GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO

PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

1
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / […….] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser
completada por la Entidad con posterioridad al
2 [ABC] / […….] otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 por el comité de selección y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité

4 de selección y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

5 por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez
culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las
siguientes características:

Nº Característi Parámetros
cas
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
Estilo de Cursiva: Para el encabezado y pie de página
3 Fuente Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro
anterior)
Automático: Para el contenido en general
4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del
cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Específica
11 : Para el nombre de los Capítulos.
Tamaño de 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y
6 Alineación
nombres
de los Capítulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer
9 Subrayado
hincapié en algún concepto

2
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados

en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato
de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección

General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se
indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio
2022
y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA1

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ/CS

(Primera Convocatoria)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE

OBRA PARA LA

SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN-

1
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico
de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

3
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI -

L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE
JUNIN, con CUI 2342631

4
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría

Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

5
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

6
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está

haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el

artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de

un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de

7
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como
no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante
 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las

bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la

cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas

y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante
Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su

2
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

8
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

presentan foliadas.

Importante
 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta

no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación

de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y

factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el

numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los

numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

9
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento, así como los
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

Importante
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación
del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio
en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripción ante el RNP3.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El

plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será

remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en

cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el

numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el

artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su

publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación,
evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

3
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

10
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil

siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

11
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más
tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las
oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

12
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección
específica de las bases.

2.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante
En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo
151 del Reglamento.

2.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

13
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la
fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo

B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos

contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

2.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

14
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

2.6. PENALIDADES

2.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

2.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.

2.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse

pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

2.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

2.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.

15
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

16
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN-SEDE CENTRAL

RUC Nº : 20486021692
Domicilio legal : JR. LORETO NRO. 363 (2DO PISO) – HUANCAYO –
JUNÍN
Teléfono: : 064 - 602000 Anexo 1702
Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de

consultoría de obra para LA SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN-SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN
PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN, con
CUI 2342631.

1.3. VALOR REFERENCIAL4

El valor referencial asciende a S/ 1,435,484.86 (Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil
cuatrocientos ochenta y cuatro con 86/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2025.

Límites5
Valor Referencial
(VR)
Inferior Superior

S/. 1,291,936.37
S/. 1,435,484.86 S/. 1,579,033.35
(Un millón doscientos
(Un millón cuatrocientos treinta y (Un millón quinientos
noventa un mil
cinco mil cuatrocientos ochenta y setenta y nueve mil
novecientos treinta seis
cuatro con 86/100 Soles) treinta y tres con
con 37/100 soles)
35/100 soles)

Importante
Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

PERIODO TARIFA VALOR

DESCRIPCIÓN DEL N° DE O REFERENCIAL REFERENCIAL
4
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5
De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

17
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

PERIODOS UNIDAD
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO6 TIEMPO7
Supervisión de obra 174 días 7,891.27252 1,373,081.42

Liquidación de obra 62,403.44

1,435,484.86

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 175-2025/GRJ/ORAF

el 10 de marzo del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA

ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Importante
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el

plazo de doscientos treinta y cuatro (234) días calendarios; de los cuales ciento setenta y
cuatro (174) días calendarios corresponden a la supervisión de la obra, y sesenta (60)
días calendario a la liquidación de la obra, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

6
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.

7
Día, mes, entre otros.

18
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el

artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 8.10 (ocho soles con 10/100 Soles) en el Segundo piso del Jirón
Loreto N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín
(Oficina de Tesorería del Gobierno Regional de Junín-Sede Central) y recabar las copias
en el Séptimo piso del Jirón Loreto N° 363, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo,
Departamento de Junín (Oficina de la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares del Gobierno Regional de Junín-sede Central).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público
- Ley N° 31953 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal
2024 y sus modificatorias.
- Ley N° 31954 Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Año fiscal 2024.
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (en adelante LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el reglamento de la ley de contrataciones
del Estado, y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM
- Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”.
- Ley General de la persona con discapacidad – Ley N° 29973 y su Reglamento.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR
- Código Civil.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del
Estado..

