PERITAJE TECNICO OBRA:
“CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
ALEDAÑOS DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO"
– SNIP N° 104668”
ENTREGABLE Nº2
4. INFORMACION LEGAL, CONTABLE Y
FINANCIERO DE OBRA
CONSORCIO D&D
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
Índice de contenidos
1 INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................4
2 INFORMACION LEGAL.....................................................................................................................4
3 PLAZOS CONTRACTUTALES.............................................................................................................6
4 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA..........................................................................................7
5 VALORIZACIONES REALIZADAS.......................................................................................................7
6 PAGOS EFECTUADOS......................................................................................................................9
7 ESTADO DE CARTAS FIANZA.........................................................................................................10
ANEXOS:
COMPROBANTES DE PAGO
CARTAS FIANZA.
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
1 INTRODUCCIÓN
El desarrollo del peritaje técnico, tiene por finalidad determinar el expediente de saldo de obra del
proyecto para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento contribuyendo a
mejorar condiciones que vulneran los derechos de la población al restringir oportunidades de
desarrollo por falta de servicios.
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 3 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
En este apartado describiremos toda la información entregada por la entidad referente al estado
financiero de la obra, con relación a los pagos efectuados al contratista de la obra, supervisor de obra
y los pagos de la elaboración del expediente técnico. Asimismo, precisaremos la situación legal de la
obra con respecto a su estado situacional.
.
2 INFORMACION LEGAL
Expediente técnico – Resolución N° 872-2013-GRH/PR (06/06/2013)
Monto de presupuesto total aprobado 7,793,264.84 nuevos soles.
Plazo de ejecución 210 días calendarios
Costos unitarios al mes de mayo del 2013.
Los responsables del expediente técnico son: Ing. Fortunato Máximo Mayo Advíncula CIP
63758 y el Ing. Carlos Vargas Rivera CIP 65597, como proyectista y evaluador respectivamente.
Contrato de obra – Contrato Nº 1185-2013-GRH/PR, fecha 13.12.2013
Monto del contrato : 7,451,974.44 nuevos soles
Plazo de ejecución : 210 días calendarios
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 4 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
Sistema de contratación : a suma alzada
Nombre del contratista : CONSORCIO SAN CRISTOBAL
- EMPRESA CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL SRL
- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTIAGO ANTUNEZ DE
MAYOLO S.R.L. COSAM S.R.L.
- VIALUSA S.A.C
- A.C. CONTRATISTAS S.R.L.
Garantía de fiel cumplimiento : Carta Fianza N° E 1406-00-2013 (04/12/2013 Y VENCE EL
3/3/2014) otorgado por SECREX seguros de crédito y garantías grupo CESCE. No se me entrego,
sin embargo. Se precisa en contrato de obra.
Inspector de obra:
- Inspector de Obra: Ing. Edwin Feliciano REMIGIO FALCÓN
(Inicio hasta 16.04.2014)
- Inspector de Obra: Ing. Francisco Manuel OCHOA LEGUA
(16.04.2014 al 31.05.2014)
Contrato de supervisión de obra – Contrato Nº 380-2014-GRH/PR, de fecha: 16.05.2014
Monto del contrato : 274,575.33 nuevos soles
Plazo de ejecución : 270 días calendarios
- Ejecución Obras Completas: 210 d.c.
- Recepción y Liquidación Obra: 60 d.c.
Sistema de contratación : a suma alzada
Nombre del Supervisor : CONSORCIO QUIÑONEZ
RESOLUCIONES DE CONTRATO:
Del contratista CONSORCIO SAN CRISTOBAL:
Carta Notarial N° 003-2015-CONSORCIO SAN CRISTOBAL/REP.LEG, 19.06.2016
Acta de Conciliación: Sin Acuerdos, fecha: 27.08.2015
Instalación Arbitraje Unipersonal: fecha 17.05.2016
Laudo Arbitral de Derecho, de fecha 13-11-2018 (Notificada al GOREHCO el 15-11-2018)
Expediente: I186-2016
Del supervisor CONSORCIO QUIÑONEZ:
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 5 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
Resolución de Contrato: Carta Notarial s/n de fecha 27.02.2015
Pendiente de realizar la liquidación a cuentas.
