Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
UNAG-LPN-GC-006-2024
“REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL
COMPLEJO DE AULAS CCA II ETAPA,
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
ALIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO
PERIMETRAL, CAMPUS CATACAMAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA”.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDOS NACIONALES
CATACAMAS, OLANCHO, JUNIO 2024
1
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
INDICE
SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) ..................................................3
A. Disposiciones Generales .......................................................................................................3
B. Documentos De Licitación ...................................................................................................7
C. Preparación De Las Ofertas ................................................................................................9
D. Presentación De Las Ofertas .............................................................................................13
E. APERTURA DE LAS OFERTAS .....................................................................................15
F. Adjudicación Del Contrato ................................................................................................19
SECCIÓN II – DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) ................................................................22
A. Disposiciones Generales .....................................................................................................22
B. Documentos De Licitación .................................................................................................23
C. Preparación De Las Ofertas ..............................................................................................24
D. Presentación De Las Ofertas .............................................................................................26
E. Apertura De Las Ofertas ...................................................................................................27
F. Adjudicación Del Contrato ................................................................................................27
SECCIÓN III - PAÍSES ELEGIBLES .........................................................................................30
SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA ....................................................................35
SECCIÓN V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO ...........................................47
A. Disposiciones Generales ........................................................................................................47
B. Control de Calidad .............................................................................................................59
C. Control de Costos ...............................................................................................................60
D. Finalización del Contrato...................................................................................................66
SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO ..........................................73
A. Disposiciones Generales .....................................................................................................73
B. Control de Plazos ................................................................................................................75
C. Control de la Calidad .........................................................................................................75
D. Control de Costos ...............................................................................................................75
E. Finalización del Contrato...................................................................................................76
SECCIÓN VI. PLANOS ................................................................................................................78
SECCIÓN VII. LISTA DE CANTIDADES .................................................................................79
SECCIÓN VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................80
SECCIÓN IX. FORMULARIOS DE GARANTÍAS ...................................................................81
2
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la 1.1. El Contratante, según la definición que consta en las
Licitación “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a
presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se
describen en los DDL y en la Secciones VII, VIII y IX. El
nombre y el número de identificación del Contrato están
especificados en los DDL y en las Condiciones Especiales de
Contrato (CEC).
1.2. El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub
cláusula 1.1 (s) de las CEC.
1.3. En estos Documentos de Licitación:
a) El término "por escrito" significa comunicación en
forma escrita (por ejemplo, por correo, correo
electrónico, facsímile) con prueba de recibido;
b) Si el contexto así lo requiere, el uso del "singular"
corresponde igualmente al "plural" y viceversa; y
c) "Día" significa día calendario (plazo para presentación
de ofertas, formalización del contrato).
d) "Días hábiles administrativos" todos los del año excepto
los sábados y domingos y feriados establecidos por Ley.
e) El término "Lista de Cantidades Valoradas" significa la
Lista de Cantidades de obras a ejecutar con indicación
de precios.
2. Fuente de 2.1. La contratación a que se refiere esta Licitación se financiará
fondos con recursos provenientes de las fuentes de financiamiento
detalladas en los DDL.
3. Fraude y 3.1. El Estado Hondureño exige a todos los Organismos Ejecutores
corrupción y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas Oferentes por participar o participando en
procedimientos de contratación, incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y
3
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los más altos niveles
éticos durante el proceso de selección y las negociaciones o la
ejecución de un Contrato.
3.2. Si se comprobare que ha habido entendimiento malicioso entre
dos o más Oferentes, las respectivas ofertas no serán
consideradas, sin perjuicio de la Responsabilidad Legal en que
éstos hubieren incurrido.
3.3 Los actos de fraude y corrupción son sancionados por la Ley de
Contratación del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad en
que se pudiera incurrir conforme al Código Penal.
4. Oferentes 4.1 Podrán participar en esta Licitación únicamente las personas
elegibles naturales o jurídicas hondureñas o personas naturales o jurídicas
extranjeras cubiertas por Tratados Internacionales que les
otorguen trato de nacionales y que no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenados mediante Sentencia Firme por
delitos contrala propiedad, delitos contrala fe pública,
cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
malversación de caudales públicos o contrabando y
defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta
prohibición también es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas jurídicas cuyos
administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en
beneficio de las mismas;
b) Haber sido declarado en quiebra o en Concurso de
Acreedores, mientras no fueren rehabilitados;
c) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración,
al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier
institución descentralizada, municipalidad u organismo
que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo
previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la
República;
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la Resolución Firme de cualquier
Contrato celebrado con la Administración o a la
suspensión temporal en el Registro de Proveedores y
Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso,
4
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
la prohibición de contratar tendrá una duración de dos
(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido
objeto de Resolución en sus Contratos en dos ocasiones,
en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;
e) Ser cónyuge, persona vinculada por Unión de Hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la
precalificación de las empresas, la evaluación de las
propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;
f) Tratarse de Sociedades Mercantiles en cuyo capital
social Participen funcionarios o empleados públicos que
tuvieren influencia por razón de sus cargos o
participaren directa o indirectamente en cualquier etapa
de los procedimientos de selección de contratistas. Esta
prohibición se aplica también a las compañías que
cuenten con socios que sean cónyuges, personas
vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal
anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de
dirección o de representación personas con esos mismos
grados de relación o de parentesco;
g) Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contratación o
haber participado en la preparación de las
especificaciones, planos, diseños términos de referencia,
excepto en actividades de supervisión deconstrucción,
h) Estar suspendido del Registro de Proveedores y
Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para
participar en procedimientos de contratación
administrativa.
4.2 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, en los términos de la
cláusula 4.1 de las IAO, cuando el Contratante razonablemente
la solicite.
5. Requisitos de 5.1.Únicamente los Precalificados podrán participar como Oferentes
Precalificación en las Licitaciones Públicas que se programen con dicho fin.
5.2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o
más empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
5
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
a) Todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas
precalificadas para la adjudicación del Contrato.
b) La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una
obligación legal para todos los socios;
c) Todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;
d) Uno de los socios deberá ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros del Consorcio;
e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
f) Con la Oferta se deberá presentar el Acuerdo de Consorcio
firmado por todas las partes.
5.3. Los Oferentes deberán confirmar en sus Ofertas que la
información presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o,
de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que
actualice su información original de precalificación, la que
quedara sujeta a comprobación posterior según estipulado en el
Arto. 96 del RLCE. La confirmación o actualización de la
información deberá presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Sección IV.
5.4.Si la persona que suscribe la Oferta no es la misma que suscribió
la solicitud de precalificación, el Oferente deberá incluir con su
Oferta, el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizándole a comprometer al Oferente.
6. Una Oferta 6.1 Cada Oferente presentará una sola Oferta, ya sea
por Oferente individualmente o como miembro de un Consorcio. El Oferente
que presente o participe en más de una Oferta será descalificado
(a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando
se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) y
ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.
7. Costo de las 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados
propuestas con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante
en ningún momento será responsable por dichos gastos.
6
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
8.1 El Oferente podrá bajo su propia responsabilidad y a su propio
8. Visita al Sitio
de las Obras riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores
y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria
para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción
de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por
cuenta del Oferente. La Visita al Sitio de las Obras se realizará el
viernes 14 de junio de 2024 a las 10:00 am. El punto de reunión
será Salón de Videoconferencias 1 frente a DASDIE de la
Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho.
(OBLIGATORIA). será causa de descalificación de oferentes, la
no visita al sitio de las obras.
B. Documentos De Licitación
9. Contenido de 9.1 El conjunto de los documentos de Licitación comprende los que
los se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que
Documentos hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las
de Licitación IAO:
Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II Datos de la Licitación (DDL)
Sección III Países Elegibles
Sección IV Formularios de la Oferta
Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Sección VIII Planos
Sección IX Lista de Cantidades
Sección X Formularios de Garantías
10. Aclaración de 10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante
Documentos por escrito a la dirección indicada en los DDL. Los Oferentes
de Licitación podrán someter sus consultas y requerimientos de aclaraciones
hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha límite para
presentación de Ofertas. El Contratante deberá responder a
cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5)
días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de
las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a
todos los que retiraron los Documentos de Licitación, la cual
incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su
origen. Así mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las
aclaraciones que considere convenientes.
10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración y las aclaraciones que
se emitan de oficio se publicarán en el Sistema de Información
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
"HonduCompras", (www.honducompras.gob.hn).
7
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
10.3 En el caso de que se establezca en los DDL la realización de una
reunión de información para posibles aclaraciones, los Oferentes
potenciales también tendrán la oportunidad de asistir a dicha
reunión, que será efectuada en la fecha, hora y dirección
indicada en los DDL. De igual forma, a solicitud de cualquier
interesado el Contratante acordará la celebración de una reunión
de este tipo, debiéndose invitarse a todos los que hubieren
retirado los Documentos de Licitación. La inasistencia a la
reunión de información para posibles aclaraciones no será
motivo de descalificación para el Oferente. Las modificaciones
a los Documentos de Licitación que resulten necesarias en virtud
de esta reunión, se notificarán mediante Enmienda a los
Documentos de Licitación, conforme a la Cláusula 11 de las
IAO.
11. Enmiendas a 11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el
los Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación
Documentos mediante una Enmienda;
de Licitación
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a
quienes hubieren retirado los Documentos de Licitación. Los
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por
escrito al Contratante.
11.3 Las enmiendas a documentos de Licitación se publicarán en el
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del
Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn).
11.4 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus
Ofertas, el Contratante podrá extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la
Sub cláusula 22.2 de las IAO. Si la enmienda se realiza dentro
de los tres días antes de la fecha de Recepción y Apertura de
ofertas se deberá extender esta fecha por el tiempo necesario
para que los oferentes preparen su Oferta.
8
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
C. Preparación De Las Ofertas
12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán
Ofertas estar redactados en el idioma español. En caso de que se
presenten documentos cuyo idioma original sea distinto al
indicado, deberán ser presentados traducidos al español, por el
órgano oficial del Estado (Secretaria de Relaciones Exteriores).
13. Documentos 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por
que conforman los siguientes documentos:
la Oferta
a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección
IV);
b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Cláusula 18 de las IAO;
c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
es decir, con indicación de precios;
d) El formulario y los documentos de Información sobre la
calificación;
e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
f) Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, según se especifique en los DDL.
14. Precios de la 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras
Oferta especificadas en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base
de la Lista de Cantidades valoradas presentado por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades valoradas. El Contratante no efectuará pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán
incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren
en la Lista de Cantidades valoradas. Si hubiere correcciones,
éstas las realizará la Comisión de Evaluación.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razón, hasta 15 días antes de la fecha del plazo para la
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.
9
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a
ajustes durante la ejecución del Contrato de acuerdo a la
Cláusula 47 de las CGC.
15. Monedas de la 15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente en
Oferta y Pago Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad
de ofertar hasta en tres monedas extranjeras a elección del
Oferente.
15.2 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
Necesidades previstas en moneda extranjeras.
15.3 En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en
monedas extranjeras, los Oferentes deberán aclarar sus
necesidades en monedas extranjeras y sustentar que las
cantidades incluidas en los precios, se traten de componentes
de costo que deban adquirirse en el mercado internacional,
sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Sub cláusula
15.1 de las IAO.