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

19
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
8
La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

9
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

20
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

de identidad.

a.3)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5)Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.

(Anexo Nº 4)

a.6)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

Importante
El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación”

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la
exoneración del IGV (Anexo Nº 7).

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan

sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de
calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.

Importante
 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de

21
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80
c2 = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.

Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado –
PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

10
Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

22
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de
plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12)
i) Estructura de costos de la oferta económica.
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.
k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.
l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes13.

Importante

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por
la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

11
En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

13
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

23
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14.

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes presencial del Gobierno
Regional de Junín, sito en el Jr. Loreto Nº 363, Huancayo.

2.6. ADELANTOS15

“La Entidad otorgara UN ADELANTO directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante
carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente.

14
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

15
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

24
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días calendarios siguientes a la
presentación de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

Considerando el sistema de contratación (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada), la

Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, según tarifa
para la etapa de Supervisión de la obra hasta el momento en que se efectué la recepción de
obra; mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación será
pagada empleando el sistema de suma alzada. A continuación, se da un mejor alcance por
cada etapa:

Etapa I - Supervisión y recepción de obra.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista según
valorizaciones mensuales, considerando la participación de profesionales16 y otros gastos
ocasionados según la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del contrato,
sobre la base de los servicios efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la
Supervisión de la ejecución de la obra. (Etapa de Supervisión de Obra =96.77% del Monto
contractual).

Etapa II - Presentación de liquidación y revisión de liquidación del ejecutor de obra.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista a la
Aprobación del Informe Final, Revisión y pronunciamiento de la Liquidación de Obra elaborado
por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentación de sus propios cálculos (por
parte de la Supervisión), debiendo concluir con la resolución de la liquidación de obra. (Etapa
de Liquidación de Obra = 3.23% del Monto Contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Junín
Sede Central emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Junín
(1er piso), sito en el Jr. Loreto Nº 363, Huancayo.

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones del Supervisor se reajustarán de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = (Po (Ir/lo))
Dónde:

Pr = Monto de Valorización Reajustada

Po = Monto de Valorización Correspondiente al Mes de Servicio
Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI a la fecha de Valorización).
Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI Correspondiente al mes del Valor
Referencial).

16
Según partidas ejecutadas en la obra (valorización de obra).

25
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación.

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

26
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

27
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

28
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

29
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

30
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

31
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

32
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

33
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

34
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

35
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

36
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

37
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

38
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

39
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

40
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

41
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

42
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

43
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

44
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

45
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

46
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

47
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

48
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

49
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

50
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

51
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

52
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

53
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

54
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

55
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

56
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

57
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

58
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

FORMATO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISIÓN

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2342631

Total
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN 234
(Días Calendarios)
ETAPA I : SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA 174
234
ETAPA II : RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 60

ETAPA I : SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Gastos
Precio Costo Directo Generales Utilidad Sub Total I.G.V. Unitario Sub Total
Cant. Tiempo (días)
DESCRIPCION Particip. Unid. Unitario S/. (S/.) Unitario (10%)
(10%) = (4)+(5)+(6) =(7)*18% =(8)+(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)
a.- PERSONAL PROFESIONAL
Jefe de Supervisión 100% Sueldo - día 1 174 S/. 11,000.00 S/. 63,800.00 S/. 6,380.00 S/. 6,380.00 S/. 76,560.00 S/. 13,780.80 S/. 90,340.80

Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Seguridad Vial y Señalización 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20

