Versión:

CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de

CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada
con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de
Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en
nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de
Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de
2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, NICOLAS MORALES FAJARDO, también mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 1032476385, en su calidad de Gerente General de la firma VG
MEDICAL S.A.S. con NIT N° 830.091.676-9, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones. 1) La Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., nace a la vida jurídica en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo
641 de abril 6 de 2016, del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, mediante el cual reorganiza el sector salud del distrito
capital, se modifica el acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. 2) Que el artículo 2 del citado
acuerdo estableció: “(…) Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital
de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: (…) “Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur Occidente,
Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy, se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 3) Que como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente Empresa Social del Estado, presta Servicios Integrales de Salud de Baja, Mediana y Alta complejidad
y adelanta las acciones de promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo
que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de auto cuidado, mutuo cuidado y las
intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable. 4) Que
de acuerdo con lo anterior, la Entidad presta un servicio público, esencial y fundamental el cual merece
protección y cumplimiento de los criterios de garantía de la calidad en salud 5) Que la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o servicios se rige por el
derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993;
Código Civil, Código de Comercio, Estatuto y Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E, la cual
constituye una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital de Salud,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. 6) Que, de acuerdo con los estudios
previos realizados por el área responsable, justificó la necesidad que da origen al presente contrato de la
siguiente manera: “(…) Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 131 de la Ley 1150 de 2007, establece que las
Entidades que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al General de Contratación de
la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de
la Constitución Política, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previstos legalmente para la contratación estatal. Por la naturaleza de su régimen de derecho privado y, en el
marco de la modalidad de contratación directa, es importante precisar que, las estipulaciones y el contenido del
presente documento, como en general el proceso de contratación, no obligan ni tampoco comprometen a la
Entidad a realizar una adjudicación y en cualquier momento puede ocurrir su terminación anticipada. Organizada
como Empresa Social del Estado, además del despacho de la Gerente, encargado de dirigir y organizar, en torno
a su misión y sus objetivos, los intereses de la Entidad mediante la expedición de políticas institucionales y el
diseño de estrategias de servicios, cuenta con dos subgerencias que se encargan por un lado, los procesos de
producción y prestación de servicios de salud y, por el otro, la planeación, adquisición, manejo y optimización de
los recursos necesarios para funcionar, a saber, la Subgerencia de Prestación de servicios de Salud y la
Subgerencia Corporativa, respectivamente. Con el propósito de desarrollar sus objetivos misionales, el artículo
12 del Acuerdo 15 de 20172 dispone que, entre otras, son funciones de la Subgerencia de Servicios de Salud:
“1. Planear, organizar, controlar, evaluar y mejorar el desarrollo del Modelo de Atención Integral en Salud y la
implementación de las rutas, según las políticas y directrices establecidas por el sector. 2. Planear la prestación
de los servicios a través del uso eficiente de la capacidad instalada física y humana, para dar respuesta a la
necesidad de la población sujeto de atención. 3. Implementar las rutas de atención priorizadas por la Red Distrital
de Servicios de Salud, en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud, con criterios de eficiencia y calidad.
4. Implementar políticas, estrategias y lineamientos del orden Nacional y Distrital requeridos para el cumplimiento
de la misión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en el marco de la operación del
Modelo de Atención Integral en Salud, definido para la ciudad. (…) 6. Planear, controlar y evaluar la prestación
de servicios de salud que oferta la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en el marco
de la gestión del riesgo en salud”. Por su parte, el artículo 14 del mencionado Acuerdo 15, refiere que la Dirección
de Servicios Hospitalarios, tiene a su cargo, entre otras: “1. Liderar el proceso de planeación de los Servicios
Hospitalarios, con base en la capacidad instalada y el direccionamiento estratégico de la Subred, en el marco
del Modelo de Atención Integral en Salud, con criterios de eficiencia y calidad. 2. Gestionar el ciclo de atención
de los Servicios Hospitalario de acuerdo a los criterios de eficiencia y calidad, establecidos en la política
institucional de calidad. (…) 5. Articular acciones e intervenciones con las demás dependencias, para mejorar la
integralidad en la prestación de los servicios de salud, en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud.

1
Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
2
Por cual se establece la Estructura Organización de la Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur Occidente ESE.