16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado
Ofertas en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar
a los Oferentes que extiendan el período de validez de la Oferta
por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberán ser por escrito. La Garantía de
Mantenimiento de la Oferta deberá extenderse también por un
plazo adicional de la fecha límite prorrogada para la validez de
las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que
se les haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta.
17. Subsanación 17.1 La Comisión de Evaluación permitirá la subsanación de
defectos u omisiones contenidas en la Oferta de conformidad
a lo establecido en los Artículos 5, párrafo segundo y 50 de la
Ley de Contratación del Estado y Artículo 132 del Reglamento
de la misma Ley. El plazo para subsanar los defectos u
omisiones será de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de
notificación; si el Oferente no cumpliere con el mismo su
oferta no será considerada.
18. Garantía de 18.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta, una
Mantenimiento Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en la forma y monto
de la Oferta estipulado en los DDL.
10
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
18.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
a) Ser presentada en original (no se aceptarán copias);
b) Permanecer válida por un período que expire después de la
fecha límite de la validez de las Ofertas establecida en los
DDL, o del período prorrogado, si corresponde, de
conformidad con las IAO;
18.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá:
a) Ser emitida por una institución que opere en Honduras,
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
b) Estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Sección X, “Formularios de Garantía”;
c) Ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en las IAO;
18.4 Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía
de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda
a lo requerido en la cláusula anterior, serán rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.
18.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes
cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantía de Cumplimiento.
18.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva si:
a) El Oferente retira su Oferta durante el período de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en las IAO; o
b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con las IAO;
c) Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
(i) Firmar el Contrato; o
(ii) Suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.
11
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
18.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio
deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la
Oferta.
19. Ofertas 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
alternativas de específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
los Oferentes Sub cláusulas 19.1 y 19.2 de las IAO regirán y en los DDL se
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El
Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas
presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido
determinada como la Oferta evaluada de menor precio.
b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas
alternativas que cumplan con las Especificaciones y los
requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.
19.2 Las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la
información necesaria para su completa evaluación por parte
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construcción propuestos y otros detalles
pertinentes.
20. Formato y 20.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
firma de la comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de
Oferta las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga
la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”.
Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el
de las copias.
20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
presentadas mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y
deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la Sub cláusula 5.4 de las IAO. Todas las
páginas de la Oferta original y sus copias serán firmadas en
todas sus hojas por el Oferente o por quien tenga su
Representación Legal.
12
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
20.3 La Oferta no podrá contener enmiendas borrones o raspaduras
en el precio o en otra información esencial prevista con ese
carácter en el Documento de Licitación, excepto cuando
hubieren sido expresamente salvadas por el firmante lo cual
deberá constar con claridad en la oferta y en sus copias.
20.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resultas
seleccionado.
D. Presentación De Las Ofertas
21. Presentación, 21.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por Correo Postal
Sello e (encomienda). o entregarlas personalmente. En el caso de
Identificación de Ofertas enviadas por Correo Postal (encomienda). o entregadas
las Ofertas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias
de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará e identificará
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según
corresponda, y que colocar adentro de un sobre exterior que
también deberá cerrar.
21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
i. Estar dirigidos al Contratante a la dirección
proporcionada en los DDL;
ii. Llevar el nombre y número de identificación del
Proceso indicados en los DDL y CEC; y
iii. Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y
fecha de Apertura de Ofertas indicadas en los DDL.
Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 21.2 de
las IAO, los sobres exteriores deberán llevar el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin
abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.
Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en
caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
13
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
presentación de dirección especificada conforme a la Sub cláusula 21.2 (a) de
las Ofertas las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.
22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha
límite.
23. Ofertas tardías 23.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO será devuelta al
Oferente remitente sin abrir, lo cual se hará constar en el Acta.
24. Retiro, Sustitución y24.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus ofertas
Modificación de la mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite
Oferta indicada en la Cláusula 22.1 de las IAO.
24.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la
Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.
24.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección
especificada conforme a la Sub cláusula 21.2 (a) de las IAO,
a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula
22.1 de los DDL.
24.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Sub cláusula 16.1 o del
período prorrogado de conformidad con la Sub cláusula 16.2
de las IAO, dará lugar a que se haga efectiva la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula
18.7 (a) de las IAO.
24.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula
o incluyéndolas en la Oferta original.
14
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
E. APERTURA DE LAS OFERTAS
25. Apertura de las 25.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
Ofertas sustitución y modificación de Ofertas presentadas de
conformidad con la Cláusula 24, en Acto Público con la
presencia de los Representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la Apertura de las Ofertas
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Sub cláusula 21.1 de las IAO, estará
indicados en los DDL.
25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado
una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la cláusula 24 de las IAO.
25.3 En el Acto de Apertura, el Contratante leerá en voz alta, y
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el
Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta será
rechazada en el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías
de conformidad con la Cláusula 18 y 22 de las IAO.
Solamente las Ofertas que sean abiertas y leídas en voz alta
durante el Acto de Apertura serán consideradas para
Evaluación.
25.4 El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas
que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la
información dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Sub cláusula 25.3 de las IAO y enviará prontamente
copia de dicha acta a todos los Oferentes que presentaron
ofertas puntualmente. Una copia del Acta de Apertura de
Ofertas será publicada en el sistema HonduCompras.
26. Confidencial- 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
dad esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación,
información relacionada con el examen, aclaración,
evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación
de Adjudicación del Contrato hasta que se haya notificado la
Adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Sub cláusula 33.1 de las IAO. Cualquier
15
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
Adjudicación del Contrato resultará en el rechazo de su Oferta.
Si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la
fecha de Adjudicación del Contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por
escrito.
27. Aclaración de 27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las
las Ofertas Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y
la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito
pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna
modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la
evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 29 de las IAO.
28. Examen de las 28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el
Ofertas para Contratante determinará si cada una de ellas:
determinar su
cumplimiento a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cláusula 4 de las IAO;
b) Ha sido debidamente firmada;
c) Está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta; y
d) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos
de Licitación.
28.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que:
a) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;
b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
16
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
c) De rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación.
28.3 Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos
de los Documentos de Licitación, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de Licitación mediante la
corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
29. Corrección de 29.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
errores sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en
palabras;
b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio
unitario.
29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo
monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto
corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la
Garantía de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con
la Sub cláusula 18.7 (b) de las IAO.
30. Moneda para la 30.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante
evaluación de convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en
las Ofertas diferentes monedas a Lempiras utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por el Banco Central de Honduras
vigente 15 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.
17
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
31. Evaluación y 31.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine
comparación de que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
las Ofertas Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 28
de las IAO.
31.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:
a) Corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Cláusula 29 de las IAO;
b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), pero incluyendo los
trabajos por día3, siempre que sus precios sean cotizados de
manera competitiva;
c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas
de conformidad con la cláusula 19 de las IAO; y
d) Haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Sub cláusula 24.5 de las IAO.
31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.
31.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el
período de ejecución del Contrato.
31.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub
cláusula 31.2 d), el Contratante determinará la aplicación de
los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.
32. Preferencia 32.1 En caso de que en esta Licitación se presenten ofertas de
Nacional empresas extranjeras, se aplicará un margen de preferencia
nacional en los términos establecidos en los artículos 53 de la
Ley de Contratación del Estado y 128 de su Reglamento.
18
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
32.2 El margen de preferencia nacional no será aplicable cuando
convenios bilaterales o multilaterales de libre comercio
dispusieren que los oferentes extranjeros tendrán trato
nacional.
F. Adjudicación Del Contrato
33. Criterios de 33.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta
Adjudicación haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación y que representa
una capacidad financiera para ejecutar este tipo de proyectos,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho
Oferente es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las
IAO y (b) está calificado de conformidad con las
disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.
34. Derecho del 34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33 de las IAO, el
Contratante a Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las Ofertas
aceptar cualquier en los casos previstos en el artículo 57 de la Ley y 172 del
Oferta o a rechazar Reglamento sin que por ello incurra en ninguna
cualquier o todas las responsabilidad ante los Oferentes.
Ofertas
35. Declaración de 35.1 La Licitación podrá declararse desierta cuando no se hubieren
Licitación presentado ofertas o no se hubiese satisfecho el mínimo de
Desierta o oferentes previsto en los DDL. Se declarará desierto el lote en
Fracasada el cual no se hubieren presentado ofertas o no se hubiese
satisfecho el mínimo de oferentes previsto en los DDL.
35.2 La Licitación deberá declararse fracasada cuando:
a) Se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratación
del Estado y su Reglamento;
b) Las Ofertas recibidas no se ajustan a los requisitos
esenciales establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contratación del Estado o el Pliegos de Condiciones;
c) Se comprueba la existencia de colusión;
d) Cuando todas las ofertas se reciban por precios
considerablemente superiores al presupuesto estimado por
la administración;
e) Motivos de fuerza mayor debidamente comprobados que
determinaren la no conclusión del contrato, entendiéndose
como tal entre otras: Catástrofes provocadas por fenómenos
naturales, accidentes, huelgas, guerra, revoluciones,
motines, desorden social, naufragio e incendio.
19
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
36. Notificación 36.1 Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el
de Adjudicación y Contratante notificará por escrito la decisión de adjudicación
firma del Contrato del Contrato a todos los Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo
y en las CGC denominada la “Notificación de la Resolución
de Adjudicación”) deberá estipular el monto que el
Contratante pagará al Contratista por la ejecución,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). Después
de la notificación relativa a la adjudicación del Contrato, los
Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al
Contratante una reunión informativa o una explicación por
escrito de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas. El órgano contratante deberá dar respuesta a
quienes lo soliciten.
36.2 Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la Notificación de
la Resolución de Adjudicación, el Oferente seleccionado deberá
firmar el Contrato, salvo que se dispusiere otro plazo en la
cláusula 36.2 de los DDL
36.3 El Contratante publicará en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), los
resultados de la Licitación, identificando la Oferta y los
números de los lotes y la siguiente información:
(i) El nombre de cada Oferente que presentó una Oferta;
(ii) Los precios que se leyeron en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas;
(iii) El nombre y los precios evaluados de cada Oferta
evaluada;
(iv) Los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas y las razones de su rechazo; y
(v) El nombre del Oferente seleccionado y el precio
cotizado, así como la duración y un resumen del
alcance del contrato adjudicado.
37. Garantía de 37.1 Dentro del plazo establecido en los DDL y después de haber
Cumplimiento recibido la Notificación de la Resolución de Adjudicación, el
Oferente seleccionado deberá entregar al Contratante una
Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las
CGC y en la forma de una Garantía Bancaria o Fianza emitida
por un banco o una aseguradora que opere en Honduras,
20
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en
el formulario originales especificado en la Sección X
(Formularios de Garantía). También será admisible la
presentación de cheques certificados a la orden del
Contratante y bonos del Estado Hondureño representativos de
obligaciones de la deuda pública.
37.2 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Sub cláusulas 37.1 y 36.2 de las IAO
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del
Contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento, el
Contratante devolverá a los Oferentes no seleccionados las
Garantías de Mantenimiento de la Oferta.
38. Pago de 38.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del
anticipo y Contrato, cuando así haya sido estipulado en las CGC y
Garantía supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago
del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una
Garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se
proporciona un formulario de Garantía para Pago de Anticipo.
39. Retenciones 39.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones, Como se establece en los DDL.
40. Pago de 40.1 El Contratante pagará el valor de los materiales almacenados
Material en el sitio de la obra, hasta el porcentaje establecido en los DDL, y
Almacenado se sujetará a las regulaciones que también se establecen en los DDL.