Especialista en Suelos y Pavimentos 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20
Especialista en Control de Calidad 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20
Especialista en Estructuras, Obras de Arte y Puentes 70% Sueldo - día 1 122 S/. 9,000.00 S/. 36,540.00 S/. 3,654.00 S/. 3,654.00 S/. 43,848.00 S/. 7,892.64 S/. 51,740.64
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20
Especialista en Impacto Ambiental 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20
Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional 100% Sueldo - día 1 174 S/. 9,000.00 S/. 52,200.00 S/. 5,220.00 S/. 5,220.00 S/. 62,640.00 S/. 11,275.20 S/. 73,915.20
Especialista en Geología y Geotecnia 60% Sueldo - día 1 104 S/. 9,000.00 S/. 31,320.00 S/. 3,132.00 S/. 3,132.00 S/. 37,584.00 S/. 6,765.12 S/. 44,349.12
Especialista en Hidrología e Hidráulica 60% Sueldo - día 1 104 S/. 9,000.00 S/. 31,320.00 S/. 3,132.00 S/. 3,132.00 S/. 37,584.00 S/. 6,765.12 S/. 44,349.12
Especialista en Arqueología 50% Sueldo - día 1 87 S/. 9,000.00 S/. 26,100.00 S/. 2,610.00 S/. 2,610.00 S/. 31,320.00 S/. 5,637.60 S/. 36,957.60
b.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR
Asistente Técnico en Suelos y Pavimento 100% Sueldo - día 1 174 S/. 4,500.00 S/. 26,100.00 S/. 2,610.00 S/. 2,610.00 S/. 31,320.00 S/. 5,637.60 S/. 36,957.60
Asistente Técnico en Topografía (*) 100% Sueldo - día 1 174 S/. 4,500.00 S/. 26,100.00 S/. 2,610.00 S/. 2,610.00 S/. 31,320.00 S/. 5,637.60 S/. 36,957.60
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS
a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina (Inc. Servicios) 100% Alquiler - día 1 174 S/. 500.00 S/. 2,900.00 - - S/. 2,900.00 S/. 522.00 S/. 3,422.00
Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Viviendas (Inc. Servicios) 100% Alquiler - día 2 174 S/. 6,000.00 S/. 69,600.00 - - S/. 69,600.00 S/. 12,528.00 S/. 82,128.00
b.- Equipos de Topografía
Equipo de Topografía según requerimiento 100% Alquiler - día 1 174 S/. 4,500.00 S/. 26,100.00 - - S/. 26,100.00 S/. 4,698.00 S/. 30,798.00
c.- Control de Calidad
CONTROL DE CALIDAD DEL PAVIMENTO
Equipos Laboratorios de Materiales, Suelos y Pavimentos según
100% Alquiler - día 1 174 S/. 2,500.00 S/. 14,500.00 - - S/. 14,500.00 S/. 2,610.00 S/. 17,110.00
requerimiento
Viga Benkelman, Rugosímetro, Esclerómetro y Equipo de Retroreflectometría
100% Alquiler - día 1 174 S/. 2,300.00 S/. 13,340.00 - - S/. 13,340.00 S/. 2,401.20 S/. 15,741.20
*
Lavado asfáltico - Numero de Ensayos 420 - S/. 180.00 S/. 75,600.00 - - S/. 75,600.00 S/. 13,608.00 S/. 89,208.00
Clasificacioón de Agregados - Numero de Ensayos 2 - S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 - - S/. 5,000.00 S/. 900.00 S/. 5,900.00
CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO
Control de Agregados, Clasificación, etc. - Numero de Ensayos 1,200 - S/. 25.00 S/. 30,000.00 - - S/. 30,000.00 S/. 5,400.00 S/. 35,400.00
Resistencia a la compresión - Numero de Ensayos 1,200 - S/. 25.00 S/. 30,000.00 - - S/. 30,000.00 S/. 5,400.00 S/. 35,400.00
CONTROL DE CALIDAD DE DE BASE Y SUB BASE GRANULAR
Límite líquido, Limite plástico, Granulometría - Numero de Ensayos 130 - S/. 150.00 S/. 19,500.00 - - S/. 19,500.00 S/. 3,510.00 S/. 23,010.00
Abrasión Los Ángeles - Numero de Ensayos 50 - S/. 150.00 S/. 7,500.00 - - S/. 7,500.00 S/. 1,350.00 S/. 8,850.00
Proctor - Numero de Ensayos 50 - S/. 150.00 S/. 7,500.00 - - S/. 7,500.00 S/. 1,350.00 S/. 8,850.00
CBR - Numero de Ensayos 50 - S/. 250.00 S/. 12,500.00 - - S/. 12,500.00 S/. 2,250.00 S/. 14,750.00
Densidad de campo - Numero de Ensayos 800 - S/. 40.00 S/. 32,000.00 - - S/. 32,000.00 S/. 5,760.00 S/. 37,760.00
d.- Equipos de Cómputo
Equipo de Cómputo (6 Computadoras, 3 Impresoras, 1 Plotter) 100% Alquiler - día 1 174 S/. 2,500.00 S/. 14,500.00 S/. 14,500.00 S/. 2,610.00 S/. 17,110.00
e.- Alquiler de Vehículos (Inc. operador, combustible y seguros)
Camioneta doble cabina (4x4) 100% Alquiler - día 1 174 S/. 7,000.00 S/. 40,600.00 S/. 40,600.00 S/. 7,308.00 S/. 47,908.00
C.- MOVILIZACIÓN Y VIATICOS
a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad Local)
Pasajes (Ida y Vuelta + Movilidad Local) (*) 100% Moviliz.- persona (**) 18 174 S/. 90.00 S/. 9,396.00 S/. 9,396.00 S/. 1,691.28 S/. 11,087.28
b.- Alimentación de Personal
Alimentación Personal Profesional y Técnico (*) 88% Alimentac.- día 18 153 S/. 27.00 S/. 74,416.32 S/. 74,416.32 S/. 13,394.94 S/. 87,811.26
D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
a.- Utiles de Oficina y Dibujo 100% Utiles 1 - S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 1,080.00 S/. 7,080.00
b.- Fotografias, Filmaciones, Impresiones y copias 100% Mat. Varios 1 - S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 7,300.00 S/. 1,314.00 S/. 8,614.00
COSTO DIRECTO S/. 1,052,732.32
GASTOS GENERALES S/. 55,448.00
UTILIDAD S/. 55,448.00
SUB TOTAL S/. 1,163,628.32
IGV S/. 209,453.10
COSTO TOTAL ETAPA I S/. 1,373,081.42