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
1
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

(…) 11. Establecer las necesidades de recursos para implementar las acciones que promuevan la gestión clínica
eficiente, efectiva y segura para los usuarios de los servicios hospitalarios de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE y hacer uso eficiente de los mismo 12. Las demás que se le asignen y que
correspondan a la naturaleza de la dependencia”. En virtud de estas funciones, la referida dirección, es la
responsable de garantizar los insumos requeridos para que las áreas de ortopedia, cirugía maxilofacial,
neurocirugía funcionen de manera consistente, por ende, son requeridos todos aquellos materiales necesarios
para la prestación adecuada de los servicios de salud, incluidos los demandados por los pacientes que requieren
servicios de cirugía. 3La osteosíntesis es una cirugía reconstructiva cuyo objetivo es estabilizar y unir los
extremos de un hueso roto tras una fractura, una osteotomía o una no unión en casos de fractura previa. Los
fragmentos se estabilizan utilizando dispositivos mecánicos, lo que permite la curación completa o parcial de los
músculos, así como recuperar la función articular. Cuando los fragmentos óseos se estabilizan, el dispositivo
mecánico puede quitarse o dejarse, si el proceso se hizo mediante una fijación interna. Se aplica, principalmente,
después de una fractura ósea. Una de las fracturas más comúnmente tratadas con una osteosíntesis es, por
ejemplo, la fractura de fémur. En otros casos, como en fracturas laterales como la de tobillo, este tipo de cirugía
puede curar rápidamente el hueso; También puede utilizarse para tratar una no-unión ósea. Esto se produce
cuando un hueso roto no se cura después de una fractura. Existen diversos factores que pueden aumentar el
riesgo de que esto ocurra, como puede ser una dieta pobre en calcio y proteínas, tener una edad avanzada,
fumar, sufrir diabetes o anemia, o tomar corticosteroides y/o analgésicos. De las múltiples intervenciones sobre
el hueso un común denominador son los elementos de osteosíntesis (OTS), aparatos mecánicos construidos
principalmente de acero inoxidable, titanio o elementos biodegradables. Así, en desarrollo de lo anterior y en el
marco del cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación establecidos en la Resolución 3100
de 2019, que define “los procedimientos y las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud
y de habilitación de los servicios de salud” y que, a su vez, adoptó el “Manual de Inscripción de Prestadores y
Habilitación de Servicios de Salud”, la Dirección de Servicios Complementarios de Salud, debe definir los
recursos requeridos para asegurar una gestión clínica eficiente, efectiva y segura para los usuarios, entre los
cuales se encuentra, la provisión de material de osteosíntesis. Al respecto, la citada Resolución dispone en su
numeral 8.3. CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA que, para el funcionamiento de
los servicios que cualquier tipo de prestador de servicios de salud habilite, debe garantizar el cumplimiento de
unas condiciones mínimas allí establecidos, protegen y dan seguridad a los usuarios. Por ello, estos estándares
definen unas condiciones que resultan indispensables para defender la vida y la dignidad del paciente y preservar
su salud, controlando el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus
consecuencias. Dentro de los siete (7) estándares de las condiciones tecnológicas y científicas para la
habilitación de servicios de salud se encuentra el de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos. En armonía
con lo señalado, el numeral 11.1. ESTÁNDARES Y CRITERIOS APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS de
la mencionada Resolución 3100, se traduce, entre otras cosas, en la responsabilidad que tiene el prestador de
asegurar la disponibilidad de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos en sus servicios al
momento en que se requieran, mientras se oferte y se preste, asegurando que se encuentren en permanente
disposición y fácil localización para brindar una atención oportuna sin poner en riesgo la integridad y la vida del
paciente. A propósito, es importante resaltar que la mencionada norma aclara que cuando se hace referencia a
que un prestador “Cuenta con” se hace expresa alusión a la existencia obligatoria y permanente de, entre otros,
el material de osteosíntesis requerido para la prestación continua, segura, regular y oportuna del servicio de
salud. De manera que, resulta indispensable contratar el suministro del material de osteosíntesis relacionados
en este documento, para tratar adecuadamente a los pacientes de las diferentes Unidades de Prestación de
Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en garantía de una atención
segura y oportuna, reduciendo tiempos de hospitalización y evitando la materialización de eventos adversos. De
este modo, la Subred garantiza los principios de disponibilidad, oportunidad y eficiencia, esenciales para hacer
efectivo el derecho fundamental a la Salud, a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de
20154, que dice: “a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnología e
instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente. (…) e)
Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud debe proveerse sin dilaciones (…) k)
Eficiencia. El sistema de salud debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios
y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población”. A su vez, redundará en el
cumplimiento de lo mandado por el artículo 10 de esa misma norma que establece, como parte de los derechos
de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud, el poder acceder de una manera integral y
oportuna a todos los servicios de salud, asegurando que sean prestados por el personal asistencial idóneo y que
cuente con los elementos e insumos indispensables para su correcto desarrollo. De otro lado, la presente
necesidad fue entregada en el mes de diciembre de la vigencia 2022 a la Entidad de Gestión Administrativa y
Técnica – EGAT, para que en ejercicio de sus funciones iniciara el proceso precontractual correspondiente. La
EGAT, publicó el proceso de Convocatoria Abierta No. CA-001-2023- L05, no obstante, el proceso fue declarado
fallido mediante la Resolución No. 14 de 10 de abril de 2023. Del mismo modo y como quiera que persistía la
necesidad, la EGAT publicó el proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. CDP-007 DE 2023, el cual fue
declarado fallido con el Acta de Recomendación Declaratoria de Fallido del 22 de junio de 2023. En el anterior