3 PLAZOS CONTRACTUTALES
Los plazos contractuales según documentos recabados son los siguientes:
Firma de contrato : 13/12/2013
Entrega de terreno : 27/12/2013
Entrega de adelanto en efectivo : 31/01/2014
Inicio del cómputo de plazo contractual : 01/02/2014 asiento N° 19 del cuaderno de obra del
inspector de obra
Plazo de ejecución : 210 días calendarios
Termino de obra inicial : 29/08/2014
Ampliación de plazo N° 4 : 26 d.c. Resolución N° 1574-2014-GRH/PR (18/7/2014)
Termino de obra diferido 1 : 24/09/2014
Ampliación de plazo N° 5 : 45 d.c. Resolución N° 1951-2014-GRH/PR (28/8/2014)
Termino de obra diferido 2 : 08/11/2014
Paralización de obra : 26/9/2014 – 20/10/2014 … 25 dc … asiento 353, 356 del
cuaderno de obra
Termino de obra diferido 3 : 03/12/2014
No se ubica la resolución de aprobación de la paralización de obra no obstante se evidencia que la
obra estuvo paralizada según anotaciones de cuaderno de obra.
Asimismo, existen solicitudes de ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03 desaprobadas por la entidad y
existen solicitudes de ampliación de plazo N° 7, 8, 9 que no han sido resueltas por la entidad y/o no
cuento con la documentación para pronunciarme.
4 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
De acuerdo al acervo documentario no se registra autorizaciones de adicionales de obra y deductivos
de obra.
No obstante, se puedo verificar según anotaciones de cuaderno de obra, informes de valorización e
informe mensual del supervisor de obra que en la zona de obras en el AA. HH. Abelardo Guerra
Garay ya existe redes de alcantarillado y es administrado por SEDA HUANUCO S.A. la misma fue
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 6 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
ejecutado por la municipalidad provincial de Leoncio Prado. Asimismo, el área de drenaje 5
correspondiente al sector de 09 de octubre donde se proyectaron redes de agua potable y redes de
alcantarillado estos no se ejecutaron por cuanto en dicho sector ya se tienen los servicios de agua
potable y alcantarillado administrados este ultimo por SEDA HUANUCO S.A.
5 VALORIZACIONES REALIZADAS
De acuerdo a la información proporcionada por la entidad se ha elaborado un cuadro de las
valorizaciones formuladas al contratista del cual podemos manifestar lo siguiente:
Se han practicado 10 valorizaciones de obra correspondientes a los meses FEB 2014 A NOV.
2014.
Se tiene 14 sub presupuestos, sin embargo, se tiene solo una fórmula polinómica por lo que
el reajuste de la misma se realiza de forma global.
El costo directo acumulado de las valorizaciones asciende a 3,698,932.49 nuevos soles lo que
corresponde a un 67.36% de avance físico de obra considerando que el costo directo del
contrato es de 5,491,506.59 nuevos soles.
Se han otorgado el adelanto directo por la suma de 1,490,394.89 nuevos soles sin embargo
del reporte de pagos efectuados se registra un pago de 1,490,305.95 nuevos soles
El contratista según valorizaciones efectuadas a amortizado del adelanto directo 872,948.07
nuevos soles quedando pendiente por amortizar 617,357.88 nuevos soles.
Se han otorgado el adelanto para materiales por la suma de 2,980,789.78 nuevos soles según
registro de pago.
El contratista según valorizaciones efectuadas a amortizado del adelanto para materiales
2,751,843.14 quedando pendiente por amortizar 228,946.64 nuevos soles
El pago al contratista según valorizaciones efectuadas debe ascender a 5,410,142.72 nuevos
soles:
Pago de adelanto en efectivo 1,490,305.95
Pago de adelanto de materiales 2,980,789.78
Pago de 10 valorizaciones 939,046.99
5,410,142.72
No obstante falta amortizar el adelanto directo y materiales ascendente en: 846,304.52
nuevos soles.
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 7 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
6 PAGOS EFECTUADOS
De acuerdo a la información proporcionada por la entidad de los comprobantes de pago realizados
con cargo a obra se tiene los siguientes cuadros:
PAGOS EFECTUADOS POR LA EJECUCION DE OBRA: CONSORCIO SAN CRISTOBAL
FECHA DE
MES DE MONTO GIRADO /
R/ SIAF N° C/P COMPROBANTE CONCEPTO
VALORIZACION PAGADO S/.