Todo pago por este concepto será autorizado por el Supervisor
designado y por la Unidad Administradora de Proyectos de
Inversión (UAPI) de la UNAG.
21
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN II – DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)
A. Disposiciones Generales
IAO 1.1 El Contratante es:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. (UNAG)
Las Obras son:
1) REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE
AULAS CCA, II ETAPA.
2) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
ALIMENTOS.
3) CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.
• PLAZO DE EJECUCIÓN: Doscientos Cuarenta (240)
días a partir de la orden de inicio.
El nombre e identificación del proceso son: UNAG-LPN-GC-006-
2024 “REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL
COMPLEJO DE AULAS CCA II ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO PERIMETRAL, CAMPUS CATACAMAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA”.
NOTA: EL PRESUPUESTO BASE FUE FORMULADO A
CRITERIOS DE FICHAS DE RENDIMIENTO TIPO FHIS, CON
UN SOBRECOSTO DE 20%, LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
A SU MEJOR CRITERIO PODRAN HACER USO DE
MECANISMOS DE FICHAS DE RENDIMIENTOS QUE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA FORMULACIÓN DE SU
PRESUPUESTO.
IAO 1.2 La fecha prevista de terminación de las obras es: Febrero de 2025.
IAO 2.1 Los fondos son provenientes de: Fondos Nacionales.
IAO 4.1 Podrán participar en esta Licitación Pública Nacional todas las
empresas que esté debidamente precalificadas por la Universidad
Nacional de Agricultura según Resolución R No. P001-04-2024, y
que cuente con la capacidad financiera, en el caso que solo se
presente un Oferente la comisión evaluadora hará la comparación
de Oferta con el presupuesto base establecido por la Unidad
Ejecutora del Órgano Contratante. Por la Unidad Administradora
de Proyectos de Inversión (UAPI) de la UNAG.
22
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
IAO 4.2 Así mismo cumplir con el Art. 33 del RLCE que se refiere a la
solvencia económica y financiera a que se refiere el Art. 15 de la
Ley se acreditara por los medios siguientes, según proceda:
a) Estado financieros incluyendo Balance General y Estado de
Resultados del último ejercicio fiscal, debidamente auditados por
contador público independiente o firma auditora.
b) Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en
efectivo por al menos 40% del valor monetario en Lempiras Como
parámetro del valor de su Oferta, pueden ser: constancias de
montos depositados en caja y bancos, constancias con montos de
créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias nacionales
O extranjeras, (con vigencia no mayor de dos (02) meses a la
presentación de la oferta).
c) Referencias comerciales de empresas dedicadas al rubro
demostrando acceso inmediato a un monto equivalente a por lo
menos un 40% del monto ofertado.
IAO 8.1 La Visita al Sitio de las Obras se realizará el viernes 14 de junio
de 2024 a las 10:00 am. El punto de reunión será Salón de
Videoconferencias 1 frente a DASDIE de la Universidad Nacional
de Agricultura, Catacamas Olancho. (OBLIGATORIA).
B. Documentos De Licitación
IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Universidad Nacional de Agricultura, Gerencia Administrativa /
Sección de proveeduría, Barrió el Espino, km 214 carretera al
municipio de Dulce Nombre de Culmi.
Ciudad y país: Catacamas, Olancho, Honduras C.A
Dirección de correo electrónico:
[email protected] IAO 10.3 Los Oferentes podrán someter sus consultas y requerimientos de
aclaraciones hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha límite
para presentación de ofertas. El Contratante deberá responder a
cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos cinco (5)
días calendarios antes de la fecha límite para la presentación de las
Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos
los que retiraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Así
mismo, el Contratante podrá emitir de oficio las aclaraciones que
considere convenientes.
23
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
C. Preparación De Las Ofertas
IAO 13.1 (a) El valor de la Oferta especificado en la Carta de Oferta, como
Precio del Contrato, debe ser igual al valor total del Contrato
especificado en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de
la Obra). Si hay diferencia la Oferta será desestimada.
IAO 13.1 (f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos
adicionales con su Oferta:
a) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en
ninguna de las inhabilidades o prohibiciones previstas en
los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
(Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades,
en el formulario indicado en la Sección IV);
b) Declaración Jurada sobre Integridad (en el formulario
indicado en la Sección IV);
c) Declaración Jurada de la Empresa y de su Representante
Legal, debidamente autenticada, de no estar comprendido
en ninguno de los casos señalados en los Artículos 36 y 37
de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos
(en el formulario indicado en la Sección IV);
d) Los Oferentes deberán presentar las fichas de costos de
análisis de precios unitarios de cada una de las actividades
que forman parte de la Oferta; listado de materiales (con
explosión de insumos), equipo y mano de obra utilizada
para la elaboración de las fichas de costo, que
comprende: la unidad, cantidad y precio; también deberán
presentar cotizaciones de los materiales y equipo a utilizar,
con su respectiva marca, así como los catálogos y manuales
del equipo, que cumpla con las especificaciones requeridas.
La ficha es la base para:
a) Evaluar el precio unitario de cada actividad en la fase de
análisis y evaluación de ofertas (Amparados en lo
establecido en los Artículos 127 y 132 del Reglamento de
la Ley de Contratación del Estado, la Comisión de
Evaluación de Ofertas podrá solicitar al Oferente las fichas
de costos que considere necesarias para una evaluación
objetiva),
b) Establecer los precios unitarios cuando se presente una
Variación durante el proceso constructivo y
c) El cálculo de escalamiento de precios. Por tanto, las Fichas
de Costo de cada actividad son documentos que deben
presentarse junto con la oferta.
El Oferente preseleccionado, previo a la adjudicación del
Contrato, deberá presentar el cien por ciento (100%) de las
fichas, en el término establecido en el Oficio de solicitud
de presentación de las fichas que no presentó con su oferta.
24
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
La descripción de la Actividad en la Ficha de Costo
deberá ser igual a la de la Lista de Actividades y
Cantidades de Obra. Se adjunta Formulario 6 en la
Sección IV.
d) Copia Fotostática debidamente autenticada de Escritura de
Constitución y sus reformas debidamente inscritas en el
Registro Mercantil, (S).
e) Copia Fotostática debidamente autenticada del Poder del
Representante Legal del Oferente, debidamente inscrito en el
Registro Mercantil el cual deberá contar con suficientes
facultades para asumir cualquier asunto que se relacione con el
trámite de esta Licitación y con las obligaciones que se deriven
de ello. (S).
f) Copia Fotostática debidamente autenticada de Constancia de
Estar Inscrito en la Oficina Normativa de Contrataciones y
adquisiciones de Estado (ONCAE)
g) Copia Fotostática debidamente autenticada de la Resolución de
precalificación R No. P001-04-2024.
h) Pliego de Condiciones debidamente sellado y firmado
(firma corta).
IAO 15.1 Los Oferentes no podrán ofertar en monedas extranjeras.
IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de Noventa (90)
días calendario.
IAO 18.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá permanecer
válida por 30 días después de la expiración de fecha de validez
de Ofertas, es decir ciento veinte (120) días calendario.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta consistirá en
cualquiera de las siguientes:
1. Una Garantía emitida por un banco;
2. Una Fianza emitida por una aseguradora;
3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante;
4. Bonos del Estado Hondureño representativos de
obligaciones de la deuda pública.
La Garantía de mantenimiento de Oferta será por un 2% por ciento
del monto de la oferta o el equivalente en una moneda de libre
convertibilidad.
IAO 19.1 No se considerarán Ofertas alternativas.
IAO 20.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán
presentar es Una (1) Original y dos (2) copias de los documentos
que comprenden la Oferta. Debidamente foliado, firmado y
sellado, también deberá presentarse una copia -digital de los
documentos que comprende la misma y en formato Excel digital la
Oferta Técnica (cantidades de obras, fichas técnicas, actividades
etc.).
25
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
IAO 20.2 De presentarse alguna página no foliada, no firmada o no sellada,
la oferta será desestimada.
D. Presentación De Las Ofertas
IAO 21.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. En
caso que un oferente, envíe su oferta por correo (encomienda), la
Universidad Nacional de Agricultura, no se hace responsable, si la
misma no llega antes o en la fecha y hora establecidas para la
recepción de las ofertas.
IAO 21.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del
Contratante es:
Barrió el Espino, km 214 carretera al municipio de Dulce Nombre
de Culmi.
Atención: M.Sc Victor Javier Gonzales
Rector Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: Barrio el Espino, km 214 carretera al municipio de
Dulce Nombre de Culmi.
Número del Piso/ Oficina: Oficina de la Gerencia
Administrativa de la Universidad Nacional de Agricultura
Sección de proveeduría.
Ciudad y Código postal: Catacamas, Olancho.
País: Honduras
IAO 21.2 (b) UNAG-LPN-GC-006-2024 “REMODELACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE AULAS CCA II
ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
ALIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL,
CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA”.
IAO 21.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES del 28
de Junio de 2024.
IAO 22.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:
viernes 28 de Junio de 2024, a las 10:00 am.
26
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
E. Apertura De Las Ofertas
IAO 25.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: El Salón de
Videoconferencias 1 en la Universidad Nacional de Agricultura,
Catacamas, Olancho.
Fecha: 28 de Junio de 2024, a las 10:00 am.
IAO 28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de la Ofertas, EL
CONTRATANTE determinara si cada una de ellas;
a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
Cláusula 4 de las IAO;
b) Si ha sido debidamente foliada, firmada y sellada en todas
sus páginas, según se establece en inciso 20.2 de los
Documentos de Licitación (DDL). Si está acompañada de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y
c) Cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de Licitación.
F. Adjudicación Del Contrato
IAO 35.1 El número mínimo de Ofertas para no declarar Desierta la
Licitación será de una (1), siempre y cuando el valor de la oferta
no supere el techo de la licitación.
IAO 35.2 Se declarará Licitación Desierta cuando no se presente ninguna
oferta a la hora y día señalado para la Licitación.
IAO 36.1 Art 142 RLCE. Notificación: La Resolución que emita el Órgano
Responsable de la Contratación Adjudicando el Contrato, será
notificado a los Oferentes perdedores y publicada en el portal de
HonduCompras, dejándose constancia en el expediente.
La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente
información:
a) El nombre de la entidad;
b) Una descripción de las mercancías o servicios incluidos en
el contrato;
c) El nombre del proveedor al cual se adjudicó el contrato;
d) El valor de la Adjudicación; y
e) En caso de que la entidad no utilizara un procedimiento de
Licitación abierto, la indicación de las circunstancias que
justificaron el procedimiento utilizado.
27
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Los registros e informes relacionados con los procedimientos de
contratación y adjudicación de Contratos deberán mantenerse
durante al menos tres (3) años después de la fecha de adjudicación
de un Contrato
IAO 36.2 Se procederá a la formalización del Contrato, dentro de los 30 días
calendario siguiente a la notificación de la Resolución de
Adjudicación, salvo que surgiera un evento imprevisto que impida
su formalización dentro de dicho plazo, en cuyo caso se extenderá
el plazo durante el tiempo que dure el evento imprevisto.