3
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/osteosintesis
4
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
2
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

sentido, la Subred debe garantizar dicho suministro mediante sus procesos de contratación internos, éste como
fundamental y esencial en la prestación del servicio de salud, mientras que la EGAT en el ejercicio de sus
funciones entrega nueva recomendación a la Subred, que ya fue reiterada para la vigencia 2024. Así las cosas,
el proveedor deberá estar en la capacidad de entregar los bienes objeto de proceso en las cantidades de acuerdo
con el consumo promedio mensual y con las especificaciones de acuerdo con los sistemas. Finalmente, se
resalta que la necesidad descrita se encuentra contenida en el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la
vigencia 2024 y publicado en la plataforma del SECOP II, como se evidencia a continuación:

Así mismo, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, llevó a cabo del proceso CP-036-2024
cuyo objeto fue “Suministro de material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos
óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos
quirúrgicos que se realizan en las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E” y en el cual, se
declararon desiertos los sistemas que componen la Invitación a Cotizar; por lo tanto, dado que el objeto de la
entidad es la prestación de servicios de salud y dado que persiste la necesidad de los ítems objeto del proceso,
se publica la Invitación con los sistemas desiertos y para el cual se utilizará el saldo del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 0919 del 21 de marzo de 2024. 7) Que teniendo en cuenta el Artículo 9 numeral
9.2.1 del Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, la Gerente podrá contratar los
bienes o servicios mediante invitación a cotizar previo el cumplimiento de los requisitos por parte del
CONTRATISTA. 8) Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adelantó Contratación
Directa N°IC-259-2024, de conformidad con el Acuerdo No. 37 del 20 de septiembre de 2017 (Estatuto de
Contratación). 9) Que el servicio requerido se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia
2024. 10) Que para el día 16 de agosto de 2024, mediante Contratación Directa N°IC-259-2024-2024, a través del
portal SECOP II, la Subred invita a presentar propuesta para “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES
QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E” 11) Que, el día 06 de septiembre de 2024, conforme al cronograma establecido en la
Contratación Directa N°IC-259-2024, la Subred recibió ofertas por parte de las firmas DIPROMEDICOS SAS.,
W.LORENZ HOLDING S.A.S., FIXMEDICAL SAS BIC, VG MEDICAL SAS, MEDIREX BIC SAS, LOGYSMED,
AMAREY NOVA MEDICAL S.A., MEDIIMPLANTES S.A, LA INSTRUMENTADORA S.A.S, procediendo a
realizar evaluación. 12) Que dado a su cuantía la oferta fue objeto de evaluación Jurídica, Técnica, Económica,
Financiera y verificación SARLAFT, de cuyo resultado se obtuvo que el proveedor VG MEDICAL S.A.S.., cumple
con las condiciones exigidas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., para el
suministro de los ítems adjudicados al presente contrato, conforme consta en comunicado de Adjudicación
Contratación Directa N°IC-259-2024, de fecha 31 de octubre de 2024. 13) Que el servicio adjudicado se encuentra
descrito en la cláusula segunda del presente contrato, donde cumple con los requisitos exigidos. 14) Que, por lo
anterior, y dándose cumplimiento a lo establecido Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, “Por medio del
cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E.”, se suscribe el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO. “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA
DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN,
DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E” CLÁUSULA SEGUNDA:
DESCRIPCION. Para el cumplimiento del objeto contractual se realiza el detalle del mismo, de conformidad con
la Cotización presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato, así:
VALOR VALOR
ITEMS DESCRIPCIÓN SISTEMA GRUPO CANT UND IVA VALOR TOTAL
UNITARIO UNITARIO + IVA
SULFATO DE CALCIO
35. SUSTITUTO OSEO GRUPO 5.
CON O SIN VARIACIONES,
1 SINTETICO PARA SUSTITUTOS 1 UN $ 4.390.000 $ 4.390.000 $ 4.390.000
PRESENTACION PASTA
INFECCIONES ÓSEOS
Y/O POLVO 5 CC
SULFATO DE CALCIO
35. SUSTITUTO OSEO GRUPO 5.
CON O SIN VARIACIONES,
2 SINTETICO PARA SUSTITUTOS 1 UN $ 5.690.000 $ 5.690.000 $ 5.690.000
PRESENTACION PASTA
INFECCIONES ÓSEOS
Y/O POLVO 10 CC
SULFATO DE CALCIO
CON O SIN 35. SUSTITUTO OSEO GRUPO 5.
3 VARIACIONES, SINTETICO PARA SUSTITUTOS 1 UN $ 7.790.000 $ 7.790.000 $ 7.790.000
PRESENTACION PASTA INFECCIONES ÓSEOS
Y/O POLVO 20 CC
PARAGRAFO PRIMERO: Tener en cuenta que la entidad realiza una estimación aproximada y no fijas de las
cantidades que se requieren para el presente objeto, así mismo el pago será por proceso previamente revisado.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el cálculo del presupuesto oficial, la entidad realiza una estimación basada en
la necesidad inicialmente identificada. Por tal motivo, las cantidades y requerimientos, pueden disminuir o
aumentar y no obligan, en modo alguno a la Subred, a adquirirlas en su totalidad ni dentro de un periodo
determinado ni durante el plazo total de ejecución del contrato. PARAGRAFO TERCERO: El contratista, a su

