras por el Contratista...........................................................48
17........Terminación de las Obras en la fecha prevista.........................................................48
18........Aprobación por el Gerente de Obras.....................................................................48
19........Seguridad...............................................................................................................48
20........Descubrimientos....................................................................................................48
21........Toma de posesión del Sitio de las Obras...............................................................48
22........Acceso al Sitio de las Obras...................................................................................49
23........Instrucciones, Inspecciones y Auditorías...............................................................49
24........Controversias.........................................................................................................49
25........Procedimientos para la solución de controversias.................................................49
26........Reemplazo del Conciliador....................................................................................50
B. Control de Plazos.......................................................................................50
27. Programa......................................................................................................................50
28........Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación......................................................50
29........Aceleración de las Obras.......................................................................................51
30........Demoras ordenadas por el Gerente de Obras.........................................................51
31........Reuniones administrativas.....................................................................................51
32........Advertencia Anticipada.........................................................................................51
C. Control de Calidad.....................................................................................52
33........Identificación de Defectos.....................................................................................52
34........Pruebas...................................................................................................................52
35........Corrección de Defectos..........................................................................................52
36........Defectos no corregidos..........................................................................................52
D. Control de Costos......................................................................................52
37........Lista de Cantidades................................................................................................52
38........Modificaciones en las Cantidades..........................................................................53
39........Variaciones............................................................................................................53
40........Pagos de las Variaciones........................................................................................53
41
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
41........Proyecciones de Flujo de Efectivos......................................................................54
42........Certificados de Pago..............................................................................................54
43........Pagos......................................................................................................................54
44........Eventos Compensables..........................................................................................55
45........Impuestos...............................................................................................................56
46........Monedas.................................................................................................................56
47........Ajustes de Precios..................................................................................................56
48........Retenciones............................................................................................................57
49........Liquidación por daños y perjuicios........................................................................57
50........Bonificaciones........................................................................................................58
51........Pago de anticipo.....................................................................................................58
52........Garantías................................................................................................................58
53........Trabajos por día.....................................................................................................59
54........Costo de reparaciones............................................................................................59
E. Finalización del Contrato...........................................................................59
55........Terminación de las Obras......................................................................................59
6..........Recepción de las Obras..........................................................................................59
57........Liquidación final....................................................................................................59
58........Manuales de Operación y de Mantenimiento........................................................60
59........Terminación del Contrato......................................................................................60
61........Pagos posteriores a la terminación del Contrato....................................................66
62........Derechos de propiedad...........................................................................................67
63........Liberación de cumplimiento..................................................................................67
64........Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco...........................................67
65. Elegibilidad..................................................................................................................68

42
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta

por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada

por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios,
que forma parte de la Oferta.

c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44

de estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con
la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el

Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula
2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación

que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses

calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto
de los materiales y planta conexos.

43
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminación.

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información

proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecución del Contrato.

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construcción de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha

en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras
y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante
una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga

una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica

en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada
por el Contratante con notificación al Contratista, para
actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de
supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el
Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las

CEC.

44
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,

incluidos en los documentos de licitación, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a
las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de
las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de
las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica,

contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de
las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcción o instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente

de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo

requiere, el singular significa también el plural, y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones,

las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la
Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de
45
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán

en el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,
(b) Carta de Aceptación,
(c) Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,
(g) Planos,
(h) Lista de Cantidades, y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
Aplicables CEC.

4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
Gerente de Obras representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

5. Delegación de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá

funciones delegar en otras personas, con excepción del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo,
podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de
notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el
contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La
subcontratación no altera las obligaciones del contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y

46
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y
deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia
del personal propuesto son iguales o superiores a las del
personal que figura en la Lista.
9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los
trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
Contratante y del estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión
Contratante del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del
Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:
(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o
(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratista.
(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.
11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
47
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del
Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y

que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras

después de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión
Contratista del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la
propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán
riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes
eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas
pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y

48
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la

aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
pólizas de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de

investigación del investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además
Sitio de las Obras de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca de 15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construcción de las 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de
Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista

17. Terminación de las 17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la
Obras en la fecha Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa
prevista que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente
de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista
de Terminación.

18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras
provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas
obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras

provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución

de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados

49
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o

de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista
deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento
y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.
21. Toma de posesión 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la
del Sitio de las totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión
Obras de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará
que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de las 22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente
Inspecciones y de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.
Auditorías
23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con
la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá
conservan todos los documentos y registros relacionados con
el proyecto financiado por el Banco, por un período de siete
(7) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará
al Banco todo documento necesario para la investigación
pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará
a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del Banco.
24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado
una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el
Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la
consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a
la notificación de la decisión del Gerente de Obras.

50
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
25. Procedimientos para 25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro
la solución de de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
controversias controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que

sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en
los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto
reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por
partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de
las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del
Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a
arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del
Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y
en el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que
Conciliador el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador
no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo
de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un
acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador
será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las
CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las
metodologías generales, la organización, la secuencia y el
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las
Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su

51
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan
el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del
próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado deberá reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prórroga de la Fecha 28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminación ordene una Variación que haga imposible la terminación de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21
días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente
de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un
Evento Compensable y proporcione toda la información
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no será considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

29. Aceleración de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de
Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminación será modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de
las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

52
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
30. Demoras ordenadas 30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
por el Gerente de iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras Obras.
31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar
administrativas a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El
objetivo de dichas reuniones será la revisión de la
programación de los trabajos pendientes y la resolución de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia 32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las
Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que
presente una estimación de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea
razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la

preparación y consideración de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

33. Identificación de 33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le

Defectos notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún
defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
53
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.

35. Corrección de 35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de
Obras.

36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo

corregidos especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista
deberá pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de 37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros

Cantidades correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

38. Modificaciones en 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25%
las Cantidades de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial
del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar
el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en

las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del
Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
54
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Variaciones presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá
analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente
de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no
produce cambios en el costo unitario por encima del límite
establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la
Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista

razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de
los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se
considerará como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá

Flujo de Efectivos proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de 42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales

Pago por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcláusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el

Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las

55
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las

Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un

certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideración de
información más reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará
a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada
una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

Compensables
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias

56
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una

subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de
la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del
Sitio de las Obras), la información disponible públicamente
y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con

una condición imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos

del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la

emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá
prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que

demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimación del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
57
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna

compensación en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las
CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las
estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes
de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos
que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la
siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del

Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes11 estipulados en las CEC que representan,

respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica
"c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e I oc es el índice

11
La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa
una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
58
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda
“c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista
la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período
han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

49. Liquidación por 49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
daños y perjuicios perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la
Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que
se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no
afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le
pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han
59
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las
CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,
contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria
Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en
la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el
60
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en
la Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de 54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato

55. Terminación de 55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un

las Obras Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de
Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están
terminadas.

6. Recepción de las 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las
Obras Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que
el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de
las Obras.

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un

estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato
antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago
final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá
emitir dentro de 56 días una lista que establezca la
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a
presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio
a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de
pago.