59
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ETAPA II : RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

Gastos
Precio Costo Directo Utilidad Sub Total I.G.V. Unitario Sub Total
Cant. Tiempo (días) Generales
DESCRIPCION Particip. Unid. Unitario S/. (S/.) (10%)
Unitario = (4)+(5)+(6) =(7)*18% =(8)+(7)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
a.- PERSONAL PROFESIONAL (Incluido Leyes Sociales)
Jefe de Supervisión 100% Sueldo - día 1 60 S/. 10,000.00 S/. 20,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 4,320.00 S/. 28,320.00
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones 100% Sueldo - día 1 60 S/. 9,000.00 S/. 18,000.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 S/. 3,888.00 S/. 25,488.00
c.- Otros Servicios
Impresiones, Para presentación de informe de liquidación, entre otros 100% Impresiones 1 - S/. 7,284.27 S/. 7,284.27 - - S/. 7,284.27 S/. 1,311.17 S/. 8,595.44
COSTO DIRECTO S/. 45,284.27
GASTOS GENERALES S/. 3,800.00
UTILIDAD S/. 3,800.00
SUB TOTAL S/. 52,884.27
IGV S/. 9,519.17
COSTO TOTAL ETAPA II S/. 62,403.44

COSTO PARCIAL DEL PROYECTO S/. 110,185,922.87 (%) COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION S/. 1,435,484.86 1.30%
Notas:
1) Se realizará el pago a favor del Contratista en pagos parciales teniendo presente lo siguiente: Se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II de Recepción y Liquidación de la Obra, según los montos que correspondan a tales etapas en la estructura del Presupuesto Contratado; y bajo el sistema de TARIFAS en
la etapa I de Supervisión y Control de la Obra.
2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.
3) En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso, Términos de Referencia y Proforma Contrato.
4) Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales.
5) Se considera un viaje mensual por persona.
6) Solo se presentará este Formato en lo correspondiente a la Etapa I. La Estructura de Costos de la Etapa II se presentarán para la suscripción del Contrato.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