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
3
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

riesgo y costo podrá entregar ítems de mejores características a las mínimas determinadas en el presente
proceso, sin que por ello se aumente el valor del ítem ofertado dentro de la propuesta inicialmente presentada,
previa autorización del supervisor del contrato. PARAGRAFO CUARTO: En caso de requerir un procedimiento
excepcional en el marco de la ejecución del contrato a celebrar, la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E.
deberá realizar un Estudio de Mercado, a efectos de determinar y validar las condiciones del segmento y/o
mercado objeto de análisis. En consecuencia, el solo requerimiento y cotización presentada no configuran
modificación de las condiciones contractuales, hasta tanto no se tenga el resultado del Estudio de Mercado
efectuado y se realice la correspondiente modificación contractual. CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor
total del presente contrato, para todos sus efectos se fija en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($43.333.333) M/CTE –
EXENTO DE IVA. PARAGRAFO: La diferencia de saldo restante entre el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) y el certificado de Registro Presupuestal (CRP) deberá ser liberado por la Dirección
Financiera al momento de la suscripción del correspondiente contrato. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE
PAGO. El CONTRATANTE cancelará el valor del contrato dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO,
siguientes a la presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, los cuales deberán corresponder a los
servicios solicitados por el supervisor del contrato; para el pago el contratista deberá acompañar de la
certificación expedida por el supervisor y además deberá adjuntar la certificación del pago de parafiscales,
incluidos los de Salud y Pensiones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828
de julio de 2003. El pago estará sujeto al flujo de caja de la entidad. CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE
EJECUCIÓN. El término inicial de ejecución contractual será de DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR
PRESUPUESTO, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento contractual. Este término podrá prorrogarse de acuerdo con las necesidades de
LA SUBRED. CLÁUSULA SEXTA: ADICIÓN Y PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser adicionado en su
cuantía y prorrogado en su plazo previo requerimiento del Supervisor y aprobación del Ordenador del Gasto,
conforme lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, y Manual
de Contratación - Resolución Interna 680 del 28 de septiembre de 2023. CLÁUSULA SÉPTIMA:
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La suma de dinero a que el CONTRATANTE queda obligado en virtud
de este contrato, se subordina a las apropiaciones presupuéstales que de la misma se hagan en el respectivo
presupuesto de la entidad y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0919 del 21
de marzo de 2024, Código Presupuestal: 4245010401, Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS, expedido
por el responsable del presupuesto del Área Financiera de la E.S.E. CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATANTE. Éste se obliga a: 1) Facilitar al CONTRATISTA, los medios necesarios e indispensables
de que disponga para el cumplimiento del objeto del contrato. 2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato,
de conformidad con lo establecido en la cláusula, en lo referente al valor y forma de pago. 3) Exigir la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado, conforme a los términos de la propuesta ofrecida y aceptada por
SUBRED, lo cual se cumplirá a través de la evaluación que realice el supervisor, quien impartirá las instrucciones
requeridas para la correcta ejecución del presente contrato. 4) Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor
dará aviso al Oficina Asesora Jurídica de SUBRED. 5) Adelantar la revisión correspondiente a través del
supervisor, a la solicitud de los servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad y
especificaciones técnicas ofrecidas. 6) Cancelar el valor pactado de conformidad con lo establecido en la cláusula
cuarta y quinta del presente contrato. 7). Proveer la información que requiera el contratista para el adecuado
desarrollo del contrato. CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Se obliga para con el
CONTRATANTE de conformidad con la Invitación y la propuesta presentada por el contratista, que hará parte
integral del contrato, a: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El contratista en desarrollo del objeto contractual se
obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes obligaciones:
1) Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dentro de los ocho (8) días calendario siguientes
al requerimiento. 2) Mantener un stock del material de osteosíntesis e injertos óseos permanente en las Unidades
de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de
acuerdo a la necesidad de cada unidad (Kennedy, Fontibón y Bosa), junto con el instrumental necesario para su
colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso. 3) Soportar técnicamente
con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando
así se requiera. 4) Dar acompañamiento con soporte técnico (Personal) entrenado en el insumo, durante los
procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios, sin que se genere un costo adicional para la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 5) Será el responsable de la seguridad e integridad física
de las personas que vinculen para la prestación del servicio, para lo cual deberá suministrar los elementos de
protección personal (Chalecos, cuellos, monogafas, entre otros). 6) Entregar los elementos objeto del presente
proceso de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 7) Deberá enviar a las Unidades de Prestación
de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para la colocación o
retiro de implantes el proveedor, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente
deberán estar sometidos por parte del proveedor a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto
funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar. 8) Garantizar el mantenimiento del
instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales a contratar, de acuerdo a los
procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
4
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