58. Manuales de 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

Operación y de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Mantenimiento entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

61
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operación y
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se
le adeuden al Contratista.

59. Terminación del 59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si

Contrato la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán,

pero no estarán limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando

el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco
ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el

avance de las Obras, y no retira la orden dentro de
los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra

o entran en liquidación por causas distintas de una
reorganización o fusión de sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago

certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
días siguientes a la fecha de emisión del certificado por
el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no

corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea

exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras

por el número de días para el cual se puede pagar el
monto máximo por concepto de daños y perjuicios,
según lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido

62
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en
su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas
del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en
la Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al

Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por
una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de
las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el

Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá

suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.
60. Prácticas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles
éticos y denuncien al Banco12 todo acto sospechoso de constituir
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o
la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden
actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas;
(iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente.
El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la
resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos

12
En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el
convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales .
63
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra
parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,

incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más

partes realizado con la intención de alcanzar un propósito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar

deliberadamente evidencia significativa para la
investigación o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigación del Grupo del
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir
que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigación o que prosiga la
investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el

ejercicio de inspección del Banco y los derechos de
auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos

de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica
64
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución
de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la
contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se

determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento

del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte
del préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas,
la notificación adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en
un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo

en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en

forma permanente o por determinado período de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas

de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo

las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de
multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se

aplicará también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra
65
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el

Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando

como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI)
concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación
permanente, imposición de condiciones para la participación
en futuros contratos o adopción pública de medidas en
respuesta a una contravención del marco vigente de una
Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de

bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá
prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El
Banco también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un período de siete
(7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigación de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes
y sus representantes, contratistas, consultores,
66
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades
financiadas por el Banco estén disponibles para responder a
las consultas relacionadas con la investigación provenientes
de personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o
concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de

servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoría en conexión con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión
de las mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita

67
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación
o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco
de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o
culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas
Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución
Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento recíproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas
Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de

estas garantías constituye el fundamento para la imposición
por el Banco de una o más de las medidas que se describen
en la Cláusula 60.1 (b).

61. Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental

a la terminación del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un
del Contrato certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados
y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho
certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que
haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran
terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones
adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago
que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá
una deuda a favor del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o

por incumplimiento fundamental del Contrato por el
68
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriación del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta
la fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,

propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las
Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las
Obras se considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de 63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cumplimiento cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control
del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a
la brevedad posible después de recibir este certificado. En
caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los
trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

64. Suspensión de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al

Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
Préstamo del pagar al Contratista:
Banco
(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días
contados a partir de la fecha de la recepción por parte
del Contratante de la notificación de suspensión del
Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar
los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el
Contratista podrá emitir inmediatamente una
notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14
días.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios

de países miembros del Banco. Se considera que un
Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un
país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país

69
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
miembro del Banco si él o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país
miembro como residente “bona fide” y está
legalmente autorizado para trabajar en
dicho país.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro
si satisface los dos siguientes requisitos:
i. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un país miembro del
Banco; y
ii. más del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de países miembros del
Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación,

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en
cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan
en un país miembro del Banco si han sido extraídos,
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro
del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es
un artículo comercialmente reconocido cuyas
características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

70
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CEC El Contratista es:

1.1 [Nombre de la empresa o APCA que firma el contrato]
(f) Domiciliado en: ______________________
Debidamente representado por el (la) Sr. (a) _________________, con DNI N°_____________,
según poder de representación vigente, registrado en la Ficha Registral N° ___________ de los
registros públicos, con la facultad de comprometer a las(s) empresa(s) a suscribir contrato.

CEC El Período de Responsabilidad por defectos es de doce (12) meses.

1.1 El Período de Responsabilidad por vicios ocultos es de siete (7) años.
(m) Ambos períodos se contabilizarán desde la fecha de terminación de la obra.

CEC El Contratante es:

1.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC
(o) Domiciliado en JR. CAMANÁ N° 678, PISO 11, representado por su Director Ejecutivo: Ing. Carlos
Eduardo Revilla Loayza.
CEC El precio inicial del contrato es el precio del contrato indicado en la Carta de Aceptación de El
1.1 Contratante, el cual asciende a S/_____________soles.
(q)
CEC El plazo previsto de Terminación de la Obra es al final de ciento veinte (120) días calendario,
1.1 contados a partir de la Fecha de Inicio de los trabajos. En este plazo están previstas las
(r) condiciones climatológicas normales propias de la zona.
CEC El Gerente de obras es: La persona que ocupa el cargo de Gerente de Intervenciones Especiales
1.1 de Provias Descentralizado.
(u)
Las Obras estarán también sometidas a inspección por funcionarios del Contratante y del BID,
cuando lo estimen pertinente. El Contratista deberá prestar todas las facilidades a los
funcionarios del Contratante y del BID para la revisión del Cuaderno de Obra y debe
proporcionar toda la información que le sea necesario.

Para efectos de la supervisión, control directo y correcta ejecución técnica, económica y

administrativa de la ejecución de la obra, el Gerente de Obras, será representado en campo, por
la firma consultora que sea seleccionada para llevar adelante labores de supervisión de obra.

CEC El Sitio de las Obras de “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv.
1.1 Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto;
(w) Gualulo-Las Palmas” es en el Distrito de La Florida, Provincia Bongará, Departamento
Amazonas”

CEC La Fecha de Inicio de ejecución de la obra, es desde el día hábil siguiente al cumplimiento de todas
1.1 las siguientes condiciones:

71
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
(z) a) Suscripción del Contrato.
b) Que el Contratante notifique al Contratista quién es el Inspector o Supervisor de la obra,
según corresponda.
c) Que el Contratante haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
d) Que el Contratante haya hecho entrega del Expediente Técnico de obra aprobado.

El Contratante puede acordar con el Contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de
la obra en los siguientes supuestos:
 Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la
culminación de dicho evento;
 En caso el Contratante se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b) del párrafo precedente hasta el cumplimiento de las
mismas. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico, debiéndose
suscribir la adenda correspondiente.
CEC Una variación es una instrucción impartida por el Gerente de obras que modifica las obras.
1.1 Algunas variaciones pueden ser: prestaciones adicionales y/o deductivos.
(cc)
CEC Las Obras consisten en el mantenimiento periódico de 21.739 Km. de un camino vecinal.
1.1
(dd)
CEC NO APLICA
2.2
CEC Se añade:
2.3 (i) El documento de licitación del proceso y sus adendas.

CEC El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: ESPAÑOL.
3.1 Este proceso de licitación se regirá por las normas de contrataciones del BID. (GN-2349-9)
No se aplica la Ley ni el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CEC Se añade:
6.1 Si el contratista modificase su dirección legal y/o dirección electrónica, esto deberá ser informado al
contratante oportunamente mediante comunicación indubitable, bajo responsabilidad, la cual
deberá ser aceptada por el contratante y formalizada mediante adenda al contrato.
Las comunicaciones cursadas entre las partes sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por
escrito (*), en cuyo caso se considerará legalmente realizada.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la permanente revisión del correo electrónico
declarado a la suscripción del Contrato.