60
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluación: M = Monto facturado
acumulado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a por el postor por la
(01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL prestación de
ÍTEM], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o servicios de
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años consultoría en la
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán especialidad
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago,
según corresponda.
M >= 118 veces el valor
Acreditación: referencial:
70
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) puntos
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes M >= 0.75 veces el valor
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, referencial y < 1 veces el
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, valor referencial:
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 60
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de puntos
pago17.
M > 0.519 veces el valor
referencial y < 0.75
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del veces el valor
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del referencial:
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 50
el presente factor. puntos

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos

Evaluación: Desarrolla la
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de metodología que
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: sustenta la oferta
1. Aseguramiento de calidad del servicio de supervisión y de la 25 puntos
ejecución de obra:
- Detalle de normas, vigentes y acorde a los términos de No desarrolla la
referencia, que aplicará el servicio de la supervisión. metodología que
- Relación de etapas del servicio de la supervisión acorde al sustente la oferta
objecto de la convocatoria, precisando sus duraciones según los 0 puntos
términos de referencia.

17
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(…)
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18
19

61
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN
- Descripción de las actividades de control de calidad de obra
propuesto a desarrollar.
2. Procesos de actividades de la supervisión de obra
- Descripción de las actividades propuestos a desarrollar previo al
inicio de la ejecución de obra en armonía a los Términos de
Referencia.
- Descripción de las actividades de control técnico, de avance de
obra y económico financiero propuestos a desarrollar durante la
ejecución de obra en armonía a los términos de referencia.
- Relación de documentos que se presentaran de acuerdo a los
términos de referencia durante y posterior a la ejecución de
obra.
3. Mitigación de Impacto Ambiental
- Monitoreo de calidad ambiental del aire.
- Monitoreo de calidad ambiental del ruido.
- Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales.
- Descripción de actividades de control de medio ambiente
propuestos a desarrollar de acuerdo a los Términos de
Referencia.
4. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud
ocupacional.
- Propuesta de forma de control de medidas de seguridad e
higiene ocupacional. Descripción de las actividades de control
de seguridad propuestos a desarrollar en la supervisión acorde
a los términos de referencia.
- Medidas frente a la protección de propiedades e instalaciones
de terceros.
- Relación de actividades referidas al manejo de residuos sólidos.
- Identificación y análisis de riesgos en el control de salud
ocupacional.
5. Plan de trabajo. Debe guardar, orden de acuerdo a la cronología del
servicio en el tiempo, congruencia entre sí y armonía con los
términos de referencia e ítems anteriores a desarrollar, en los
siguientes:
- Relación de actividades propuesto a desarrollar previo al inicio,
durante y posterior a la ejecución de obra; deberá precisarse
sus duraciones (tiempo en días).
- Relación de recursos (personal, materiales y equipos) durante y
posterior a la ejecución de obra.
- Matriz de asignación de responsabilidades del personal clave y
no clave de cumplimiento con las actividades a desarrollar en
las fases, previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de
obra.
- Programa GANTT y PERT CPM de las actividades propuestas a
desarrollar durante y posterior a la ejecución de obra.
- Programa de utilización de recursos personal y equipos, durante
y posterior a la ejecución de obra.
Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la

metodología propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación
que no se incluyan

62
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Máximo 2 puntos)

Evaluación:
Acredita una (1) de las
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad prácticas de
ambiental o social sostenibilidad.
2 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad No acredita ninguna
ambiental o social para obtener el puntaje. práctica en sostenibilidad.
0 puntos

C.1 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de
aplicación considere CONSULTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES (CARRETERAS) A
NIVEL NACIONAL20 21

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.22

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 23, y estar
vigente24 a la fecha de presentación de ofertas.

20
Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”,
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

21
El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

22
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

23
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

24
Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

63
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

C.2 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 26, y estar
vigente27 a la fecha de presentación de ofertas.

C.3 Práctica:
Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere CONSULTORÍA Y/O SUPERVISIÓN
DE OBRAS VIALES (CARRETERAS) A NIVEL NACIONAL28 29.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional30.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 31, y estar
vigente32 a la fecha de presentación de ofertas.