motores, durante el procedimiento quirúrgico, el proveedor deberá emitir respuesta con los debidos soportes en
un término no mayor a tres (03) días hábiles. 9) Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las
entregas en cada una de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud (Kennedy, Fontibón y Bosa) de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de acuerdo a la necesidad y los horarios
establecidos. 10) Cumplir a cabalidad con el objeto del proceso, en los términos y condiciones señaladas en
cuanto a calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y economía de acuerdo a la propuesta presentada 11) Asumir
los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los materiales
objeto de la presente invitación. 12) De acuerdo a los insumos entregados por parte del Proveedor, la fecha de
expiración no debe ser inferior en tiempo al noventa por ciento (90%) de su vida útil declarado en el registro
INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un (01) año. 13) Realizar el cambio de los insumos recibidos, que
se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, para lo cual se compromete a generar una
nota crédito por el valor de adquisición de los mismos, sin que lo anterior genere algún costo para la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 14) Indemnizar a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E., por los daños que se ocasionen durante la ejecución del presente proceso. 15)
Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más a la terminación del mismo y de
acuerdo a las disposiciones del Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E. 16) Así mismo el proveedor se compromete a mantener los precios de su oferta económica
presentada inicialmente y en los casos de que se requiera algún ítem que no le haya sido adjudicado, deberá
suministrarlo previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E, manteniendo los precios inicialmente ofertados. 17) Entregar en la Central de Esterilización
un documento, legible y completo, del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias,
una para facturación y otra para la Coordinadora de la Central de Esterilización. En dicho documento se deberá
relacionar, el material para osteosíntesis e injertos óseos entregados por parte del proveedor, cantidades por
ítems y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre procedimiento
quirúrgico, nombre del paciente, número de identificación y el nombre del médico programado para la cirugía.
18) Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos a contratar, en la Central de Esterilización de cada
Unidad de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,
de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos
necesarios para la colocación del material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán
estar en óptimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento. 19) Realizar la entrega
de los materiales solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del
procedimiento quirúrgico, en los casos de cirugías programadas. 20) Realizar la entrega de los insumos
solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud, en los casos de procedimientos
quirúrgicos de urgencia. 21) Radicar las facturas en el término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior
al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos
establecidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 22) Cumplir y seguir los
procesos internos, guías y protocolos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 23)
Capacitará técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental,
motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 24) Garantizar que no suspenderá, cederá, retrasará o cancelará
entregas y/o suministro de los materiales a contratar, por motivos de empaques o presentación de los mismos,
vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. 25) La Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar
o disminuir material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva, injertos óseos y patologías
vasculares cerebrales, con las mismas características y especificaciones similares o diferentes que no se
encuentren en el listado, para ello se realizará el requerimiento por escrito al oferente, quien remitirá cotización
para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado,
así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio
requerido) por parte del supervisor del contrato, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y
hora de entrega. Mantener un inventario suficiente de productos cotizados en la oferta para prestar un servicio
ágil y oportuno. 26) Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Suroccidente E.S.E. 27) Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión
Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede y Planes de acción interno
para el aprovechamiento de los Residuos peligrosos – PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno
para el aprovechamiento de los residuos de cada sede. 28) Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda
afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. 29) La cotización presentada por el proponente
hace parte integral del presente proceso. 30) Todas las demás relacionadas con el objeto del presente proceso.
PARAGRAFO: Para los insumos que requiera apoyo tecnológico, el acuerdo de voluntades referido al préstamo
de uso “COMODATO” será regulado sus condiciones en una cláusula del contrato de suministro, por tanto, no
se celebrarán acuerdos diferentes a lo estipulado en el contrato adjudicado. Así mismo el plazo del préstamo de
uso será el del término del contrato y de existir insumos disponibles en el almacén de la Subred, el proveedor
garantizará el apoyo tecnológico hasta agotar existencia del insumo. ADEMÁS DE LAS ANTERIORES
OBLIGACIONES, SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN
LA GUÍA VERDE DE CONTRATACIÓN, ADOPTADA POR LA SUBRED, ESTOS SON: 1) Dar cumplimiento a
Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 2) Dar cumplimiento a las