DE PAGO
16740 18193 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 419,231.59
16740 18194 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18195 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18196 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 8 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
16740 18197 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18198 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18199 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18200 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18201 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 300,000.00
16740 18202 30/01/2014 Adelanto de materiales Ene-14 161,558.19
16740 18204 30/01/2014 Adelanto de directo Ene-14 359,612.34
16740 18205 30/01/2014 Adelanto de directo Ene-14 300,000.00
16740 18206 30/01/2014 Adelanto de directo Ene-14 300,000.00
16740 18207 30/01/2014 Adelanto de directo Ene-14 300,000.00
16740 18208 30/01/2014 Adelanto de directo Ene-14 230,693.61
16740 18802 28/02/2014 valorización Feb-14 341,014.95
16740 18803 28/02/2014 valorización Feb-14 300,000.00
16740 18804 28/02/2014 valorización Feb-14 300,000.00
16740 18805 28/02/2014 valorización Feb-14 84,358.91
16740 18807 28/02/2014 valorización Feb-14 256,433.41
MONTO TOTAL S/5,752,903.00
PAGOS EFECTUADOS AL SUPERVISOR DE OBRA:
FECHA DE MONTO
MES DE
R/ SIAF N° C/P COMPROBANTE CONCEPTO GIRADO / N° FACTURA
VALORIZACION
DE PAGO PAGADO
Presentación del informe de
8279 10769 15/09/2014 13,728.77 001-000188
compatibilidad
8280 10768 15/09/2014 Valorización de obra N°05 Jun-14 13,533.04 001-001186
8281 10770 15/09/2014 Valorización de obra N°06 Jul-14 9,181.80 001-001186
9683 11582 29/09/2014 Valorización de obra N°07 Ago-14 11,070.88 001-000191
11327 13055 31/10/2014 Valorización de supervisión N°09 Set-14 13,223.55 001-000196
12369 14360 25/11/2014 Valorización de supervisión N°10 Oct-14 790.78 001-000199
MONTO TOTAL 61,528.82
De los pagos efectuados al contratista se puede manifestar lo siguiente:
Se ha efectuado pagos mayores al avance físico de obra y no existe correlación con las
valorizaciones de obra efectuadas.
Existe un sobre pago de 342,760.28 nuevos soles al contratista.
El contratista no amortizado aun los adelantos otorgados directo y materiales ascendentes
en 846,304.51 nuevos soles
Referente a los pagos del supervisor de obra, la entidad no ha entregado información al
respecto para pronunciamiento del consultor - perito
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 9 de 10
PERITEJE TECNICO OBRA: “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALEDAÑOS DE LA
CIUDAD DE TINGO MARÍA - DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - HUÁNUCO" – SNIP N° 104668
7 ESTADO DE CARTAS FIANZA
De acuerdo a la información proporcionada por la entidad de copia de las cartas fianza manifestamos
lo siguiente:
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
Carta fianza N° 000622445057 por 745,197.45 nuevos soles del BANCO FINANCIERO del
23/01/2014 al 20/10/2014
Carta fianza N° 000622445057 por 745,197.45 nuevos soles del BANCO FINANCIERO del
21/10/2014 al 18/04/2015
No se tiene mayor información sobre renovación de cartas fianza de fiel cumplimiento
GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO:
Carta fianza N° E1506-00-2013 por 1,490,395.00 nuevos soles de SECREX del 19/12/2013 al
16/03/2014
Carta fianza N° 039-475-2014-CRACSL por 720,027.71 nuevos soles de la CAJA SEÑOR DE
LUREN del 20/09/2014 al 20/01/2015
No se tiene mayor información sobre renovación de cartas fianza de fiel cumplimiento
GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES:
Carta fianza N° E1520-00-2013 por 2,980,789.78 nuevos soles de SECREX del 26/12/2013 al
24/05/2014
Carta fianza N° 039-474-2014-CRACSL por 418,586.66 nuevos soles de la CAJA SEÑOR DE
LUREN del 20/09/2014 al 20/12/2014
No se tiene mayor información sobre renovación de cartas fianza de fiel cumplimiento
legal, contable y financiero Fecha: 22/11/2020
consorcio D&D Página: 10 de 10