El Oferente que ha sido notificado de la adjudicación, deberá
presentar los siguientes documentos en original o fotocopia
autenticada por un Notario, los cuales deberán estar vigentes a la
fecha de su presentación:
a) Constancia de no haber sido objeto de Resolución Firme de
cualquier Contrato celebrado con la administración, del
Representante Legal a título personal y de la empresa,
extendida por la Procuraduría General de la República;
b) Constancia de Solvencia Fiscal Electrónica, extendida por el
Servicio de Administración de Rentas (SAR), del
Representante Legal y de la empresa;
c) Constancia de Solvencia Municipal, del Representante
Legal y de la empresa;
d) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS);
e) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondureño
de Formación Profesional (INFOP);
f) Documentos personales: Tarjeta de Identidad y
Registro Tributario Nacional del representante legal y de la
empresa;
g) Nombre y Solvencia, del representante de la empresa ante el
Colegio Profesional respectivo, Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH), Colegio de Ingenieros
Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras (CIMEQH),
Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH);
h) Constancia de Registro y Solvencia de la empresa en el
colegio profesional respectivo indicando el rubro o área de
trabajo en la cual está registrada la empresa;
28
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
i) Constancia de Inscripción de la Oficina Normativa
de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
j) Permiso de Operación vigente
IAO 37.1 El Plazo máximo para la presentación de la Garantía de
Cumplimiento una vez suscrito el contrato será de quince (15) días
calendario.
IAO 38.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 20% por
ciento del Precio del Contrato.
IAO 39.1 Las retenciones que se harán de cada pago por estimación de obra,
son las siguientes:
a) El quince por ciento (15%) como mínimo del valor de cada
estimación para amortizar el total del anticipo.
b) A todos los pagos se les hará la retención que corresponda
como anticipo al Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo
establecido en la Legislación Fiscal, excepto que el
Contratista presente la constancia emitida por el Servicio de
Administración de Rentas (SAR), de estar sujeto al Régimen
de Pagos a Cuenta y Constancia de Solvencia actualizada.
IAO 40.1 El Contratante pagará al Contratista hasta el 90% del valor de los
materiales y se sujetará a las regulaciones siguientes:
a) El Contratista incluirá el valor de los materiales y/o equipo
en la estimación de obra, acompañando la documentación
que justifique la propiedad o posesión de dichos materiales;
b) El Supervisor designado verificará que dichos materiales y/o
equipo sean útiles y necesarios para la obra, que cumplen
con las especificaciones requeridas y que se encuentren
almacenados en el sitio o en lugares autorizados para ello,
sin riesgo de pérdida o deterioro; y
c) El valor pagado por este concepto será deducido del valor de
cada estimación de obra ejecutada en la que se hubieren
incorporado dichos materiales y/o equipos.
Todo pago por este concepto será autorizado por el Supervisor
designado y por la Unidad de Administración de Proyectos de
Infraestructura (UAPI) de la UNAG, teniendo en cuenta lo previsto
en los literales anteriores.
29
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN III - PAÍSES ELEGIBLES
Elegibilidad para la construcción de obras en Contratos financiados exclusiva y
totalmente con recursos nacionales.
El Contrato resultante de ésta Licitación se financiará exclusiva y totalmente con recursos
nacionales, por lo que de conformidad con el Artículo 147 numeral 5 de la Ley de
Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de Contratistas
hondureños, salvo el caso en que disposiciones de un Tratado o Convenio Internacional
del que el Estado sea parte o de un Convenio suscrito con Organismos de financiamiento
externo que establezcan regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas.
Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en Contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales,
se utilizarán los siguientes criterios:
a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano
hondureño.
b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y
registrada como Persona Jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.
En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.
Criterios de Evaluación
El Contratante realizará el Examen Preliminar de las Ofertas para verificar el
cumplimiento de las formalidades y requisitos estipulados en los Documentos de
Licitación de la siguiente manera:
Los criterios evaluados en la Precalificación fueron:
Copia autenticada de escritura de constitución y sus reformas debidamente inscritas
en el Registro Mercantil.
Copia autenticada del poder del representante legal de la empresa constructora,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil.
Copia autenticada de la Tarjeta de Identidad del solicitante o del representante legal.
Declaración Jurada de no estar comprendido en los artículos 15 y 16 de la Ley de
Contratación del Estado, de la empresa y de su representante legal, utilizando el
formulario “Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades”,
proporcionando en la sección IV.
Constancia original de la Procuraduría General de la República, de no haber sido
objeto de resolución firme de cualquier Contrato celebrado con la Administración, de
la empresa y de su representante legal.
30
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Original o copia autenticada de la solvencia vigente o solvencia de pagos a cuenta
vigente del SAR del solicitante. (Según aplique)
Constancia de colegiación del solicitante. (empresa y de su representante legal).
Copia autenticada de RTN del solicitante. (empresa y de su representante legal).
Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado,
extendida por la ONCAE.
Documento de Pre-Calificación debidamente firmado y sellado (firma corta).
Criterios de Evaluación en la Presente Licitación
Componente Legal
Ítem Criterios Cumple No Cumple
1 Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar
comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al
Artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de
Honduras.
2 Declaración Jurada debidamente autenticada de no estar
comprendida en ninguno de los casos a que se refieren al
Artículo 36 y 37 de la Ley especial Contra El Lavado De
Activo.
3 Documentos personales del Representante Legal y de la
Empresa: 2.1 Representante Legal:(Documento Nacional de
Identificación, R. T. N, Solvencia Municipal.) 2.2
Empresa:(R.T. N Solvencia Municipal, Permiso de
Operación) vigente.
4 Garantía de Sostenimiento de la Oferta, equivalente al Dos
por ciento (2%) como mínimo del total Ofertado. Art, 99
LCE.
5 Resolución de Precalificación debidamente firmado y sellado
extendido por la Universidad Nacional de Agricultura.
Articulo 95 R.LCE.
6 Constancia original de Inscripción y Cumplimiento de las
obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles y/o en el
colegio de ingenieros mecánicos, electricistas y químicos
(Del Representante si aplicare y la Empresa) vigente.
7 Constancia de Inscripción y Solvencia extendida por la
Cámara de Comercio e Industria (C.C.I.) de la localidad
vigente.
8 Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE. (si aplica)
9 Declaración Jurada, suscrita por quien ejerza la
representación legal del contratista, con las facultades
31
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
suficientes, relativas a la vigencia de los datos que consta en
lo mismo (si aplica).
10 Permiso de Operación Vigente
11 Autorización Original autenticada para que la Universidad
Nacional de Agricultura pueda verificar la documentación
presentada por los emisores.
Componente Técnico
Ítem Criterios Cumple No Cumple
1 Cronograma de Actividades (subsanable).
2 Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es
decir, con indicación de precios incluyendo sus fichas de
costos unitarios. (No subsanable).
3 Ficha de costos unitarios, firmadas, selladas por el oferente o
su representante legal y que cada título de la ficha coincida
con el nombre que presenta la actividad en el formato de
presupuesto, y en el mismo orden del documento de
cantidades de obra, en físico (No subsanable).
4 Copia en digital, en formato Excel de ficha de costos unitarios,
que cada título de la ficha coincida con el nombre que presenta
la actividad en el formato de presupuesto. (Subsanable).
5 Lista de actividades, unidades de medida y cantidades de obra
completo, firmado y sellado por el oferente o representante
legal (Presupuesto completo) tal y como se les entrega a los
oferentes sin ninguna modificación, en formato impreso, en
caso de enmienda al pliego de condiciones deberá sujetarse al
nombre de la actividad y cantidades enmendadas sin ninguna
modificación y sustitución. (Documento original y firma
debidamente autenticada). (No subsanable).
6 Documento final debidamente foliado, sellado y firmado en
cada una de sus hojas, incluyendo las bases de licitación con
los respectivos planos. (No subsanable).
32
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Componente Financiero
Ítem Criterios Cumple No Cumple
1 Estado financieros incluyendo Balance General y Estado de
Resultados del último ejercicio fiscal, debidamente auditados
por contador público independiente o firma auditora.
2 Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en
efectivo por al menos 40% del valor monetario en Lempiras
Como parámetro del valor de su Oferta, pueden ser:
constancias de montos depositados en caja y bancos,
constancias con montos de créditos abiertos otorgados por
instituciones nacionales o extranjeras, (con vigencia no
mayor de dos (02) meses a la presentación de la oferta).
3 Referencias comerciales de empresas dedicadas al rubro
demostrando acceso inmediato a un monto equivalente a por
lo menos un 40% del monto ofertado.
Artículo 127: Del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado: A solicitud
de la Comisión Evaluadora el órgano responsable de la contratación podrá, antes de resolver
sobre la adjudicación, pedir aclaraciones a cualquier proponente sobre aspectos de su Oferta,
sin que por esta vía se permita modificar sus aspectos sustanciales, o violentar el principio de
igualdad de trato a los Oferentes. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas se harán por
escrito y serán agregadas al expediente. Para los fines del párrafo primero, son aspectos
sustanciales la designación del oferente, el precio ofrecido, plazo de validez de la oferta, plazo
de entrega, garantía de mantenimiento, incluyendo su monto y tipo, ofertas totales o parciales
y alternativas si fueren admisibles. (Podrán solicitarse aclaraciones en cuanto a calidad,
rendimiento, tipo, ausencia de materiales, mano de obra, herramientas y cualquier otra duda
en el contenido de la Ficha de costo).
NOTA: En caso de presentar copias fotostáticas de los documentos antes mencionados
deberán ser autenticados por Notario Público, así mismo las firmas; debiendo cumplirse lo
señalado en el Artículo 40 del Reglamento del Código del Notariado que establece: “El
Notario podrá autenticar fotocopias de distintos documentos en un solo certificado de
autenticidad, siempre que sean utilizadas para la misma gestión; sin embargo, no podrán
autenticarse firmas y fotocopias de documentos en un mismo certificado”.
• En un certificado de auténtica deberá incluir únicamente firmas, y teniendo
especial cuidado que la fecha de los documentos autenticados no sea posterior a la fecha de
emisión del certificado de auténtica.
• En un certificado de auténtica deberá incluir únicamente copias, y teniendo
especial cuidado que la fecha de los documentos autenticados no sea posterior a la fecha de
emisión del certificado de auténtica.
33
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
• Corre por cuenta del contratista, los costos por bioseguridad, seguros contra
accidentes, etc.
Al Oferente se le recuerda que toda documentación presentada deberá ser vigente y la que es
exhibida en fotocopia deberá estar debidamente autenticada.
Cuando cualquiera de las constancias o documentación solicitadas se encuentren
en trámite, el Solicitante deberá presentar el documento que lo acredite, debiendo
entregar el documento en trámite una vez expedido por la respectiva Institución,
dentro del período de evaluación del proceso.
34
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA
1. Oferta
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]
[fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título
el Contrato]
A: [nombre y dirección del Contratante]
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste aquí las enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del
Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre
de la moneda].
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:
Moneda Monto pagadero en Tasa de cambio: Insumos para los
la moneda [indique el número que se requieren
de unidades de monedas
moneda nacional extranjeras
que equivalen a una
unidad de moneda
extranjera]
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)
35
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja
ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta
y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos
de licitación y especificados en los DDL.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las
IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas
o proveedores para cualquier parte del contrato, somos elegibles bajo las Leyes Hondureñas,
de conformidad con la Sub cláusula 4.1 de las IAO.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están
indicadas a continuación:
Nombre y dirección Monto y Moneda Propósito de la Comisión
Del Agente o Gratificación
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)
Firma Autorizada y Sello: ___________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ________________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Esta Carta de Oferta debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
36
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
2. Información sobre la Calificación
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]
[Fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título
del Contrato]
A: [nombre y dirección del Contratante]
Respecto a la Licitación arriba identificada, confirmamos por la presente que la información
que presentamos originalmente para precalificar:
[Indique: “Permanece correcta e inalterada a la fecha de presentación de esta Oferta “o “Ha
sufrido cambio a la fecha de presentación de esta Oferta, según se detalla a continuación,
adjuntándose la información modificada:” en el segundo caso, deben detallarse a
continuación los cambios sufridos en la información y adjuntar la documentación que
respalde los cambios].
Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: _____________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
37
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades
Yo __________________ , mayor de edad, de estado civil________________________ de
nacionalidad ______________________, con domicilio en ____________________________ y con
DNI/pasaporte No._____________________________ actuando en mi condición de Representante
Legal de (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar el nombre del
Consorcio y de las empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA:
Que ni mi persona ni mi representada nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones
o inhabilidades a que se refieren los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _______________________________
Departamento de ________________________, a los __________________ días del mes de
_____________________de _________________________.
Firma y Sello: ___________________________________
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
(En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).
38
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
3. Declaración Jurada sobre Integridad
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción
podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de
cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener
el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como
los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios
fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe
debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo
éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable
y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta Cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan.
b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de
39
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _______________________________
Departamento de ________________________, a los __________________ días del mes de
_____________________de _________________________.
Firma y Sello: ___________________________________
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
40
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
4. Declaración Jurada sobre Lavado de Activos
Yo __________________ , mayor de edad, de estado civil________________________ de
nacionalidad ______________________, con domicilio en ____________________________ y con
DNI/pasaporte No._____________________________ actuando en mi condición de Representante
Legal de la empresa _______________________________ por la presente hago DECLARACIÓN
JURADA que ni mi persona, ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de los casos
a que se refieren los Artículos 36 y 37 de la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, que
a continuación se detallan.
ARTÍCULO 36. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de activos
y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien por sí o por
interpósita persona: Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte,
transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida
la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento
o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas,
trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto
o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las
actividades de la administración del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsión,
financiamiento del terrorismo, terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro
que atenten contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio
ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita a de su procedencia. No obstante,
la Pena debe ser de:
1) Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de lavado sea igual o menor
al valor equivalente a sesenta (70) salarios mínimos más altos en la zona;
2) Diez (10) años un (1) día a quince (15) años de reclusión si el valor de los activos objeto del lavado
supera un valor equivalente a los setenta (70) salarios mínimos y no sobrepase un valor a los ciento
veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y,
3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de
lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona.
A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las actividades
de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente Artículo,
incrementada en un tercio (1/3) de la pena.
ARTÍCULO 37. TESTAFERRATO. Debe ser sancionado de seis (6) a quince (15) años de
reclusión, quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil,
que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: procedan directa o
indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas,
falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a
41
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la Administración del
Estado, privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo,
tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administración
Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o
justificación económica o lícita de su procedencia.
La pena del delito de Testaferrato debe ser de:
1) Seis (6) a diez (10) años de reclusión, si el valor de los activos objeto del lavado sea igual o menor
al valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos más altos de la zona;
2) Diez (10) años un (1) día a quince (15) años de reclusión, si el valor de los activos objeto del
lavado supere un valor equivalente a setenta (70) salarios mínimos y no sobrepase un valor a los
ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; y,
3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión, si el valor de los activos objeto de
lavado supere un valor equivalente de los ciento (120) salarios mínimos más altos de la zona.
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _______________________________
Departamento de ________________________, a los __________________ días del mes de
_____________________de _________________________.
Firma y Sello: ___________________________________
Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario.
42
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
5. Ficha de Costo
NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
NOMBRE DEL PROYECTO:
FICHA No.:
UNIDAD:
ACTIVIDAD:
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD O COSTO TOTAL
RENDIMIENTO UNITARIO
Materiales
1
2
3
4
5
Total Mano de obra
Mano de obra
6
7
8
9
Total Mano de obra
Herramienta y Equipo
10 Equipo de Protección Personal y Colectivo (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano
de Obra)
11 Herramienta Menor (Porcentaje Calculado en base al Total de Mano de
Obra)
Total Herramienta y Equipo
COSTO DIRECTO
INDIRECTO (%)
SUB-TOTAL
UTILIDAD (%)
TOTAL
ACLARACIÓN: El equipo y materiales que se incorporen en la ficha deben estar relacionados
con la actividad que se realizará.
43
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
6. Contrato
Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre La
Universidad Nacional De Agricultura, con Dirección en Barrio El Espino, Km 214 Carretera
Al Municipio de Dulce Nombre De Culmi, Catacamas, Olancho, Honduras C.A (en adelante
denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista]
(en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha
aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de
cualquier defecto de las mismas;
En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato
y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad
en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución
por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.
CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la
convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de
una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación
y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales
se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de
Contratación del Estado, tales como: Transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en
44
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que
se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos
o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de
alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través
de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la
responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable
y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética
del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar.-
CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. En caso de Recorte Presupuestario de
fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y financiera del país,
la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o Resolución del
45
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la Rescisión o Resolución del Contrato.
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes
indicados.
El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]_____________________________
Fue estampado en el presente documento en presencia de:___________________________________
Firmado, Sellado y Expedido por en presencia de:
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante.
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista.
46
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN V. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
a) El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la Sub cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las Cláusulas 24 y 25 de estas CGC.
Según se estipula en las CEC.
b) La Lista de Cantidades Valoradas es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicación de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.
c) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula
44 de estas CGC.
d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de
las Obras, certificada por el Supervisor de Obras de
acuerdo con la Sub cláusula 53.1 de estas CGC.
e) El Contrato es el acuerdo suscrito entre el Contratante y
el Contratista para ejecutar las Obras. Comprende los
siguientes documentos: Acuerdo Contractual,
Notificación de Resolución de Adjudicación, Carta de
Oferta, estas Condiciones, Especificaciones, Planos,
Anexos y cualquier otro documento que se indique en el
Contrato.
f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya
oferta para l a ejecución de las Obras ha sido aceptada
por el Contratante.
g) La Oferta del Contratista es el conjunto formado por
la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el
Contratista presente con la misma y se incluya en el
Contrato.
h) El Precio del Contr ato es e l prec io establecido e n
la Notificación de la Resolución de Adjudicación y
subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.
47
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
i) Días significa días calendario.
j) Días Hábiles Administrativos todos los del año excepto
los sábados y domingos y aquellos que sean determinados
como feriados nacionales.
k) Meses significa meses calendario.
l) Trabajos por Día significa una variedad de trabajos que
se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adición a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.
m) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
Terminada conforme al Contrato.
n) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor de Obras una vez
que el Contratista ha corregido los defectos.
o) El Período de Responsabilidad por Defectos es el
período estipulado en la Sub cláusula 32.1 de estas CGC
y calculado a partir de la fecha de terminación.
p) Los Planos son documentos gráficos, incluidos en el
contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro
plano adicional o modificado emitido por el Contratante,
de acuerdo con lo establecido en el Contrato, según se
estipula en las CEC.
q) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
Para la ejecución de las Obras, según se estipula en las
CEC.
r) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construcción de las Obras.
s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
Indicado en la Notificación de la Resolución de
Adjudicación del Contratante.
48
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
t) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá
ser modificada únicamente por el Contratante mediante
una prórroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.
u) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
Consumibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las obras.
v) Planta es cualquier parte integral de las Obras que tenga
una función mecánica, eléctrica, química o biológica.
w) El Supervisor de Obras es la persona natural o jurídica
Contratada por el Órgano Responsable de la Contratación
para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo
ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de la
respectiva unidad ejecutora, según se estipula en las
CEC.
x) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
y) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.
z) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de Licitación, son informes
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren
a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio
de las Obras.
aa) Especificaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación
o adición hecha y aprobada por el Contratante.
bb) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y
que está estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesión del Sitio de las Obras.
cc) Subcontratista es una persona natural o jurídica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de
las Obras.
49
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
dd) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
Diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcción o instalación de las Obras.
ee) Una Variación es una instrucción impartida por
el
Contratante que modifica las Obras.
ff) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
Cómo se define en las CEC.
gg) Fuerza Mayor significa un suceso o circunstancia
excepcional:
a) Que escapa al control de una Parte;
b) Que dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el Contrato;
c) Que una vez surgido, dicha Parte no pudiera
haberlo
evitado o resuelto razonablemente; y
d) Que no es sustancialmente atribuible a la otra
Parte.
La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a
sucesos o circunstancias excepcionales del tipo indicado
a continuación, siempre que se satisfagan las
Condiciones (a) a (d) especificadas anteriormente:
i. Guerra, hostilidades (independientemente de que
se declare la guerra o no), invasión, actos de
enemigos extranjeros,
ii. Rebelión, terrorismo, revolución, insurrección,
golpe militar o usurpación del poder, o guerra
civil,
iii. Disturbios, conmoción, desorden, huelga o cierre
patronal llevado acabo por personas distintas a las
del Personal del Contratista u otros
empleados del Contratista y Subcontratistas,
iv. Municiones de guerra materiales explosivos
radiciones ionizantes o contaminación por radio
actividad excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas
50
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
municiones, explosivos, radiación o
radioactividad, y
v. catástrofes naturales, como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcánica.
hh) Otras Definiciones descritas en las CEC.
2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo
requiere, el singular significa también el plural y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
específicamente.
El Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.
2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de
Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las
referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la
Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).
2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán
en el siguiente orden de prioridad:
a) Contrato;
b) Notificación de la Resolución de Adjudicación;
c) Oferta;
d) Condiciones Especiales del Contrato;
e) Condiciones Generales del Contrato;
f) Especificaciones;
g) Planos;
h) Lista de Cantidades Valoradas; y
i) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.
3. Idioma y Ley 3.1 El idioma del Contrato será el español.
Aplicables
3.2 El Contrato se regirá y se interpretará según las Leyes
Hondureñas.
51
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de
Supervisor de Obras, en representación del Contratante, podrá dirigir
Obras órdenes e instrucciones al Contratista para la correcta
ejecución del Contrato, de acuerdo con los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento.
5. Delegación de 5.1 El Supervisor de Obras no podrá delegar en otra persona
Funciones ninguna de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán
válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas
y/o escritas en la bitácora del proyecto.
7. Subcontratos y 7.1 El Contratista sólo podrá subcontratar trabajos si cuenta
Cesión del Contrato con la aprobación del Contratante. La subcontratación no altera
las obligaciones del Contratista.
7.2 La aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por
escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones
económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros,
no excederán del cuarenta por ciento (40%) del monto del
Contrato.
7.3 El Contratista no podrá ceder el Contrato sin la aprobación
por escrito del Contratante.
8. Otros 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las
Contratistas Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas
de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas
en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberá proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y
deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado
en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo
indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el
Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobará
cualquier reemplazo de personal clave solo si las
52
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a
las del personal que figura en la Lista.
9.2 Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se
asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras
dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra
participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
Contratante y del estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratante emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son
riesgos del Contratante:
a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o
de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:
i. El uso u ocupación del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o
ii. Negligencia violación de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquier persona empleada por él o contratada
por él, excepto el Contratista.
b) El riego de daño a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el diseño hecho por el
Contratante, o a una guerra o contaminación
radioactiva que afecte directamente al país donde
se han de realizar las Obras.