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
5
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de
Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 3). Reportar cualquier anomalía o
novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. OBLIGACIONES
GENERALES: 1) Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago,
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener
Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos
sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA,
según el caso. 2) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. 3) El contratista deberá dar cumplimiento durante la
ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 4) Cumplir
con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de
2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos
o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo. 5) Obrar con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o entorpecimiento que pudieran presentarse.
6) Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato. 7) El contratista será evaluado en relación a la
ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente, debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad. Así mismo participara en la Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a
los contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. 8) Participar y ejecutar las acciones a las que se le
sean convocadas en relación a la implementación del sistema integrado de gestión y sistema único de
acreditación. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato. 9) Mantener a la Subred libre de cualquier
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. 10) Cumplir condiciones y requisitos que busquen prevenir el trabajo infantil, el
trabajo forzoso, las conductas discriminatorias y mecanismos de reclamación que estén disponibles 11Cumplir
condiciones y requisitos que busquen prevenir el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias
y mecanismos de reclamación que estén disponibles. 12) Cumplir con los lineamientos de la política de derechos
Humanos de la Subred y garanticen el cumplimiento de la debida diligencia organizacional en DDHH. 13) El
deber del contratista de cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Código de Integridad
del Servicio Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018) y el colombiano (Ley 2016 de 2020), así como
con los demás controles que la entidad estatal diseñe e implemente, con el fin de mitigar los riesgos de corrupción
a los que se encuentra expuesta. 14) Mantener confidencialidad en el manejo de la información de propiedad de
la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente ESE, a la cual tenga acceso en virtud del contrato. 15)
Las demás que se deriven de la naturaleza del proceso CLAUSULA DECIMA CONDICIONES
CONTRACTUALES APOYO TECNOLOGICO. De conformidad con lo establecido en en contratación Directa
N°IC-259-2024, en caso que aplique, son las siguientes: La firma VG MEDICAL S.A.S. y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; acordamos PARAGRAFO PRIMERO: El contratista se compromete a
entregar los equipos conforme a las características técnicas descritas en el ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS,
la cual hace parte integral del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO-. El uso del EQUIPO deberá ser el
normal y adecuado y debe ceñirse al manual de instrucciones que EL CONTRATISTA entrega con EL EQUIPO,
elaborado por la casa fabricante. PARAGRAFO TERCERO: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL
CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Entregar para su uso EL EQUIPO nuevo e instalado en
perfecto estado. 2. Entregar cronograma de mantenimiento preventivo del equipo objeto del presente contrato.
3. Entregar ficha técnica de fábrica, con foto en la cual se especifiquen todas las características donde se
demuestre que el equipo cumple con todas las características técnicas requeridas. 4. Entregar certificado
expedido por fabricante en donde se autoriza al CONTRATISTA a distribuir su marca. 5. Entregar Protocolo de
limpieza y desinfección. 6. Entregar hoja de vida, manuales de usuario y técnico en español, guía de uso rápido
plastificada. 7. Entregar declaración de importación del equipo. 8. Entregar Certificación de CCAA y Registro
INVIMA y/o permiso de comercialización de los Equipos Biomédicos. 9. Entregar certificado de vida útil del
equipo emitido por fábrica. 10. Entregar certificación mediante oficio de que se dará capacitación técnica y
asistencial al personal que opere el equipo. 11. Entregar carta firmada por el Representante Legal, en la cual se
garantiza que se va a colocar un equipo de reemplazo cuando el equipo presente fallas técnicas, defectos de
fabricación y/o se evidencie re manufacturación que ponga en riesgo la salud o integridad de los usuarios y
operarios. 12. Entregar carta firmada por el Representante Legal, en el que se certifique que el equipo no tiene
alertas sanitarias vigentes. 13. Entregar carta firmada por el Representante Legal, en la cual se compromete a
participar de manera conjunta en el cumplimiento del programa institucional de Tecnovigilancia. PARAGRAFO
CUARTO. - USO Y GOCE DE LOS EQUIPOS: El presente contrato, no genera costos ni erogaciones adicionales
para el CONTRATISTA, en razón a que el costo derivado del uso, goce y capacitación para el funcionamiento
de los equipos se encuentra incluido en el precio objeto del contrato. PARAGRAFO QUINTO. -
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERDIDA: EL CONTRATISTA asume los riesgos derivados del mal
manejo debidamente probado que le dé al equipo, apartándose de las especificaciones técnicas impartidas por
EL CONTRATISTA en proceso de capacitación e instrucción al personal señalado por EL CONTRATISTA. En
consecuencia, EL CONTRATISTA será responsable de cualquier daño que sufra EL EQUIPO por negligencia
comprobada en el uso o custodia del mismo, exceptuando los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
6
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

PARAGRAFO SEXTO. - DE LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO: EL CONTRATISTA y EL