(*) El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo,
por correo electrónico, facsímile, telex) sin necesidad de prueba de recibido.
CEC Solo se puede subcontratar hasta un 30% de las obras.
7.1 El Gerente de obra aprobará la subcontratación de los trabajos.
CEC No aplica.
8.1
CEC La Lista de Personal Clave es la siguiente:
9.1 Tiempo de
Documento de
Personal Clave Nombre y Apellidos dedicación al
Identidad N°
contrato
Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Asistente de

72
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Residente de Obra
Especialista en suelos y
pavimentos
Especialista Ambiental

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de

conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier
reemplazo de personal clave. El reemplazo de cualquier personal clave de la lista solo procederá
previa autorización escrita del Gerente de Obras, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
presentada la solicitud debidamente sustentada a el Contratante (por Mesa de Partes / Tramite
Documentario). Transcurrido dicho plazo sin que el Gerente de Obras emita pronunciamiento la
Solicitud se considerará denegada. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales,
habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto iguales o superiores a la
del profesional reemplazado.

El CONTRATANTE, podrá aceptar el cambio de personal clave lo cual estará sujeta a penalidad, de
acuerdo a lo detallado en el rubro P2: Penalidades durante la ejecución contractual (CEC 49.1).

En caso de que se detecte remplazo de personal sin autorización del contratante; el contratante
además de no proceder al pago por los servicios brindados por el personal no autorizado, podrá
proceder a la resolución de contrato, desconociendo todo el trabajo efectuado por personal no
autorizado a brindar servicios.

De detectarse ausencia del personal igualmente se procederá a efectuar a el Contratista las

deducciones correspondientes por dicho personal a prorrata por los días de ausencia.

EL Contratista tendrá total y exclusiva responsabilidad respecto a su personal por el pago de todas
las obligaciones laborales, contractuales o de otra índole y, demás derechos y beneficios que le
correspondan, obligándose a mantener al CONTRATANTE libre de cualquier reclamo por estos
conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni
contractual con el CONTRATANTE.

CEC Para efectos de este Contrato, los seguros con los que deberá contar el contratista son los
13.1 siguientes:

1. Seguro contra todo Riesgo de Construcción (CAR): la suma asegurada debe ser el monto total
del contrato adjudicado. La póliza debe incluir a Provias Descentralizado como Asegurado
Adicional o estar endosada a su nombre y estar vigente hasta la culminación y recepción de la
obra.

Coberturas y Sumas Aseguradas Mínimas

Sumas Aseguradas
Coberturas
Mínimas
Daños materiales que sufran los bienes Valor Total de la
A
asegurados. Básica Obra
Daños causados directamente por terremoto, Valor Total de la
B
temblor, maremoto y erupción volcánica. Obra
Daños causados directamente por lluvias, ciclón, Valor Total de la
C
huracán, tempestad, vientos, inundación, Obra
73
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
desbordamiento y alza de nivel de aguas,
enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del
terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o
de rocas.
Daños causados directamente por EL
CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las
Valor Total de la
D operaciones llevadas a cabo con el propósito de
Obra
dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del
Mantenimiento Ampliado.
Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado
Ey por daños causados a bienes de terceros o 25% del Valor Total
F lesiones a terceros, incluyendo Responsabilidad de la Obra
Civil Cruzada.
Los gastos por concepto de Remoción de
10% del Valor Total
G Escombros que sean necesarios después de ocurrir
de la Obra
un siniestro amparado bajo la citada póliza.
Riesgos Políticos tales como huelgas, motines,
Valor Total de la
H conmociones civiles, daño malicioso vandalismo,
Obra
terrorismo y sabotaje.
20% del Valor Total
I Error y/o Riesgo de Diseño
de la Obra
Gastos adicionales por horas extras, trabajo
5% del Valor Total
J nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y
de la Obra
flete aéreo.
10% del Valor Total
K Propiedades adyacentes
de la Obra
10% del Valor Total
L Subsuelos y/o masas de tierra
de la Obra
20% del Valor Total
M Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes
de la Obra
2% del Valor Total
N Campamentos y Almacenes
de la Obra

En lo que respecta a la cobertura de «Remoción de Escombros» se deberá incluir la siguiente

definición: «Quedan amparados bajo Remoción de Escombros los gastos en que
razonablemente incurra el asegurado ocasionados por trabajos de demolición, operaciones
de despeje y retirada de escombros (sólidos o líquidos) resultantes de un siniestro
indemnizable por la póliza. Para tales efectos esta cobertura se entenderá que Escombros
incluye cualquier materia o elemento, perteneciente o no a la materia asegurada, el cual sea
necesario remover o retirar para permitir la reconstrucción, reparación, o para dejar el sitio
del siniestro en condiciones de ser utilizado».

 Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto
indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles mínimos no deberán ser
mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra.
La Póliza de seguros CAR, deberá tener una vigencia desde el inicio de la obra hasta la

74
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
liquidación consentida de la obra.

2. Seguro de Responsabilidad Civil

 Coberturas Mínimas

La Cobertura a contratar incluirá como mínimo:

a) Responsabilidad Civil General Extracontractual y Contractual

b) Responsabilidad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores, sean estos
empleados u obreros en planilla o no)
c) Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones
d) Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo
e) Escaleras, grúas, montacargas, elevadores, maquinaria, equipo móvil y similares.
f) Trabajos terminados.
g) Polución y/o Contaminación accidental
h) Responsabilidad Civil Cruzada
i) Responsabilidad Civil por Contratistas Independientes y/o Sub contratistas.
j) Seguro de Responsabilidad Civil por Transporte de Mercadería, incluyendo cualquier
tipo de mercadería considerada como peligrosa y que sea manejada y/o transportada
por el Proveedor del Servicio, que cubra los daños a terceros y al medio ambiente
ocasionados por el transporte. La cobertura de Responsabilidad Civil deberá asegurar
las operaciones desde la recepción, recojo, almacenaje, consolidación y el transporte
de la carga al lugar de servicio.

 Sumas Aseguradas Mínimas

La Suma Asegurada de la póliza considerará el 5% del Valor Total de la Obra. En el Valor
Total de la Obra se deberá considerar el IGV.

La cobertura de esta póliza podrá ejecutarse como Primaria o como exceso de la

cobertura de Responsabilidad Civil cubierta por la Póliza de Construcción (CAR).

 Deducibles
Los deducibles de las coberturas de seguros, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.
Los deducibles en su estructura porcentual no podrán ser mayores al 10% del monto
indemnizable. Los deducibles mínimos no deberán ser mayores al 0.5% del Valor Total
de la Obra.

3. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Pensiones y Salud)

La póliza considerará a todo el personal a cargo de EL CONTRATISTA que realizará el trabajo
de instalación y/o que esté vinculado en la ejecución de la obra contratado por el
Contratante, considerando que la actividad de construcción requiere de manera obligatoria
este tipo de seguro, según normatividad vigente. D.L N° 688 Y D.L N° 25897.
La Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tendrá una vigencia desde el inicio
hasta la recepción de la obra.

