ACTA DE SuSPENSIÓN DE PLAZODE OBRA N'01
OBRA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO LATERAL 25 CANAAN MARGEN 1ZQUIERDA
IRRIGACIÓN SISA EN EL DISTRITO DE SAN HILARIÓN,
PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN. CUI: N 2482843.
ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
UBICACIÓN DISTRITO :SAN HILARIÓN
PROVINCIA PICOTA
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
MODALIDAD EJECUCIÓN : SUMA ALZADA.
.CONTRATISTA KJ&P INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L
.CONTRATON* CONTRATO DE OBRAN°O06-2022-MPP-OAYCP-GAF/MPP
RESIDENTE DE OBRA ING. HENRRY ALFONSOGARCÍA GARCÍA
INGENIERO CIVIL - REG. CIP N° 74873
SUPERVISION :CONSORCiOSUPERVISsOR C&C
CONTRATO N° :CONTRATO DE SERVICIO N® 037-2022-OAYCP-GAF/MPP
.SUPERVISOR DE OBRA ING. CALEB RÍOS VARGAS
INGENIERO CIVIL - REG. CIP N° 65035
MONTO cONTRATADO S/.4,974,877.15
.PLAZO DE EJECUCIÓÓN 150 DÍAS CALENDARIOS. MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE PICOTA
UDADP
.FECHA
ENTREGATERRENO :02 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA INICIO REAL OBRA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022
.FECHATÉRMINO PLAZO :01 DE MAYO DEL 2023 CALDA/Pedro
IA SAN
Garcla Ushiñahua
ALCALDE
SUSPENSION DE PLAZzO N°01: 20 DE ENERO DEL 2023
En el distrito de San Hilarión, provincia de Picota siendo las 11.00 A.M. del día Viernes 20 de
enero del 2023, reunidos en el lugar de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL 25 CANAAN MARGEN IZQUIERDA IRRIGACIÓN SISA EN
EL DISTRITo DE SAN HILARIÓN, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".
cUI: N° 2482843. Se reúnen la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA (en adelante LA
ENTIDAD), debidamente representada por su Alcalde PEDRO GARCÍA USHIÑAHUA, Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Territorial IVAN VLADIMIR BARTRA RAMIREZ. Por parte de la
CONTRATISTA la empresa KJ&P INGENIEROS CONSTRUCTORES E.l.R.L, debidamente
Representado por su Representante Común Sr. KILLIAN JOEL NUNEZ DIAZ, Identificado con DNI:
42051524, Residente de Obra Ing. HENRRY ALFONSO GARCÍA GARCÍA, Reg. CIP N° 74873. Por
parte de la SUPERVISION la empresa CONSORCIO SUPERVISOR C&C, debidamente
Representado por su Representante Común Sr. CALEB RIOS VARGAS, Identificado con
DNI:01115918, Supervisor de Obra Ing. CALEB RÍOS VARGAS Reg. CIP N° 65035. En términos
y
condiciones siguientes:
Que la finalidad de la reunión es para proceder al acto de suspensión del plazo de ejecución de
obra N"01 debido a que se han venido presentado constantes reclamos
por parte de la Comisión
de Usuarios del Sub Sector Hidráulico, Margen
lzquierda Irrigación Sisa con respecto a las
MUMALDAD PROVNCAL DE PICOTA
ING. IVAN VLADIMI44RTRARAMIREZ
GERENTE DE MERAESTRUCTURA YDESAROLLO TERI1ORIA
dimensiones que se ha proyectado en el expediente técnico. Consecuencia de ello los dias 10 y
11 de enero del 2023 se realizó una reunión por parte de la Entidad el Alcalde Provincial PEDRO
GARCIA USHIÑAHUA, Gerente de Infraestructura IVAN VLADIMIR BARTRA RAMIREZ, por parte
de la CONTRATISTA la empresa KJ&P INGENIEROS CONSTRUCTORES E.I.R.L Su Representante
Común Sr. KILLIAN JOEL NUÑEZ DIAZ, Residente de Obra ING. HENRRY ALFONSO GARCA
GARCÍA. Por parte del cONSORCIO sUPERVISOR C&C el Supervisor de obra ING. CALEB RIOS
VARGAS. Ypor la junta de usuarios del sector hidráulico Huallaga Central, sr. ISAÍAS MARTÍNEZ,
el representante de la comisión de usuarios margen izquierda sr. JULIÁN TENAZOA RODRÍGUEZ,
el Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Sector Hidrico Huallaga Central ANTONIO PEREZ
QUZCANO, y usuarios presentes. Donde se trató los temas del informe de compatibilidad del
expediente técnico y las deficiencias encontradas. Acordando que el Contratista, seguirá
realizando los trabajos programados de acuerdo al expediente técnico contractual de obra
(relleno y compactación de zanja de canal, excavación y perfilado de talud, concreto en talud),
asi mismo las obras de arte programadas desde la progresiva del km,6+906.12 (puentesy
compuertas laterales), hasta elcrucedelcanalcon la carretera marginaldelaselva progresiva
delkm. S+535. puesto que los usuarios del comité de regantes canal lateral 25 CANNAN, el
Gerente Técnico de la Junta de Usuarios del Sector Hidrico del Huallaga Central, indican que se
paralice los trabajos que se están ejecutando y que no permitirán la continuidad de su ejecución
aduciendo que el expediente técnico está mal formulado y que necesita una modificación del
proyecto, generando posibles adicional y deductivos de obra.