CONTRATISTA no son responsables por los daños, retardos o incumplimientos que se generen en la ejecución
de este contrato, si dichos daños, retardo o incumplimiento es el resultado de causas imprevisibles e irresistibles
que pueden ser catalogadas como “fuerza mayor o caso fortuito” tal como lo establece la Ley. PARAGRAFO
SEPTIMO. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: La ley aplicable al presente contrato será la Ley Colombiana.
Toda controversia o diferencia que surja entre las partes en virtud de la ejecución del presente contrato y que no
pueda ser arreglada amistosamente entre las partes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha
en que se presente la controversia o diferencia, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, a solicitud de cualquiera de las partes; arbitramento que se sujetará a
las leyes vigentes sobre la materia, y de acuerdo con las siguientes reglas: a) el tribunal estará integrado por tres
(3) árbitros, quienes deberán ser abogados, b) la organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas
previstas para el efecto por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA, c) el Tribunal fallará en derecho. d) Los árbitros serán designados de común acuerdo entre las
partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá al momento
de convocarse el Tribunal. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA CESIÓN: El contrato no podrá ser cedido por el
CONTRATISTA, sin el consentimiento previo, expreso y escrito del CONTRATANTE, siempre y cuando cuente
con el visto bueno del supervisor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento con la firma del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades o conflictos
de interés, establecidas en la Constitución y la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN y
MODIFICACIÓN. El presente contrato queda sujeto a las disposiciones que sobre el particular estipule la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INCUMPLIMIENTO. El CONTRATANTE, podrá declarar la terminación
unilateral del presente contrato o iniciar las acciones que estimen pertinentes, previo procedimiento establecido
en el Manual de Contratación del Contratante y sus competenciales legales frente a las siguientes circunstancias:
1. Se presente incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, 2. Por
sentencia judicial o acto jurídico de iguales efectos que así lo determine. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total
de las obligaciones contraídas con ocasión del presente contrato EL CONTRATANTE exigirá directamente al
CONTRATISTA a título de Cláusula Penal una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 867 del Código de Comercio que se considerará como pago
parcial de los perjuicios que EL CONTRATANTE recibirá en dichos casos. Esta suma podrá ser tomada de la
garantía constituida o descontada de las cuentas que por cualquier concepto EL CONTRATANTE le adeude al
CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA MULTAS: En el evento en que el CONTRATISTA incurra en
mora o incumplimiento parcial a cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, EL
CONTRATANTE previo procedimiento establecido en su Manual de Contratación y la normatividad aplicable, le
impondrá por cada mes de mora o fracción de mes multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto uno
por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin que supere el diez por ciento (10%) del valor del mismo sin
perjuicio que EL CONTRATANTE haga efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria y/o declare el incumplimiento
parcial o total del contrato. Esta suma podrá ser tomada de la garantía constituida o descontada de las cuentas
que por cualquier concepto le adeude EL CONTRATANTE al CONTRATISTA. PARAGRAFO: No habrá lugar a
la imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento parcial se deban a fuerza mayor o caso fortuito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA constituirá a favor de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., NIT 900.959.048-4, las siguientes: a)
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN,
expedida por una compañía aseguradora o banco legalmente autorizados para funcionar en Colombia, que
ampare las obligaciones surgidas del presente contrato, la cual deberá tener en cuenta como asegurado y
beneficiario a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y deberá mantenerse vigente
durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado así: 1.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por cuantía equivalente al 10% del Valor del contrato. Por el plazo de
ejecución de este y cuatro (4) meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. 2.
CALIDAD DEL SERVICIO: Por cuantía equivalente al 10% del valor del contrato. y su vigencia será igual al plazo
de ejecución y cuatro (4) meses más. 3. DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:
Por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo de ejecución
y cuatro (4) meses más. 4. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A
TERCEROS: Equivalente al 20% del Valor del contrato. Por el plazo de ejecución de este y tres (3) meses más.
En esta garantía se deberá tener como asegurado al contratista y a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. y como beneficiario a los terceros afectados y a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. PARÁGRAFO PRIMERO: Las pólizas deberán ser cargadas en el SECOP II, para su
respectivo trámite de aprobación junto con el clausulado de los amparos y el recibo de pago, para su respectivo
trámite de aprobación. PARÁGRAFO SEGUNDO: La fecha de inicio de vigencia de todos los amparos deberá
encontrarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la aprobación electrónica que realice la Subred
integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. PARÁGRAFO TERCERO: Las prórrogas, adiciones o
modificaciones a que haya lugar que se surtan en la ejecución del contrato, deberán ampliar las coberturas en
tiempo y en valor de la póliza correspondiente dentro del término establecido y deberán presentarse con el recibo
de pago CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SUPERVISIÓN. Ejercerá la supervisión del cumplimiento del presente
Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
7
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