4. Seguro Vida Ley (D. L. N.º 688)

EL Contratista a su total y única responsabilidad deberá contratar y mantener cobertura de
seguro para cualquier trabajador sea peruano y/o extranjero, realizará el trabajo de
instalación y/o que esté vinculado en la ejecución de la obra contratada por El Contratante,
bajo las regulaciones y leyes del Perú de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Deberá contratar una Póliza de accidentes personales: Por muerte o invalidez permanente
75
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
por el 2.5% del monto total de la obra por cada trabajador. Deberá especificar que se
consideran como terceras personas al personal de el Contratante que se encuentre
cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra.
La Póliza de Seguro Vida Ley tendrá una vigencia desde el inicio hasta la recepción de la obra.

5. Otras consideraciones para todos los seguros solicitados

a) EL Contratista será responsable de obtener todos los seguros necesarios para su

personal, según la legislación nacional vigente aplicable, debiendo mantener la vigencia
de dichos seguros hasta que la obra haya sido culminada y cuente con la aceptación de
el Contratante.

b) EL Contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentará a el

Contratante:

 El original o copia de las pólizas considerando los Términos y Condiciones

solicitados.

 Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima

correspondiente respecto de las pólizas contratadas o el Convenio de Pago de
Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo
vencimiento es anterior a la fecha de la presentación de la póliza.

c) Las pólizas que presente el Contratista deberán incluir un endoso o adenda de

Cesión de Derechos a favor de el Contratante en la que conste que:

 La Compañía de Seguros que emite la póliza de seguro, se compromete a no anular

ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de
pago, las coberturas emitidas a favor de el Contratista en cumplimiento del
presente convenio, sin previo aviso por escrito a el Contratante con treinta (30) días
de anticipación.

 En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las indemnizaciones

serán pagadas a Provias Descentralizado.

d) Queda expresamente estipulado que el Contratista tendrá total y exclusiva

responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su
personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos,
leyes sociales y demás derecho y beneficios que le correspondan y en general cualquier
contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos,
obligándose a mantener a el Contratante libre de cualquier reclamo por estos
conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden
laboral ni contractual con el Contratante.

e) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido

equivocadamente contra el Contratante será asumido directa y plenamente por el
Contratista.

f) El Contratista deberá contratar todas las pólizas que se encuentran consideradas como
obligatorias en la normativa vigente, independiente que sean mencionadas o no
mencionadas en la presente numeral. El Contratista podrá contratar, bajo su costo,
76
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
otras pólizas y coberturas no solicitadas que considere necesarias para mejorar su
posición de riesgo.

g) En caso el Contratista considere innecesario contratar alguna cobertura solicitada por

el Contratante que por el servicio a realizar no sean aplicables al riesgo de las
actividades que realiza el Contratista de acuerdo a lo estipulado en el Contrato, se
requerirá que el Contratista confirme por escrito a el Contratante la inaplicabilidad de
tales coberturas y el Contratante acepte por escrito tal argumentación.

h) Queda establecido que la responsabilidad asumida por el Contratista en el marco del

Contrato no podrá ser limitada, enervada ni disminuida por las condiciones que
pudieran establecer en un futuro las pólizas de seguros antes indicadas.

i) El Contratista acepta que asume bajo su total responsabilidad y riesgo, los gastos y
costos por pérdidas y/o daños materiales y/o daños corporales e incapacidad o muerte
de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y el
Contratista no haya provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante
el desarrollo de sus actividades.

j) Toda y cada una de las pólizas o certificados arriba descritos deberán señalar que son
coberturas primarias para lo que respecta a el Contratante sobre cualquier otro seguro
suscrito por el Contratante, funcionarios y trabajadores que ampare los mismos
objetos de seguros contra los mismos riesgos allí establecidos.

k) El asegurador deberá renunciar a su derecho de repetición contra el Contratante,

funcionarios y trabajadores, lo cual deberá de constar específicamente en el
condicionado particular y/o endoso respectivo.

l) Todas y cada una de las pólizas y/o certificados deberán consignar a el Contratante,
funcionarios y trabajadores, como asegurados adicionales y terceras partes, de tal
forma que la póliza cubra adecuadamente todo daño a los bienes y/o personal de el
Contratante.

m) Por lo arriba expuesto todas las pólizas que conlleven la cobertura de Responsabilidad
Civil deberá contar con la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, contemplando el
siguiente texto:

«Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusión de más de un

asegurado bajo esta póliza, no afectará los derechos de cualquiera de ellos respecto de
cualquier reclamación, demanda, juicio o litigio entablado o hecho por o para cualquier
otro asegurado nombrado o por o para algún trabajador de cualquiera de los
asegurados nombrados.
En consecuencia, esta póliza protegerá a cada asegurado nombrado en la misma forma
que si cada uno de ellos hubiere suscrito una póliza independiente, sin embargo, la
responsabilidad total de la aseguradora, con respecto a los asegurados nombrados no
excederá, en total, para un accidente o serie de accidentes provenientes de un solo y
mismo evento, del límite máximo de responsabilidad estipulado; es decir, que la
inclusión de más de un asegurado no incrementará el límite máximo de
responsabilidad de la aseguradora.
Todos los demás términos, condiciones y exclusiones de esta póliza continúan vigentes
y se modifican solamente por lo que esta cláusula estipula. En caso de contradicción
77
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
entre unos y otros prevalecerá lo que se establece en la presente cláusula».

n) El Contratista deberá asumir y/o defender a el Contratante, sus funcionarios y

trabajadores, de cualquier reclamo, causado por su culpa o por la de cualquier
subcontratista, por el pago de beneficios sociales o del pago en exceso de los límites
contratados bajo las coberturas de Responsabilidad Civil señaladas en los puntos
anteriores.

o) El Contratista es responsable de requerir y verificar que cada uno de los

subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o Contratistas independientes
comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con el Contrato,
mantengan en vigor el mínimo de seguros requeridos anteriormente, especificando
que el Contratante, sus funcionarios y trabajadores serán eximidos de todo reclamo,
costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este contrato. Así también cada
subcontratista será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de
todos los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y
regulaciones peruanas.

p) El Contratista deberá obtener una expresa autorización de el Contratante antes de

realizar cualquier cambio, modificación o cancelación de las pólizas de seguro exigidas
en virtud del Contrato. Asimismo, cada póliza o certificado de seguro debe contemplar
un compromiso del asegurador obligándolo a proporcionar, con treinta (30) días de
anticipación, un aviso por escrito a la Empresa de tal cambio y/o cancelación.

q) La responsabilidad de el Contratista o de cualquier otra persona – natural o jurídica –

relacionada a el Contratista no está limitada a las estipulaciones aquí señaladas de
cómo se ha de contratar el seguro, así como tampoco al no pago de los siniestros por
parte de la aseguradora, sea esta por razones de orden técnico, insolvencia, bancarrota
o deficiencia en el pago de siniestros.

r) Todo deducible o prima correspondiente a las pólizas de seguro antes descritas, será
asumido únicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA. Asimismo, se acuerda
que el asegurador no podrá recurrir a El Contratante, funcionarios y trabajadores por el
pago de primas, deducibles o valuaciones.

s) EL Contratista está obligado a informar a El Contratante, a través de envío de copias de

cartas o correos electrónicos, de todas las declaraciones de siniestros reportados a la
aseguradora, que se deberán efectuar dentro de los plazos establecidos en los
respectivos condicionados.

t) EL Contratista se obliga a presentar a El Contratante un informe trimestral de los

siniestros presentados a las compañías de seguros indicando su calificación (en proceso
de liquidación, pagado o rechazado), montos indemnizados y/o reservados y el estatus
de los mismos a la fecha del informe.

u) EL Contratista se obliga entregar a El Contratante con la última valorización y antes de

la conformidad de obra, un Reporte de Siniestralidad emitido por la compañía de
seguros que indique Calificación (en proceso de liquidación, pagado o rechazado),
montos indemnizados y/o reservados y el estatus de los mismos a la fecha del informe.