11.2 Desde la Fecha Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del
Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y
53
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia
de:
a) Un defecto que existía en la Fecha de
Terminación;
b) Un evento que ocurrió antes de la Fecha de
Terminación, y que no constituía un riesgo del
Contratante; o
c) Las actividades del Contratista en el Sitio de las
Obras después de la Fecha de Terminación.
12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratista emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando
los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o
daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras,
Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del
Contratante, serán riesgos del Contratista.
13. Seguros 13.1 A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
período comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles estipulados
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del
Contratista:
a) Para pérdida o daños a las Obras, Planta y
Materiales;
b) Para pérdida o daños a los Equipos;
c) Para pérdida o daños a la Propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato; y
d) Para lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista previo al pago de la primera estimación
deberá entregar al Supervisor de Obras, para su aprobación,
las pólizas y los certificados de seguro. Dichos seguros
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridas para rectificar
la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los
Seguros cuyas Pólizas y Certificados debería haber
54
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la
aprobación del Supervisor de Obras.
13.5 Ambas Partes deberán cumplir con todas las condiciones de
las Pólizas de Seguro.
14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los
Investigación del informes de investigación del Sitio de las Obras indicados
Sitio de las Obras en las CEC, además de cualquier otra información de que
disponga el Oferente.
15. Consultas 15.1 El Supervisor de Obras responderá a las consultas sobre
acerca de las las CEC.
Condiciones
Especiales del
Contrato
16. Construcción de 16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista
17. Terminación de 17.1 El Contratista deberá iniciar la construcción de las Obras en
las Obras en la la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el
Fecha Prevista Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminación.
18. Aprobación por 18.1 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
el Supervisor de provisionales.
Obras
18.2 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño
de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.
18.3 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecución de las obras provisionales y definitivas deberán
ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras antes
de su utilización.
19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.
55
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
19.2 El Contratista deberá suministrar a sus trabajadores
los equipos e implementos necesarios de protección y
tomará las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el
trabajo, según las disposiciones sobre la materia.
20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza
o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona
de las obras será propiedad del Contratante. El Contratista
deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta
sobre la manera de proceder.
21. Toma de 21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la
Posesión del Sitio de totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
las Obras posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC,
se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de
las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.
22. Acceso al Sitio 22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor de Obras, y a
de las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de
las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, 23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
Auditorías especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento.
24. Controversias 24.1 Controversia se entenderá como cualquier discrepancia
sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos,
legales, ambientales y de cualquier otra índole que surjan
entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el
Supervisor de Obras, como resultado de la ejecución de las
Obras.
25. Procedimientos 25.1 En el caso de controversias el Contratante interpretará
para la Solución de mediante Acto Administrativo Motivado, las cláusulas
Controversias objeto de la controversia, resolviendo las dudas que
resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del
Órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de
la ejecución del Contrato, con audiencia del Contratista; y
sin perjuicio de los recursos legales que correspondan.
26. Recursos contra 26.1 Contra la resolución del Contratante quedará expedita la
la Resolución vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso
del Contratante Administrativo, salvo que las CEC establezcan la
posibilidad de acudir al Arbitraje.
56
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
A. CONTROL DE PLAZOS
27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación,
el Contratista presentará al Supervisor de Obras, para su
opinión y posterior aprobación por el Contratante, un
Programa en el que consten las metodologías generales, la
organización, la secuencia y el calendario de ejecución de
todas las actividades relativas a las Obras.
27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecución de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.
27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obras para
su opinión y posterior aprobación por el Contratante,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecido en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podrá retener el monto
especificado en las CEC de la próxima estimación de obra
y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.
27.4 La aprobación del Programa no modificará de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Supervisor de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado deberá reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
28. Prórroga de la 28.1 El Contratante deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable
Terminación o se ordene una Variación que haga imposible la
terminación de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminación sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales
28.2 El Contratante determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los
5 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Contratante una decisión sobre los efectos de una
Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda
la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere
dado aviso oportuno acerca de una demora o no
57
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa
falla no será considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminación.
29. Aceleración de 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el
Contratante deberá solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la
ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será
modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecución de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratarán como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al
Precio del Contrato.
30. Demoras 30.1 El Supervisor de Obras previa autorización del
Ordenadas por Contratante, podrá ordenar al Contratista la suspensión en
el Supervisor de la iniciación o el avance de cualquier actividad
Obras
comprendida en las Obras, compensando económicamente
el gasto generado por el atraso.
31. Reuniones 31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podrán
Administrativas solicitar al órgano contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la
revisión de la programación de los trabajos pendientes y la
resolución de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Cláusula 33.
31.2 El Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo
tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias
del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunión o con posterioridad a ella, el Supervisor de
Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las
medidas que deban adoptarse.
32. Corrección de 32.1 El Supervisor de Obras notificará al Contratista de todos
Defectos los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el
Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
58
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período
de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras
queden defectos por corregir.
32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregirá dentro del plazo especificado en la notificación
del Supervisor de Obras
33. Advertencia 33.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obras lo
Anticipada antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad
de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la
ejecución de las Obras. El Supervisor de Obras podrá
solicitarle al Contratista que presente una estimación de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.
33.2 El Contratista colaborará con el Supervisor de Obras en la
preparación y consideración de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar
las instrucciones que consecuentemente ordenare el
Supervisor de Obras.
B. Control de Calidad
34. Identificación de 34.1 El Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista
Defectos y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho
control no modificará de manera alguna las obligaciones
del Contratista.
35. Pruebas 35.1 Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagará el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberá ser sufragado por el Contratante.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
Corregidos especificado en la notificación del Supervisor de Obras, este
último estimará el precio de la corrección del defecto, y
el Contratista deberá pagar dicho monto, sin perjuicio de
que la corrección del defecto sea encargada por el
Contratante a terceros.
59
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
C. Control de Costos
37. Lista de 37.1 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
Cantidades Deberá contener los rubros correspondientes a la
Valoradas construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de
(Presupuesto de
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
la Obra)
37.2 La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra)
se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista
se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio
unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).
38. Desglose de 38.1 Si el Contratante o el Supervisor de Obras lo solicita, el
Costos Contratista deberá proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra).
39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista y deberán ser
autorizadas por escrito por el Contratante.
39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del
Precio Inicial del Contrato se formalizarán mediante
modificación del Contrato.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Supervisor de Obras lo solicite, el Contratista
Variaciones deberá presentarle una cotización para la ejecución de una
Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro
de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Supervisor de Obras así lo hubiera
determinado. El Supervisor de Obras deberá analizar la
cotización antes de opinar sobre la variación.
40.2 Cuando los trabajos correspondientes coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y si, a juicio del Supervisor de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución
no produce cambios en el costo unitario por encima del
límite establecido en la Sub cláusula 38.1, para calcular el
valor de la variación se usará el precio indicado en la Lista
de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra). Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a
la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de
60
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra), el
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.
41. Proyecciones 41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá
Proporcionar al Supervisor de Obras una proyección
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá
incluir diferentes monedas según se estipule en el
Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las
tasas de cambio del Contrato.
42. Estimaciones de 42.1 El Contratista presentará al Supervisor de Obras cuentas
Obra mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad
con la Sub cláusula 42.2.
42.2 El Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales
de los trabajos ejecutados por el Contratista y certificará la
suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por
el Supervisor de Obras.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de
las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro
incluido en una estimación anterior o reducir la proporción
de cualquier rubro que se hubiera aprobado anteriormente
en consideración de información más reciente.
43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante reconocerá
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que
se efectué el pago para operaciones activas del sistema
bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago
de sus obligaciones por causas que le fueren imputables,
por más de cuarenta y cinco días (45) calendario contados
a partir de la presentación correcta de los documentos de
cobro correspondientes. El pago de los intereses, se hará
a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. El
Supervisor de Obra validará la presentación correcta de la
estimación de obra en un plazo no mayor de diez (10) días
61
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
hábiles contados a partir de la presentación de los
mismos. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se deberá pagar al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El pago de los intereses se calculará
exclusivamente sobre el monto facturado que se pagará
con retraso. Para estos fines la Oficina Normativa de
Contratación y Adquisiciones determinará
mensualmente, en consulta con el Banco Central de
Honduras la tasa de interés promedio para operaciones
activas vigente en el Sistema Bancario Nacional.
43.2 Si el monto aprobado es incrementado en una estimación
posterior o como resultado de una decisión del
Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagará interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir
de la fecha en que se debería haber aprobado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuarán en las proporciones de las
monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los
cuales no se indicó precio y se entenderá que están
cubiertos en otros precios en el Contrato.
44. Eventos 44.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:
Compensable
a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesión del sitio de las obras
de acuerdo con la Sub cláusula 21.1 de las CGC.
b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.
c) El Supervisor de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.
d) El Supervisor de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
que los mismos no presentaban defectos.
e) El Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una
62
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Subcontratación.
f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que
lo que razonablemente se podía inferir antes de la
emisión de la Notificación de la Resolución de
Adjudicación, a partir de la información emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del
Sitio de las Obras), la información disponible
públicamente y la inspección visual del Sitio de las
Obras.
g) El Supervisor de Obras imparte una instrucción para
lidiar con una condición imprevista, causada por el
Contratante, o para ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
h) Otros Contratistas, Autoridades Públicas, Empresas de
Servicios públicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.
i) El anticipo se paga atrasado.
j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.
k) El Supervisor de Obras demora sin justificación alguna
la emisión del Certificado de Terminación.
44.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminación, se deberá incrementar el
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación. El Supervisor de Obras decidirá el monto del
incremento, y la nueva Fecha Prevista de Terminación si
este fuera el caso.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información
que demuestre los efectos de cada Evento Compensable en
su proyección de costos, el Supervisor de Obras la evaluará
y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Supervisor de Obras no considerase la estimación del
Contratista razonable, el Supervisor de Obras preparará su
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Supervisor de Obras supondrá que el
63
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Supervisor de Obras.
45. Impuestos 45.1 El Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes
cambian en el período comprendido entre la fecha que sea
30 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el
Contrato y la fecha del Acta de Recepción Definitiva. El
ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o
sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de las
CGC.
46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.
47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las
Precios fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.
48. Multas por 48.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños
Retraso en la y perjuicios conforme al precio por día establecido en las
Entrega de la CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación
Obra con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto
total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir
dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las
obligaciones del Contratista.
48.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el
Supervisor de Obras deberá corregir en la siguiente
estimación de obra los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de
daños y perjuicios.
51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentación por
el Contratista de una Garantía Incondicional, emitida en la
forma y por un banco o aseguradora aceptables para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo.
La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el
64
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de
la misma podrá ser reducido progresivamente en los
montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengará intereses.
49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilización que se requieran específicamente para la
ejecución del Contrato.
49.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoración del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoración de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
50. Garantías 50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la
Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha
definida en la Notificación de la Resolución de
Adjudicación y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones
de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en tres
(3) meses la Fecha Prevista de Terminación.
50.2 Una vez efectuada la Recepción Final de las Obras y
realizada la Liquidación del Contrato, el Contratista
sustituirá la Garantía de Cumplimiento del Contrato por
una Garantía de Calidad de la Obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto será
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
ejecutada.
50.3 Cuando en el Contrato se haya pactado entregas parciales
por tramos o secciones, el plazo de la Garantía de Calidad
correspondiente a cada entrega a que estuviere obligado el
Contratista se contará a partir de la recepción definitiva de
cada tramo.