SEGÚN ASIENTO 78-FECHA 19/01/2023-RESIDENTEDE OBRASEINFORMA ALA SUPERVISIÓN,
QUE EL DÍA DE HOY 19.01.23, SE ESTÁ cULMINADO EL TRAMO INDICADO EN EL ACTA DEL
ACUERDO DE OBRA LAT. 25 MARG. 1ZQ, IRRIG. SISA, (KM. 5+535.05 ALCANTARILLA EXISTENTE
CRUCE CARRETERA FBT), DE FECHA, 11 DE ENERO DEL 2023, RAZÓN POR LA CUAL QUE, APARTIR
DE LA FECHA SESUSPENDE LOS TRABAJoSENVIRTUD AL ACTA ADJUNTO.
SEGÚN ASIENTO 79-FECHA 19/01/2023-SUPERVIDOR DE oBRAEFECTIVAMENTESE VERIEICA
QUE LA EMPRESA CONTRATISTA HA CULMINADO LOS TRABAIOS COMPRENDIDOS EN EL
TRAMOINDICADOENELACTA DEACUERDOENCONSTRUCCIONDEOBRALAT.25 MARG.IZQ.
RRIG SISA (KM. 5+535.05 ALCANTARILLA EXISTENTE CRUCE CARRETERA FERNANDO
BELAUNDE TERRI, DEFECHA, 11 DE ENERO DEL 2023, TAL COMO SE_HA_VENIDO
cOMUNICANDOENLOS ASIENTOSDECUADERNO DE OBRA N*60,61,66, 20,71,72,73,74
Z5,Y76 TANTO DEL RESIDENTEDE OBRA cOMODE ESTA SUPERVISIÓN.)
En tal sentido, en concordancia con el Numeral 178.1 del "Articulo 178. suspensión de plazo de
ejecución" y el Numeral 142.7 del "Articulo 142. Plazo de ejecución contractual" (Decreto
Supremo N'377-2019-EF, que modifica el Decreto Supremo N*344-2018-EF del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado) que establece:
"Articulo 178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra seqún lo previsto en
el numeral 1427 del articulo 142, corresponde también la suspensión del contrato_de
Supervisión. Esta disposición también se oplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra
se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.
142.7.Cuondoseproduzcan eventos noatribuiblesalospartesque originenla paralizoción de
laeiecución delasprestaciones,estaspueden acordar porescrito la suspensión del, plazo de
eiecución controctuol,hastalo culminación dedicho evento. conforme a lo establycido en el
MUNICIPALIDAD|PROVINCjAL DE PICOTA
MUMICIPAATOAD PROVINCIAYDE PIcOTA
ING. IVAN VLADIMIR BARTRA RAMIREZ
GEREMTE DE INERAESTRUCTURAT DE
ALCALDA/Pedro
SAN WA
Garcia Ushiñahua
SARROLLO TERRIT0RIAL ALCALDE
citado dispositivo, es inobjetable que se ha producido un evento "no atribuible a las partes" y
que originan la Suspensión de Plazo de Ejecución de obra N°01
ACUERDOS
1. SUSPENDER EL PLAZo DE EJECuCION DE LA 0BRA N°01 "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL 25 CANAAN MARGEN IZQUIERDA
IRRIGACIÓN SISA EN EL DISTRITO DE SAN HILARIÓN, PROVINCIA DE PICOTA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN". CUI: N* 2482843, y por ende, suspender la
ejecución de las actividades que forman parte de la ejecución contractual, a partir del
día 20 de enero del 2023.
2. SUSPENDER EL CONTRATO DE LA SUPERVISION DE OBRA, a partir del día 20 de enero
del 2023
3. La Suspensión del plazo de ejecución de obra, no generará Gastos Generales ni mayores
costos, por tratarse de un acuerdo de partes, regulado en el artículo 178° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
4. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al
contratista la modificación de las fechas de ejecución de las obras, respetando los
términos en los que se acordó la suspensión.
Estando de acuerdo las partes, conformadas por el Contratista y la Entidad Contratante y la
Supervisión se procede a suspender el plazo de ejecución de la obra.
En señal de conformidad con lo expuesto, siendo las 12:30 p.m del dia 20 de enero del 2023 se
suscribe la presente acta en 3 juegos originales que consta de 03 páginas.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA
MUICJPAUDAD PROVINCIAL DE PICOTA
ING. IVAN VLADIMIRBARTRA RAMIREZ
GERENTE DE INERAESTRUCTORA YDESARROLLO TERITORIAL
ALCALDIA/Pedro
ASAN García Ushinahua
ALCALDE
CONSORCIÓ SUPERVISOR C&C
cONGOcio 6UPERVIsORgZ
e ARAOS VARGAS * * PIOS VARGAS.
VARGAS
SuPERVIsOR DE OBRA NG ALEB RIOS
REPRESENTANTE cOMUN
KI&PINGENIEROS CdNSTRUCJORES EIR
D
KTCLIAN JOET XUNEZ DINZ
HENRRY ALP 7aB
. GARCIA TITULANGERENTE