CEC Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: se encuentran en el expediente técnico.
78
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
14.1
CEC La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras, es la fecha de entrega del terreno.
21.1
CEC Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las
24 facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la
consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del
Gerente de Obras.
CEC Los honorarios pagaderos al conciliador serán estipulados de acuerdo al a las escalas salariales
25.2 del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
CEC De acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la
25.3 Pontificia Universidad Católica del Perú.
El lugar del arbitraje será: la ciudad de Lima. Perú.

CEC NO APLICA
26.1

B. Control de Plazos
CEC 27.1 Dentro del plazo cinco (05) días calendario y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el
Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten
las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas
las actividades relativas a las Obras.

El Contratista presentará ANTES DEL INICIO DE LA OBRA el Programa al Gerente de Obras,

para su aprobación. Adicionalmente presentará un calendario valorizado, calendario de
utilización de equipo, calendario de adquisición de materiales y la programación CPM.
CEC 27.2 El Programa actualizado servirá para verificar y garantizar el cumplimiento del programa de
ejecución vigente. En caso de que el programa actualizado evidencie una ejecución
acumulada menor al 80% del programa de ejecución vigente, el Gerente de Obras solicitará
al contratista la presentación de un programa acelerado de ejecución. El mismo que será
presentado dentro de los cinco (05) días contados a partir de la solicitud del Gerente de
Obras.
CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de cinco (05) días calendarios.

La presentación retrasada del Programa actualizado generará una penalidad de S/ 1,500.00

(Mil quinientos Soles) por cada día de atraso, sin sobrepasar el 10% del contrato, y será
responsabilidad del Gerente de Obras informar estos atrasos y consignarlos en las
valorizaciones que correspondan.

79
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
CEC 28.2  Causales de Ampliación de Plazo.
En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el Contratista deberá especificar si
se trata de un atraso, de una paralización o de ambas, que será validada por el Supervisor
o Inspector según corresponda.
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de
obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

 Procedimiento para tramitar una Ampliación de Plazo.

El Contratista deberá presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que
sustentan su pedido. Sólo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el
Contratista como parte de su solicitud podrán ser presentados en una eventual
controversia.

Para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su residente
anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto,
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el
inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la
culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, con copia a el Contratante, siempre que la demora afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra vigente.
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a el Contratante y al contratista en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud.
El Contratante resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un
plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción
del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por
el inspector o supervisor en su informe.
En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el párrafo anterior,
el Contratante resuelve sobre la ampliación solicitada y notifica su decisión al contratista
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo
previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.
Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, el Contratante no
se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo
solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se
tramita y resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no
tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado
por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el
contratista puede solicitar y el Contratante otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin
de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial,
80
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

C. Control de la Calidad

CEC 35.1 El Período de Responsabilidad por defectos es de doce (12) meses.

El Período de Responsabilidad por vicios ocultos es de siete (7) años.
Ambos períodos se contabilizarán desde la fecha de terminación de la obra

CEC 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la
ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera
determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
Los presupuestos adicionales serán formulados con los montos contratados y/o precios
pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual
deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de
los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad
del presupuesto contratado y los impuestos correspondientes.
La necesidad de tramitar la autorización de la ejecución de prestaciones adicionales debe ser
anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el Supervisor o por el Contratista. El Supervisor
debe comunicar al Contratante sobre la necesidad de elaborar el Expediente técnico de la
prestación adicional, que estará a cargo del Contratista.
Concluida la elaboración del expediente técnico por parte del Contratista, el Supervisor
cuenta con un plazo de catorce (14) días para remitir al Contratante el informe
pronunciándose sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional. Recibido
dicho informe, el Contratante cuenta con catorce (14) días para emitir y notificar al
Contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución
de la prestación adicional. La demora del Contratante en emitir y notificar esta resolución,
podrá ser causal de una prórroga del plazo

D. Control de Costos

CEC 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será cuantificado por el personal asignado al control del
Contrato (Supervisor), teniendo en cuenta lo descrito en la CEC 42.1 y la sección VII
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.
CEC 43.1 La tasa de interés que se aplicará será la tasa de interés legal vigente.

CEC 46.1 La moneda del País Contratante es el: Soles

47.1 NO APLICA

CEC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: el cinco (5%) por ciento de cada
valorización.

81
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
CEC 49.1 P1: Penalidad por retraso de la fecha Prevista de Terminación
El monto de la indemnización por daños y perjuicios por retraso de la fecha de terminación con
respecto a la Fecha Prevista de Terminación será aplicada automáticamente y calculado de
acuerdo a la fórmula señalada líneas abajo. El monto máximo de la indemnización por daños y
perjuicios por este concepto es del 10% del precio final del Contrato.

La penalidad se calculará según la siguiente fórmula:  

Penalidad diaria =            0.10 x monto total vigente del contrato

                                     F x Plazo total de ejecución de la obra en días calendarios

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días:
 Para obras: F = 0.15

Para plazos menores a sesenta (60) días:

 Para obras: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según correspondan, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en cso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera materia de retraso.

El Supervisor de obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará a el

Contratante, en caso que se haya alcanzado el tope de esta penalidad (10% del monto del
contrato vigente), por ser causal de resolución del contrato de ejecución de obra.

P2: Penalidades durante la ejecución contractual. El monto máximo de la indemnización por

este concepto es del 10% del precio final del Contrato.

% del Monto
final del
N° INFRACCIÓN Unidad
Contrato
original
No contar con las pólizas de seguro
1 Cada día 0.05%
vigentes
Por día y por
2 Ausencia del Personal Clave. 0.10%
profesional
No tener al día el cuaderno de obra
3 Cada día 0.025%
o no tenerlo físicamente en la obra.
Incumplimiento de uso de
4 implementos de seguridad del Cada día 0.015%
personal del Contratista.
No tener el expediente técnico
5 Cada día 0.05%
físicamente en la obra.
Reemplazo del Personal Clave sin Por día y por
6 0.015%
autorización profesional
Demora en presentación del
7 Por día 0.01%
programa actualizado.

El monto máximo de penalidades (PT), será de 20% y será la sumatoria de P1 + P2.