51. Trabajos por día 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día
indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas
cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el supervisor
de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y
65
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se
han de pagar de esa manera.
51.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por día. El Supervisor Obras
deberá verificar y firmar todos los formularios que se
llenen para este propósito.
51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día
estarán supeditados a la presentación de los formularios.
52. Costo de 52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por
reparaciones cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas
y daños sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.
D. Finalización del Contrato
53. Terminación de 53.1 Terminada sustancialmente la Obra, se efectuará en forma
las Obras inmediata una inspección preliminar, que acredite que las
Obras se encuentran en estado de ser recibidas, todo lo cual
se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita
por un representante del Órgano responsable de la
Contratación, por el Contratante, el Supervisor de Obras
designado y el representante designado por el Contratista.
53.2 Entiéndase por terminación sustancial la conclusión de la
obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás
documentos contractuales, de manera que, luego de las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiente a su
finalidad.
54. Recepción de las 54.1 Acreditado mediante la inspección preliminar, que las
Obras obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de
los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Contratista
efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su
Recepción Provisional, previo informe del Supervisor de
Obras.
54.2 Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar
correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán
instrucciones precisas al contratista para que a su costo
proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o
66
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y
demás documentos contractuales.
54.3 Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas
en forma definitiva, se procederá a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere,
previa Certificación del Supervisor de Obras de que los
defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuará la Recepción Definitiva.
54.4 Cuando conforme a las CEC proceda la Recepción
Parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
Recepción Provisional y Definitiva de cada uno de ellos se
ajustará a lo dispuesto en los Artículos anteriores.
54.5 Hasta que se produzca la Recepción Definitiva de las
Obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia será por
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de
las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el Contrato.
55. Liquidación 55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el Contratista.
Final Deberá proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato. Si el
Estado de Cuenta estuviera correcto y completo a juicio
del Supervisor de Obras, emitirá el certificado de pago
final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el estado
de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al balance
final calculado por el Supervisor o estuviese incompleto,
ambas partes procederán en el periodo establecido en las
CEC a conciliar el balance final adeudado al Contratista.
Si la conciliación fuese exitosa, el Contratista volverá a
presentar el Estado de Cuenta y el Supervisor dentro del
plazo establecido en las CEC emitirá el Certificado de
Pago. Caso contrario, el supervisor de obras decidirá en el
Plazo estipulado en las CEC el monto que deberá pagarse
al Contratista y ordenará se emita el Certificado de Pago.
55.2 El órgano responsable de la contratación deberá aprobar la
liquidación y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante, debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptación del
monto del Certificado de Pago Final.
56. Manuales de 56.1 Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de
Operación y operación y mantenimiento actualizados de la maquinaria
Mantenimiento
67
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
o equipo suministrado, el Contratista los entregará en las
fechas estipuladas en las CEC.
56.2 Si el Contratista no proporciona los Planos finales
actualizados y/o los manuales de operación y
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en
las CEC 56.1, o no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendrá el Acta de Recepción Final.
57. Terminación del 57.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el
Contrato Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.
57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas
convenidas;
2) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento
del Contrato o de las demás garantías a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;
3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada
en ambos casos por la Administración;
4) La muerte del Contratista Individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;
5) La disolución de la Sociedad Mercantil Contratista;
6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del
Contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
7) Los motivos de interés público o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecución;
8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá
del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto;
68
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
9) La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos
sean técnicamente inejecutables;
10) El mutuo acuerdo de las partes;
11) Si el Contratista ha demorado la terminación de las
Obras de tal manera que se alcance el monto máximo de
la indemnización por concepto de daños y perjuicios,
según lo estipulado en las CEC;
12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en
su ejecución, conforme a lo establecido la Cláusula 58
de estas CGC.
57.3 Si el Contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento.
57.4 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.
57.5 No podrán ejecutarse las garantías de un Contrato cuando
la Resolución del Contrato sea consecuencia del
incumplimiento contractual de la administración o por
mutuo acuerdo.
58. Fraude y 58.1 El Estado Hondureño exige a todos los Organismos
Corrupción Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas
las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o
participando en Procedimientos de Contratación,
incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes,
Contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los más altos niveles éticos durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución de un
Contrato. Los actos de fraude y corrupción están
prohibidos.
58.2 El Contratante, así como cualquier instancia de control del
Estado Hondureño tendrán el derecho de revisar a los
Oferentes, Proveedores, Contratistas, Subcontratistas,
Consultores y Concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por Auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia de
69
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
control del Estado Hondureño. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberán:
(i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con este Contrato por el período que
establecen las instancias de control del Estado Hondureño
luego de terminado el trabajo contemplado en el Contrato;
y (ii) entregar todo documento necesario para la
investigación de denuncias de fraude o corrupción, y
pongan a la disposición del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureño, los empleados
o agentes del Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureño o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revisión o auditoría de los documentos.
Si el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas
incumple el requerimiento del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureño, o de cualquier
otra forma obstaculiza la revisión del asunto por éstos, el
Contratante o la respectiva instancia de control del Estado
Hondureño bajo su sola discreción, podrá tomar medidas
apropiadas contra el Contratista o subcontratista para
asegurar el cumplimiento de esta obligación.
59. Pagos 59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental
posteriores del Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado
a la terminación del en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Contrato materiales ordenados por el Contratista, menos los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho
certificado y menos el valor de las Multas por retraso en la
entrega de la Obra aplicables. Ello sin menos cabo de las
acciones que procedan para la indemnización por daños y
perjuicios producidos al Contratante. Si el monto total que
se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituirá una deuda a favor del Contratante.
59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Supervisor de Obras deberá emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriación del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que
el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.
70
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Propiedad Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras Provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos en
la Liquidación, se considerarán de propiedad del
Contratante.
61. Liberación de 61.1 Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
Cumplimiento motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras deberá validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso, el
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir la validación. En
caso de imposibilidad de cumplimiento, deberá pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepción de la validación, así como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos, los materiales existentes y equipos
adquiridos para uso del proyecto los cuales serán
entregados al Estado, así como los gastos administrativos
en que se incurra por la rescisión o resolución.
62. Bitácora 62.1 El uso de la Bitácora es obligatorio para las Partes que se
encuentren involucradas contractualmente en la ejecución
del proyecto. Deberá depositarse al momento de iniciar la
construcción en un lugar seguro bajo la custodia del
Gerente de Obra, de lo cual se dejará constancia. En ella se
anotarán todas las actuaciones e incidencias que se
presenten durante la ejecución de las obras. Las anotaciones
deben hacerse en el sitio de la obra y pueden contener
eventualmente aclaraciones mediante esquemas, dibujos,
gráficos o tablas, además de las modificaciones,
variaciones, ampliaciones o los cambios de carácter
arquitectónico, estructural, eléctricos y mecánicos que
deban introducirse a los planos y especificaciones
originalmente aprobados. Para efectos de inspección y/o
verificación por parte de los entes contralores, el original de
la Bitácora pasará a ser propiedad del Contratante; la
primera copia quedará en poder del Gerente de Obras y la
segunda copia en poder del Contratista. La falta de
utilización de la Bitácora y la no permanencia de la misma
dará lugar a un incumplimiento y será penalizado como se
indica en las CEC.
71
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
63. Rótulos 63.1 Durante el tiempo que dure la construcción, el Contratista
deberá suministrar y colocar en la obra, en sitio visible al
público, dos (2) rótulos relacionados con el proyecto a
ejecutarse, de acuerdo a lo indicado en el documento de
Especificaciones Técnicas y Especiales. Se pagará la
primera estimación hasta que esté el rótulo debidamente
colocado y aceptado por el Contratante a través de la UAPI.
El suministro y la colocación de los rótulos será por cuenta
del Contratista.
64. Prohibiciones 64.1 Está terminantemente prohibido al personal que labore con
el Contratista fumar, utilizar lenguaje soez, además deberá
conducirse en todo tiempo bajo normas de buena conducta.
El personal del Contratista deberá limitarse a circular y
movilizarse únicamente en el área del proyecto, deberá
mantener comportamiento respetuoso con las personas
involucradas directa e indirectamente con el proyecto,
incluyendo visitas, además contribuir con el aseo y ornato
de las áreas aledañas a los edificios y evitar arrojar
desperdicios de comida en la zona.
65. Servicios 65.1 El Contratista deberá proveerse de los servicios públicos
Públicos necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), deberá abastecerse de
su propia agua mediante camiones cisternas y tanques de
almacenamiento propios.
66. Obras 66.1 El Contratista mantendrá durante todo el tiempo que dure
Provisionales el trabajo una oficina donde él o su representante puedan
trabajar y recibir las instrucciones del Supervisor. Además
proveerá de la oficina que ocupará la Supervisión y los
Enlaces de la UAPI.
67. Vigilancia 67.1 El Contratista deberá proporcionar por su propia cuenta,
vigilancia en el sitio de la obra las veinticuatro (24) horas
del día.
68. Carga y 68.1 Con el propósito de no entorpecer la circulación de
Descarga personas y vehículos dentro del radio de acción de la obra
y evitar accidentes, se requiere que las actividades de carga
y descarga de material, se realicen en horarios de 5 a 7 de
la mañana y de 8 a 10 de la noche.
72
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN VI. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (a) En el presente Contrato no se prevé Conciliador.
CGC 1.1 (p) El Contratante es la Universidad Nacional de Agricultura,
dirección Barrio el Espino, km 214 carretera al municipio de
Dulce Nombre de Culmi.
CEC 1.1 (t) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras 31
de Enero del año 2025.
CEC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es Nombrado por EL CONTRATANTE
con notificación al contratista responsable de supervisar la
ejecución de las Obras.
CEC 1.1 (y) El Sitio de las Obras está ubicado en el Barrio el Espino, km 214
carretera al municipio de Dulce Nombre de Culmi.
CEC 1.1 (bb) La Fecha de Inicio será la establecida en la Orden de Inicio
extendida por el Supervisor de Obras del Órgano Contratante.
CEC 1.1 (ff) Las Obras consisten en
1) REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
COMPLEJO DE AULAS CCA, II ETAPA.
2) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
ALIMENTOS.
3) CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.
CEC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas
a las de la Totalidad de las Obras son: NO APLICA.
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del
Contrato:
a) Las Bases de Licitación Pública del Proyecto objeto de este
Contrato.
b) Los Acuerdos y cualquier suplemento de él.
c) Las Cauciones y cualquier suplemento de las mismas.
d) Programa de Trabajo y Libro de Bitácora por el CICH.
e) La Orden de Inicio y Órdenes de Cambio.
f) Notificación de aceptación y aprobación de Fianzas.
g) Órdenes dadas por la Unidad Ejecutora si hubiere.
Cualquier otro documento que se emita entre las Partes y que
sea relacionado a la realización de las obras objeto de este
proceso.
73
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
CEC 9.1 Personal Clave: todo personal enumerado en la lista presentada
en la oferta (nombres completos y sus funciones) de todo el
personal clave para ejecutar el proyecto deberá ser verificado en
el sitio.
CEC 13.1 Son responsabilidades del Contratista.
RESPONSABILIDAD LABORAL.
EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratación del
personal para la ejecución del proyecto. - Por consiguiente, será
su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construcción de la obra. Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones
entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de
sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en
los sitios de la obra y las colindancias de esta. -
RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA será el responsable por accidentes de
trabajo u otros reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros
provenientes de daños y perjuicios ocasionados a terceros en su
persona o bienes, o en cualquier operación llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato;
asimismo EL CONTRATISTA, cubrirá a EL
CONTRATANTE por toda reclamación, demanda o acción
judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros
afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para
evitar interrupciones en los trabajos.-
CEC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras: El
Contratista por su cuenta y riesgo visitará el sitio de las obras
y hará todas las investigaciones correspondientes para la
formulación de su Oferta.
CEC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras
será(n) a partir de la orden de inicio extendida por el
Contratante.
CEC 26.1 Contra la Resolución del Contratante procederá agotar la Vía
Administrativa posteriormente acudirá a la vía judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.
74
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
B. Control de Plazos
CEC 27.1 El Contratista presentará un Programa para la aprobación del
Supervisor de Obras dentro de:
Después de la fecha de la Notificación de la Resolución de
Adjudicación, el Contratista presentará al Supervisor un
Programa de Trabajo, para su opinión y posterior aprobación
por EL CONTRATANTE, tal como lo especifica el Art. 68
de la Ley De Contratación del Estado.
1) Garantía de Cumplimiento de Contrato.
2) Programa detallado de la ejecución de la Obra.
3) Nómina del personal técnico para la ejecución de la
Obra.
4) Documentación que acredite la disponibilidad de
equipo y maquinaria que se empleara en la Obra.
5) Lo demás que se indique en el reglamento (LCE) y
pliego de condiciones.
CEC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de
acuerdo a las variaciones existentes en la ejecución de las obras
y será responsabilidad de El Contratista y Supervisor de las
Obras.
C. Control de la Calidad
CEC 32.1 El Supervisor de Obras o la UAPI, notificarán al Contratista de
todos los Responsabilidad por Defectos.
El Período de Responsabilidad por Defectos es:
365 días a partir de la Fecha de la Recepción Definitiva del
Proyecto.
D. Control de Costos
CEC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempiras.
CEC 47.1 No aplica para este proceso.
CEC 48.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) en relación con el monto total del Contrato, calculado
por cada día de retraso en la entrega de la obra con base en el
Artículo 113 de las Disposiciones Generales para la Ejecución
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
para el ejercicio fiscal 2024. El monto máximo de la
indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del quince por ciento (15%) del valor del Contrato.
CEC 49.1 El anticipo será amortizado mediante retenciones a partir del
pago de la primera estimación de obra ejecutada, en la misma
75
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
proporción en que fue otorgado. En la última estimación se
deducirá el saldo pendiente de dicho anticipo. Art. 105 LCE.
CEC 50.1 Garantía de Anticipo: El Contratista recibirá como anticipo el
veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, este último
deberá constituir una Garantía equivalente al cien por ciento
(100%) del Anticipo otorgado. La validez de la garantía de
anticipo estará vigente hasta el plazo de ejecución de proyecto.
El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento de
Contrato: Será equivalente al quince por ciento [15%] del
Precio Total del Contrato y la misma tendrá una vigencia partir
de la fecha establecida en la firma del Contrato, emitida por un
Banco o Aseguradora. La validez de la Garantía de
Cumplimiento estará vigente hasta tres (3) meses después del
plazo previsto para la ejecución de la obra.
Garantía de Calidad de Obra: Tendrá una vigencia de 12
meses contados a partir de la recepción final y por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.
CEC 50.2 El Contratista debe y tendrá obligación de: El Contratista
“debe” de presentar Garantía de Calidad de la obra con vigencia
por doce (12) meses después de la fecha de Recepción final de
las Obras y la Liquidación del Contrato, con un monto
equivalente al 5% del costo total de las obras objeto del
Contrato.
E. Finalización del Contrato
CGC 54.4 No aplica la recepción parcial por tramos o partes de la obra.
CEC 55.1 (a) El plazo máximo para que el Contratista proporcione
al Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado
del monto total que considere que se le adeuda en
virtud del contrato será 5 días después de la emisión
de la Certificación mencionada en la Cláusula 54.3.
(b) El plazo máximo para que el Supervisor de Obras se
pronuncie sobre la aceptación o rechazo del estado de
cuenta detallado será 5 días a partir del día siguiente a
la fecha de recepción del mismo.
(c) El plazo máximo para emitir el Certificado de Pago
será de 5 días después de la notificación de aceptación
del estado de cuenta;
(d) El plazo máximo para intentar la conciliación del
balance final y otros detalles del estado de cuenta será
de 5 días a partir del día siguiente de la fecha de
notificación de rechazo del estado de cuenta.
(e) Si la conciliación no fuese exitosa el plazo máximo
para que el Supervisor de Obras emita el Certificado
de Pago será de 5 días a partir del día siguiente a la
fecha de conclusión del periodo de conciliación.
76
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
CEC 56.1 Los Manuales de operación y mantenimiento: Aplica para este
Proceso.
El CONTRATISTA deberá presentar los planos finales al
CONTRATANTE a más tardar 30 días hábiles después de la
Recepción final de las obras y caso contrario no será entregada
el Acta de Recepción Final y finiquito original hasta que se
entreguen los mismos.
CEC 57.2 (11) El número máximo de días es: El monto de la indemnización
por daños y perjuicios conforme al precio por día 0.36% por
cada día de retraso a la fecha de terminación de las Obras; del
monto total del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art.
113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de La República año 2024. O como lo
dispongan las enmiendas a la misma que se emitan antes de la
suscripción del Contrato.
77
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN VI. PLANOS
(Ver Anexo 1 en formato digital adjunto)
Liste aquí los Planos. Los planos, incluyendo los planos del Sitio de las Obras, deberán
adjuntarse a esta sección en una carpeta separada.
78
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN VII. LISTA DE CANTIDADES
1) REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE AULAS CCA, II ETAPA .
2) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS.
3) CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.
(Ver Anexo 2 en formato digital adjunto)
79
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1) REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE AULAS CCA, II ETAPA .
2) CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS.
3) CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.
(Ver Anexo 3 en formato digital adjunto)
80
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
SECCIÓN IX. FORMULARIOS DE GARANTÍAS
81
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Garantía de Mantenimiento de la Oferta
FORMATO GARANTÍA/FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO
GARANTÍA / FIANZA
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA N°: __________________________________________
FECHA DE EMISIÓN: ___________________________________________
AFIANZADO / GARANTIZADO: ___________________________________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________
Fianza / Garantía a favor de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendrá la OFERTA, presentada en la
Licitación para la Ejecución del Proyecto: “
Ubicado en __________________________________
SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA: ______________________________________
VIGENCIA: De: ________________________ Hasta: _________________________
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA.
Las Garantías o Fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática
y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la
Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el
Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa
firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianza de
Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el Pliego de Condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de________________,
Municipio de _________________, a los __________________ del mes de _____________
del año__________________.
FIRMA AUTORIZADA
82
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Garantía y/o Fianza de Cumplimiento
FORMATO GARANTÍA/FIANZA MANTENIMIENTO DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO
GARANTÍA / FIANZA
DE CUMPLIMIENTO N°: ___________________________________________
FECHA DE EMISIÓN: ___________________________________________
AFIANZADO / GARANTIZADO: ___________________________________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________
Fianza / Garantía a favor de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), para garantizar
que el Afianzado / Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados,
CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas
en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado / Garantizado y el Beneficiario, para la
Ejecución del Proyecto: “Ubicado en _____________________________
SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA: ______________________________________
VIGENCIA: De: ________________________ Hasta: _________________________
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA.
Las Garantías o Fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y
no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la
Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el
Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa
firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianza de
Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el Pliego de Condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de________________,
Municipio de _________________, a los __________________ del mes de _____________
del año__________________.
FIRMA AUTORIZADA
83
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Garantía y/o Fianza de Calidad
FORMATO GARANTÍA/FIANZA DE CALIDAD
ASEGURADORA / BANCO
GARANTÍA / FIANZA
DE CALIDAD N°: __________________________________________
FECHA DE EMISIÓN: ___________________________________________
AFIANZADO / GARANTIZADO: ___________________________________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________
Fianza / Garantía a favor de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), para
garantizar que el (Afianzado / Garantizado), mantendrá la OFERTA, presentada en la
licitación para la Ejecución del Proyecto: “
Ubicado en __________________________________
SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA: ______________________________________
VIGENCIA: De: ________________________ Hasta: _________________________
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA.
Las Garantías o Fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática
y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la
Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el
Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa
firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianza de
Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el Pliego de Condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de________________,
Municipio de _________________, a los __________________ del mes de _____________
del año__________________.
FIRMA AUTORIZADA
84
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
Garantía por Pago de Anticipo
FORMATO GARANTÍA/FIANZA POR ANTICIPO
ASEGURADORA / BANCO
GARANTÍA / FIANZA
DE ANTICIPO N°: __________________________________________
FECHA DE EMISIÓN: ___________________________________________
AFIANZADO / GARANTIZADO: ___________________________________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________
Fianza / Garantía a favor de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), para garantizar
que el Afianzado / Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de
conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario,
para la Ejecución del Proyecto: “ ” ubicado en
Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.
SUMA AFIANZADA / GARANTIZADA: ______________________________________
VIGENCIA: De: ________________________ Hasta: _________________________
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE
EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTÍA/FIANZA.
Las Garantías o Fianzas emitidas a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
AGRICULTURA serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática
y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.
Se entenderá por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:
1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.
2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la
Oferta.
3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el
Contratante durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa
firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía y/o Fianza de
Cumplimiento.
4. Cualquier otra condición estipulada en el Pliego de Condiciones.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza / Garantía, en la ciudad de________________,
Municipio de _________________, a los __________________ del mes de _____________
del año__________________.
FIRMA AUTORIZADA
85
UNAG-LPN-GC-006-2024
Documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPN)
INVITACION DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL
La Universidad Nacional de Agricultura invita a las EMPRESAS CONSTRUCTORAS
PREVIAMENTE PRECALIFICADAS Según Precalificación: R No. P001-04-2024 a presentar
ofertas para la Licitación Pública UNAG-LPN-GC-006-2024, “REMODELACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE AULAS CCA II ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL,
CAMPUS CATACAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA”. Misma
que será financiada con fondos nacionales.
El Pliego de Condiciones de la Licitación estará disponible de forma GRATUITA a partir del día
viernes (07) DE JUNIO DEL 2022, en la página de Honducompras usando el siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx
La Oferta deberá presentarse en sobre cerrado, la Recepción y Apertura de las mismas se efectuará
en un solo acto público en el Salón de Videoconferencias 1, la hora límite de Recepción de Ofertas
será el viernes 28 de Junio de 2024 hasta las 10:00 a.m. Hora oficial de la República de Honduras,
acto seguido se procederá a la Apertura de los sobres que contengan las Ofertas. No se recibirán
ofertas después de las 10:00 a.m.
La Oferta deberá estar acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta en Original, con
una vigencia de NOVENTA (90) días calendario contados a partir del día de la Apertura de la Oferta
y por un monto equivalente al Dos por Ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en
Lempiras.
El Acto de Apertura de las ofertas se efectuará en presencia de representantes de la Universidad
Nacional de Agricultura (UNAG) y los Licitantes o sus Representantes.
Para consultas o información dirigirse a la Unidad de Licitaciones: Teléfono 2799-4135 y Correo
Electrónico licitació[email protected].
Viernes 07 de Junio de 2024.
M.Sc. Victor Javier Gonzales Santos
RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
86
UNAG-LPN-GC-006-2024