contrato la DIRECTORA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, o quien delegue el Ordenador del Gasto, quien
para ejercer su función deberá acogerse a lo establecido en el estatuto contemplado en el Acuerdo No. 037 de
2017, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E.”, emitido por la Junta Directiva de la Subred y de Supervisión e Interventoría de la Entidad
(Resolución No. 681 del 2023 y 216 de 2024), vigilando permanentemente la ejecución del objeto contratado. Así
mismo, deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. En ningún caso el supervisor
del contrato podrá delegar sus actividades a un tercero. En todo caso el ordenador del gasto podrá cambiar
unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior
supervisor y a la Dirección de Contratación. PÁRAGRAFO: En el evento de cambio de supervisión no será
necesario modificar el contrato, y la designación se hará mediante comunicación escrita, copia de la cual deberá
enviarse al CONTRATISTA, por el ordenador del gasto o a quien este delegue y ser publicada en el SECOP II.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. En ningún caso el contrato
genera relación laboral, ni prestaciones sociales, por lo tanto, el CONTRATISTA sólo tendrá derecho a los
emolumentos convenidos en la cláusula valor y forma de pago. CLÁUSULA VIGESIMA: GASTOS. Los gastos
para el perfeccionamiento y la legalización del presente contrato serán por cuenta del CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN. Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato,
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. Este término de suspensión no será computable
para efectos del plazo extintivo ni dará derecho a exigir indemnización alguna o a reclamar cualquier gasto que
se genere. Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se reanudará mediante Acta de Reinicio o
si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término. Queda entendido que en ambos casos la ejecución
del contrato se reanudará por el plazo faltante. PARÁGRAFO: El contratista queda obligado a informar a la
aseguradora todo evento que origine una suspensión. En todo caso, se compromete a modificar las garantías
solicitadas conforme dicha suspensión. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: COMPROMISORIA. Las partes se
comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias previstos tales como la conciliación,
amigable composición y transacción. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN. El contrato podrá
terminarse de común acuerdo antes de su vencimiento, previo concepto favorable del supervisor del contrato y
firma del acta donde conste tal evento. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. En
virtud de la autonomía de la voluntad de las partes y conforme al régimen de derecho privado del
CONTRATANTE, las partes acuerdan que el presente contrato será objeto de liquidación, dentro de los cuatro
(4) meses posteriores a su terminación, conforme al Estatuto y Manual de Contratación. En aquellos casos en
que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o invitación que le haga la SUBRED, o las
partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes. En todo caso, si vencidos los términos establecidos, no se ha realizado
la liquidación, la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes a su
vencimiento de mutuo acuerdo o de forma unilateral por parte de la E.S.E. De igual forma la Subred procederá
de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 del Estatuto de Contratación de la Entidad, Acuerdo No. 037
del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución Interna 680 del 28 de septiembre de 2023
de la Subred. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante de este contrato los
siguientes documentos: 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°0919 del 21 de marzo de 2024, 2)
Invitación Directa N°IC-259-2024. 3) Propuesta técnica y económica. 4) Los demás documentos que hacen parte
de la etapa precontractual y que surjan dentro del desarrollo del Objeto Contractual. 5) La correspondencia
cruzada entre el contratista, el supervisor y la SUBRED respecto al desarrollo del contrato. 6) Las actas de
aprobación o de modificación debidamente suscritas por la SUBRED, el supervisor y el Contratista. 7) Las
garantías solicitadas y debidamente aprobadas por la Entidad. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con la aceptación
electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. y
para su ejecución se requiere la aprobación de las garantías solicitadas debidamente aprobadas por la Entidad
en el caso que les aplique, de la expedición del correspondiente registro presupuestal y la suscripción del acta
de inicio. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne al
CONTRATANTE por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o que incurra como
resultado del uso, por parte del CONTRATISTA y con miras al cumplimiento del presente contrato, de patentes,
diseños, marcas, enseñas o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de actividades
sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un reclamo,
demanda o acción legal en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, por asuntos
que, según este contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado dentro de los cinco
(5) días siguientes a la recepción de la reclamación, demanda o acción legal, por el CONTRATANTE, para que
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar a un
pronto arreglo del conflicto. Si, en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el CONTRATISTA no
asume debida y oportunamente la defensa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en
que incurra el CONTRATANTE por tal motivo. En este caso, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el
valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón o con ocasión del

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
8
 Versión:
CONDICIONES CONTRACTUALES Fecha de
CONTRATO N°8036-2024 aprobación:
Código:

presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E sea condenada judicial o administrativamente, el CONTRATISTA deberá responder
por la satisfacción y pago de la condena. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: COMPROMISO DE INTEGRIDAD
Y CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN: Con el fin de preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la
prevención de corrupción en la gestión contractual, EL CONTRATISTA se compromete no ofrecer ni dar
sobornos, ni ninguna otra forma de alago o dadiva a ningún funcionario relacionado con las actividades que
realice en cumplimiento del presente contrato; de igual forma a dar aviso inmediato a la entidad o autoridad
competente cuando tenga conocimiento de situaciones de corrupción. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA:
IMPUESTOS Y GRAVÁMENES. El CONTRATISTA deberá cancelar los impuestos y gravámenes que exija la
Ley. CLAUSULA TRIGESIMA: MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL
TERRRORISMO: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que los orígenes de los recursos
empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que
comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el
Art. 27 de la Ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y
sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., y se autoriza
notificaciones al correo electrónico CONTRATISTA: [email protected]

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Nombre Cargo
Aprobado por: Gabriel Ricardo Camacho Arcila Director de Contratación
Elaborado por: Viviana Salamanca Valencia Profesional especializada II
Revisado Por: Gilma Duarte Amado Profesional Especializado III

Calle 9#39-46
Código postal 110851
Tel.: 7560505
www.subredsuroccidente.gov.co
Info: 195
9