Es decir:
82
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
CEC 50.1 No aplica
CEC 51.1 El pago por anticipo será de hasta el 20% del monto total del contrato de la obra y supeditado a
la presentación de una Garantía Bancaria según formularios que se proporcionan en la Sección
IV.
La Garantía Bancaria por Anticipo debe emitirse a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO –
MTC, con carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización
automática, y será emitida por entidades financieras que se encuentren bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP),
y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perú.
En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán tener un
banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada.
En caso el contratista, opte por presentar como garantía del anticipo una garantía de
aseguradora. PVD en adición a la garantía, establecerá las deducciones en los pagos de las
valorizaciones, a fin que cuando la obra alcance el 50% de su ejecución, se pueda haber
deducido el íntegro del adelanto entregado al contratista. Luego de haber deducido
íntegramente el adelanto entregado, PVD devolverá la garantía entregada por el contratista.
La garantía deberá ser emitida por una Entidad Aseguradora y aceptable para PVD ya que
dicha Aseguradora cumple con encontrarse bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
CEC 52.1
El monto de la Garantía de Cumplimiento será del 10% del monto del Contrato.
La Garantía de Cumplimiento debe emitirse a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC,
con carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización
automática, y será emitida por entidades financieras que se encuentren bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP),
y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perú.
En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán tener un
banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada.

E. Finalización del Contrato

CEC 56 La recepción de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra
y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco
(5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el
cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del
proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por el Contratante, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De
no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunica a el Contratante, en el mismo plazo.
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad
técnica, el Contratante designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando
menos, por un representante de el Contratante, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos.
El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control
83
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
Institucional de el Contratante puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la
obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.
Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de
recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la
anotación pertinente del supervisor, de ser el caso.
Bajo responsabilidad del Titular de el Contratante, en un plazo no mayor de veinte (20) días
siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al
inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las
pruebas operativas que sean necesarias.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra,
y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El
Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el
contratista.
De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se
recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la
obra o cuarenta y cinco (45) días, el que resulte menor para subsanar las observaciones,
plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones
que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al
pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de
penalidad alguna. 208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las
observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación
en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a el
Contratante, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El
comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7)
días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza
se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo
formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe
el Acta de Recepción de Obra.
En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones
o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité
de recepción eleva al Titular de el Contratante todo lo actuado con un informe sustentado de
sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. El Contratante se pronuncia sobre
dichas observaciones en igual plazo.
De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas,
conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles
posteriores al pronunciamiento de el Contratante o al vencimiento del plazo en que este
debió realizarse.
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato
a el Contratante quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del
día siguiente de la mencionada notificación el Contratante asume la subsanación de las
observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago. Todo retraso en la
subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como demora
para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que el Contratante
resuelva el contrato por incumplimiento.
Como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se
encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal
84
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, aplicándole penalidad por retraso, y
respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto del
contrato de supervisión. Realizadas las prestaciones para la culminación de la obra, el
contratista solicita nuevamente la recepción de la obra, mediante anotación en el cuaderno
de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a el Contratante,
conforme al procedimiento señalado anteriormente; sin perjuicio de resolver el contrato.
Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a el Contratante
para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.
CEC 58.1 Los planos actualizados finales y los certificados de calidad de las partidas deberán presentarse a
más tardar al décimo quinto (15) día de terminada la obra.
La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y
CEC 58.2
los certificados de calidad de las partidas en la fecha establecida en las CEC 58.1 es de 0.1% por
cada día de atraso, a partir del décimo sexto (16) días de terminada la obra.
CEC 59.2 El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se
(g) puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios. El número máximo de días
es veintisiete (27)
CEC 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras
deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje de 20% que haya que aplicar al valor de los
trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales
por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor
del Contratante.

85
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de

Levanto-Gualulo; Dv. Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas,
Distrito de La Florida, Provincia Bongará, Departamento Amazonas ” se basará en lo
establecido en los documentos que conforman el Expediente Técnico de la obra y las
Condiciones de Cumplimiento que se adjuntan. Asimismo, es importante mencionar que el
Contratista seleccionado deberá cumplir con las Políticas Ambientales y Sociales del BID:
Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID OP-703 (Directrices: B.01 Políticas del
Banco, B.02 Legislación y Regulaciones Nacionales, B.3 Pre evaluación y Clasificación, B.4
Otros Factores de Riesgo, B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales, B.6
Consultas, B.7 Supervisión y Cumplimiento, B.9 Hábitats Naturales, Especies Invasoras y
Sitios Culturales, B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación, B.10 Materiales
Peligrosos, B.17 Adquisiciones); OP-102 Política de Acceso a la Información, OP-704 Política
de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, OP-710 Política Operativa sobre
Reasentamiento Involuntario, OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el
Desarrollo, OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas), así como los Documentos de
Gestión Socioambientales del PATS, incluyendo al Mecanismo de Resolución de Quejas y
reclamos y Código de Conducta.

El contratista deberá presentar y elaborar los informes socioambientales de cumplimiento

de los instrumentos socioambientales.

En tal sentido, se entenderá que la propuesta económica incluye todos los costos necesarios
(aunque no se encuentren expresamente indicados en su propuesta económica) para
ejecutar la obra de acuerdo a los documentos mencionados precedentemente, el expediente
técnico, su propuesta técnica y todos los documentos de licitación.

86
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Condiciones de Cumplimiento
1.1 ALCANCE TÉCNICO APLICABLES A LA CONTRATACIÓN.

1.1.1 EJECUCIÓN DE OBRA

Las elaboraciones de las especificaciones y condiciones de cumplimiento están referidas a la

ejecución de las obras de mantenimiento periódico..

1.1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado.
 Ejecutar la obra con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás documentos generados en el
Procedimiento de Selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de
Obra.
 El CONTRATISTA deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios
para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad
personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía,
alimentación y traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del CONTRATISTA en su
totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios.
 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.
El plan es responsabilidad del CONTRATISTA y se someterá antes del inicio de la obra, a la
conformidad del Supervisor de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia
a su disposición. En el Plan de Seguridad, el CONTRATISTA se comprometerá explícitamente a
cumplir todo lo dispuesto en dicho plan de seguridad y la norma antes señalada.
El Sistema de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo está basado en el ciclo compuesto por
las siguientes etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación
(check) y actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora
continua.
 Implementar durante la etapa de ejecución y cierre, todas las actividades detalladas en cada
uno de los programas contemplados en el Informe Ambiental y Social aprobado para el
proyecto además de cumplir con las especificaciones técnicas de protección ambiental,
manuales, guías ambientales y otros; todo ello en correspondencia con la normativa nacional
y salvaguardas ambientales y sociales del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y/o BM
(Banco Mundial).
 Cumplir el Código de Conducta establecido para el PATS.
 Cumplir con el Mecanismo de Quejas y Reclamos.
 Elaborar el Informe Socio Ambiental de Seguimiento (ISAS) y el Informe Socio Ambiental Final
(ISAF). (Ver Anexos 02 y 03).
 Implementar el Plan de Pueblos indígenas (PPI), de corresponder.
 Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas
Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en
obra.

87
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
 Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar,
necesarios para garantizar la calidad de la obra.
 Durante la ejecución de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el
Residente de obra.
 Remitir al Supervisor un reporte de avance mensual y, a partir de la segunda semana de
ejecución de obra, evaluar conjuntamente con el Supervisor qué actividades se lograron
ejecutar y cuáles no, lo que posibilitará evaluar las causas del no cumplimiento, a partir del
cual se generen las acciones para corregirlas.
 A los dos (2) días hábiles siguientes de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el
CONTRATISTA presentará a la Supervisión la actualización de todos los calendarios y
programación de obra contractuales (Cronograma de ejecución de obra valorizado,
calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de maquinaria
de haber sido solicitado por las Bases y Programación CPM) con la fecha de inicio de obra.
 Para la cancelación de las valorizaciones, el CONTRATISTA tendrá que emitir su comprobante
de pago, en las 24 horas siguientes que lo solicite la Entidad contratante, esto dentro del
plazo que establece la normatividad.
 Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la obra,
deberá ser formulada con una anticipación mínima de 30 días de la fecha prevista en el
calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la
obra por esta circunstancia será de única responsabilidad del CONTRATISTA.
 El CONTRATISTA estará obligado a entregar a la Entidad los planos de replanteo, la memoria
descriptiva de las obras y toda documentación que éste requiera.
 La programación de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que presente el
CONTRATISTA para efectos del inicio de obra, debe adecuarse a lo siguiente:
a) La programación de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de
obra.
b) La curva de programación debe obedecer a la campana de Gauss
c) Conjuntamente con la programación CPM se adjuntará la programación Gantt
vinculada a esta, en la que se aprecie todas las partidas del presupuesto de obra.
d) El cronograma y calendario de avance de obra debe estar vinculado a la
programación CPM.
 En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando
que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión,
lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto
de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho
costo es asumido por la Entidad.
 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u
omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.

1.1.3 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – PERT CPM.

EL Contratista deberá presentar
 El Calendario de Avance de Obra (CAO) para la ejecución de la obra, que será igual al CAO
del expediente técnico aprobado por la entidad; el mismo que se actualizará conforme se
aprueben las modificaciones (ampliaciones de plazo) y otros aplicables.
 Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
 Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

88
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
 Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
 Adicionalmente se acompañará la Curva “S” para el control de avance físico de la obra.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán
responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación
de ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.
Para el sustento del Cronograma adjuntará la base de programación donde describa y
sustente la vinculación de actividades.

Los mismos que serán Revisados y Visados por el SUPERVISOR, en concordancia con el
Expediente Técnico.

1.1.4 OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del CONTRATISTA, de acuerdo a su
oferta técnica.
Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, será materia de
penalidad.
Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.
La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) días antes que se
culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de
los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento
se considera aprobada la sustitución.
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones requeridas, la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor a la
mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de
ausencia del personal en la obra.
En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al
plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por
escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la
efectiva participación de tales profesionales.
La Inclusión de mayores profesionales por parte del contratista, no genera mayores costos ni
gastos para la Entidad.

1.1.5 ADICIONALES Y REDUCCIONES.

En la ejecución de LA OBRA, sólo se podrá incrementar o disminuir en función a las partidas
realmente ejecutadas y requeridas, previo acuerdo entre las partes y debidamente
autorizados por la Entidad; precisando que “…la prestación adicional de obra procede
respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del Expediente
Técnico…”.
La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según
corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de
realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la
anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la
necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la

89
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestación adicional.
El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15)
días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor,
según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el
caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico
de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.
De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se
adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el
contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el
supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad para su aprobación como parte del
presupuesto de la prestación adicional de obra. En el caso que el inspector o supervisor
emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad
en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de
plazo.
A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de
viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el
expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la
solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no
contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad
responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente.
Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia,
cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los
trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza
mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fi n de que pueda autorizar la
ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la
Entidad, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno.
En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios
del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propias de la
prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o
referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo,
se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar
mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su
anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su
ejecución.
El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores
metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El
monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del
límite para la aprobación de adicionales.
No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados,
pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se
le delegue dicha función.
De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación
adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas
90
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la finalidad de no
retrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor o inspector se
encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del
derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solución de controversias que
corresponda dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles contados desde la aprobación
del presupuesto de la prestación adicional. El plazo señalado en el presente numeral es de
caducidad.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el
monto de la garantía de fi el cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la
garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la
prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el
contratista puede reducir el monto de dicha garantía.
En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico del
adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la
participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su personal
clave, corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional.

1.1.6 REAJUSTES.
No es aplicable.

1.1.7 VALORIZACIONES Y METRADOS.

Las valorizaciones serán mensuales, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas
el último día de cada periodo previsto en las bases. Se formulan en función de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución
de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los
precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y

el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca
el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el
contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo
de aprobación de la valorización.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del
primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Para sustentar los metrados valorizados, deberán adjuntar las planillas y todo sustento en
formato digital. Los metrados también serán contrastados. De existir partidas o sub partidas
con “no conformidades” estas no serán valorizadas hasta obtener la aprobación de la
supervisión. Si persistiera la controversia, ésta se resolverá en la liquidación del contrato.

91
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
1.1.8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA.
 La Obra, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de la
Entidad, quien para estos efectos designará al Supervisor, con autoridad suficiente
para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes
que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, la Obra estará sometida a la
fiscalización de la Entidad.

 El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del

procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus

obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna
manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorización escrita y previa de la Entidad.

1.1.9 CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de Entrega del Terreno, el contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o
supervisor, según corresponda y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo
en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que
puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta labor
de forma exclusiva e indelegable.

El Cuaderno de Obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente de obra, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Las anotaciones y consultas realizadas por el residente de obra serán absueltas por el inspector
o supervisor en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones.

Si el Contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o

supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de penalidad
equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de
dicho impedimento.

1.2 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN.

1.2.1 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminación de los trabajos.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento

(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor
anota el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser
92
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra,
no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de

orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar
a resolver el contrato. La intervención económica no deja al contratista al margen de su
participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al
reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo,
cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista.
Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto por
incumplimiento.

1.2.2 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo o en todo
caso la habilitación de un acceso provisional, donde se ubique la Obra, desde la entrega del
terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con

las estipulaciones contractuales.

1.2.3 CONTROL DE CALIDAD

EL CONTRATISTA, deberá presentar las pruebas de laboratorio con sus respectivos informes,
no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad
del Supervisor.

EL CONTRATISTA, presentará mensualmente, de corresponder, Informes de Control de

Calidad, siguiendo las indicaciones de la Supervisión, y al culminar los trabajos hará entrega
de un Informe Final de los controles realizados debidamente suscritos por los responsables
de obra: Residente y Supervisor (Dossier de Calidad).

1.2.4 MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS

EL CONTRATISTA, en primera instancia recibirá las quejas o reclamos de la población.
Asimismo, los pobladores podrán dirigirse directamente a la oficina de la Unidad Zonal,
quienes canalizarán el rol de resolución de quejas y reclamos y/o canalización de la misma al
supervisor poniendo en conocimiento al mismo tiempo al Equipo de Trabajo Socio Ambiental
(APSA) de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.2.5 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día
siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la
recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.
Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la
Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando
otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes.
93
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo
previsto, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia
dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados
durante la ejecución del contrato.
No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

1.2.6 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidación de la
Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El CONTRATISTA será responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra
en un plazo de siete (7) años contados desde la recepción de la misma. La Entidad tendrá un
plazo de hasta pasados treinta (30) días desde la expiración del período de responsabilidad
por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso
se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio de la Entidad, EL CONTRATISTA tendrá la carga
de la prueba en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el
mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparación
de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensación a la Entidad por los costos de
reparación que sean necesarios. Los defectos o vicios ocultos que sean reparados contarán
con un nuevo plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo idéntico al
original.

1.2.7 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES

El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al
Especialista encargado de la GIE, en caso que se haya alcanzado el tope de esta penalidad
(10% del monto de contrato vigente), podrá ser causal de resolución del contrato de
ejecución de obra.

Las bases pueden establecer otro tipo de penalidades.

94
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

ANEXOS

ANEXO N°01: DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

95
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

ANEXO N°02: INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS)

96
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

97
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

98
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

ANEXO N°03: INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF)

99
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

100
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Planos

Se adjunta en medio magnético el expediente de cada obra, los mismos que contiene los
planos

101
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Lista de Cantidades

Item Descripción Und. Metrado

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 Movilizacion y Desmovilizacion glb 1.00

01.02 Topografia y Georeferenciacion km 43.08
01.03 Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial glb 1.00
01.04 Campamento m2 350.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 Limpieza de Calzada y Bermas km 5.00

02.02 LImpieza de Derrumbes Mayores a 15 m3 m3 650.00
02.03 Recuperacion Puntual de la Plataforma y Superficie de Rodadura m3 115.41
03 PAVIMENTOS

03.01 Escarificado, Perfilado y Compactado de la Sub Rasante m2 114,702.25

03.02 Reposicion de Afirmado con Estabilizador de Suelos m3 15,704.53
03.03 Slurry Seal e=10mm m2 114,702.25
04 REPARACION DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 REPARACION DE ALCANTARILLAS

04.01.01 Trazo, Replanteo y Nivelacion en Alcantarillas m2 79.47

04.01.02 Demolicion de Estructuras en Alcantarillas m3 18.31
04.01.03 Excavacion no Clasificada en Alcantarillas m3 148.90
04.01.04 Relleno en Alcantarillas con Material Propio m3 164.26
04.01.05 Relleno en Alcantarillas con Material de Prestamo(Cama de Arena) m3 7.33
04.01.06 Encofrado y Desencofrado en Alcantarilla m2 142.70
04.01.07 Concreto en Alcantarillas f'c=210 kg/cm2 m3 30.11
04.01.08 Alcantarilla Metalica Circular TMC Ø = 36" m 40.10
04.01.09 Acero de Refuerzo en Alcantarillas Fý=4,200 kg/cm2 kg 1,019.99
04.01.10 Limpieza Manual de Alcantarillas und 20.00
04.01.11 Pintura en Cabezal de Alcantarillas m2 51.00
04.02 REPARACION DE BADENES

04.02.01 Trazo, Replanteo y Nivelacion en Badenes m2 30.60

04.02.02 Demolicion de Estructuras en Badenes m3 12.24
04.02.03 Excavacion no Clasificada en Badenes m3 18.90
04.02.04 Relleno en Badenes con Material Propio m3 10.01
04.02.05 Encofrado y Desencofrado en Badenes m2 123.00
04.02.06 Concreto en Badenes f'c=210 kg/cm2 m3 16.13
04.02.07 Juntas Asfalticas m 24.00
04.03 CUNETAS SIN REVESTIR

04.03.01 Reconformacion de Cunetas de Tierras m 21,828.00

04.04 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

04.04.01 Excavacion en Cunetas m 170.00

04.04.02 Encofrado y Desencofrado en Cunetas m2 1.05
04.04.03 Concreto en Cunetas f'c=210 kg/cm2 m3 20.36
04.04.04 Juntas Asfalticas m 46.49

102
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
04.05 MURO SECO

04.05.01 Excavacion en Muro Seco m3 217.51

04.05.02 Piedra Grande para Muro Seco m3 503.79
04.05.03 Relleno en Muro Seco m3 615.89
04.06 CONSERVACION DE PUENTES DE CONCRETO

04.06.01 Pintura de Baranda de Puentes m2 51.91

05 TRANSPORTE

05.01 Transporte de Material Para Afirmado D <=1 km m3k 15,704.53

05.02 Transporte de Material para Afirmado D >1 km m3k 273,044.85
05.03 Transporte de Material Excedente D <=1 km m3k 776.51
05.04 Transporte de Material Excedente D >1 km m3k 2,557.76
05.05 Transporte Piedra Grande para Muro Seco D <=1 km m3k 502.07
05.06 Transporte Piedra Grande para Muro Seco D >1 km m3k 2,986.89
06 SEÑALIZACION

06.01 Reposicion de Señal Preventiva 0.75x0.75m und 81.00

06.02 Reposicion de Señal Informativa 0.70x2.50m und 3.00
06.03 Poste Kilometrico und 4.00
06.04 Marcas en el Pavimento(bordes de la Carret.) m2 4,367.80
07 MANEJO AMBIENTAL

07.01 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

07.01.01 Restauracion de Patio de Maquinas m2 3,500.00

07.01.02 Restauracion de Areas en Cantera ha 1.00
07.01.03 Acondicionamiento del Material Excedente en el DME m3 1,609.62
07.02 PROGRAMA DE REVEJETACION

07.02.01 Programa de Revejetacion ha 0.51

103
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Sección IV. Formularios de Garantía

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de

Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los
formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo como
parte de sus Ofertas.

104
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco del Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [Número de referencia del contrato] de fecha
[indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una
breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] 13 contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en
virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número
[indique número] en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periódicos o estimación de obra aprobada certificados de pago que se nos
presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia
de la estimación de obra aprobada Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80)
por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado y aprobado para pago, o en el [indique el

13
El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera
de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador.
105
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
número] día del [indique el mes] de [indique el año]14, lo que ocurra primero. Por lo tanto,
cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

_______[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

14
Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de
una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión
de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el
Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un
plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”

106
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha:  [indique la fecha]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de

Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato
y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],[1] la cual será
pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de
ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de
una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la
emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes]

[1] [1]
El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
107
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA CONV-113-2019-MTC/21-LPNS
Obra: “Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Pomacochas-Dv. Miraflores de Levanto-Gualulo; Dv.
Miraflores de Levanto-Miraflores de Levanto; Gualulo-Las Palmas, Distrito de La Florida, Provincia Bongará,
Departamento Amazonas”.
mes del [indicar el año],[2] lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago
bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí
excluido.

                                                                                             
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

[2] [2]
Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El
Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante
necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y
presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el
Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El
Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en
respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes
de que expire la Garantía.”
108