C.4 Práctica:
Responsabilidad hídrica

Acreditación:

25
Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos : Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva,
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

26
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

27
Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

28
Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”,
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

29
El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

30
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).
31
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

32
Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

64
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

C.5 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la
sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere CONSULTORÍA Y/O SUPERVISIÓN EN
OBRAS VIALES (CARRETERAS) Y/U OBRAS EN GENERAL A NIVEL NACIONAL 33 34.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.35

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 36, y estar
vigente37 a la fecha de presentación de ofertas.

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

(Máximo 1 punto)

Acredita una (1) de las

Evaluación:
prácticas de protección
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección
social o desarrollo
social o desarrollo humano.
humano.
1 punto
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social
No acredita ninguna
o desarrollo humano.
práctica de protección
social o desarrollo
humano.
0 puntos

D.1 Práctica:
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”

Acreditación:
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/)

D.2 Práctica:
33
Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se
describe a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante
tomar en cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones
en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”,
“limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”,
“limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

34
El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

35
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).
36
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

37
Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

65
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Contratación de personas con discapacidad

Acreditación:

Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales

para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.38

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA [...] puntos

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de

gestión antisoborno
(Máximo 2 puntos)

Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
Presenta Certificado ISO
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación
37001
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes
2 puntos
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.39
No presenta Certificado
ISO 37001
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
0 puntos
cargo de la prestación40, y estar vigente41 a la fecha de presentación de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante
 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden
calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

38
La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera
automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

39
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

40
En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

41
Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

42
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

66
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

67
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO

Evaluación: La evaluación consistirá en

asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluará considerando la oferta económica del postor. puntos a la oferta de precio más
bajo y otorga a las demás ofertas
Acreditación: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta precios, según la siguiente
económica ( Anexo N° 6). fórmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

68
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………],
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada

43
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

69
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora 44, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de
fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

44
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

70
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

 “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD no otorgará [ADELANTOS]

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que
corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[SIETE (7) AÑOS] después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =
F x plazo vigente en días

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

71
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Según informe del
menos de sesenta (60) días desde el inicio DE CÁLCULO, QUE [CONSIGNAR EL ÁREA
de su participación en la ejecución del NO PUEDE SER USUARIA A CARGO
contrato o del íntegro del plazo de MENOR A LA MITAD DE LA SUPERVISIÓN
ejecución, si este es menor a los sesenta DE UNA UNIDAD DEL CONTRATO].
(60) días, de conformidad con las IMPOSITIVA
disposiciones establecidas en el numeral TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190.2 del artículo 190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Según informe del
obligación de ejecutar la prestación con el DE CÁLCULO, QUE [CONSIGNAR EL ÁREA
personal acreditado o debidamente NO PUEDE SER USUARIA A CARGO
sustituido. MENOR A LA MITAD DE LA SUPERVISIÓN
DE UNA UNIDAD DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA Según informe del

funcionamiento u operatividad de la DE CÁLCULO, QUE comité de recepción.
infraestructura culminada y las NO PUEDE SER
instalaciones y equipos en caso MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepción MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra monto del contrato de
culminada. supervisión.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo atender las consultas [CONSIGNAR EL
señalado en el numeral 193.3 del artículo formuladas por el ÁREA USUARIA A
193 del Reglamento. 45 residente de obra, CARGO DE LA
según lo dispuesto en SUPERVISIÓN DEL
el literal b) del numeral CONTRATO].
193.10 del artículo
193 del Reglamento.
(…)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el
artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

45
En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

72
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS46

46
De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

73
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según
la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales47.

47
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

74
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Número del documento

DOCUMENTO Fecha de emisión del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del Descripción de las
RUC %
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del
procedimiento de selección
Supervisión
de la
Elaboración de
elaboración Supervisió
Objeto del contrato Expediente
del n de Obra
Técnico
Expediente
Técnico
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Plazo de ejecución contractual
Fecha de inicio de la consultoría de
obra
Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominación del proyecto
EXPEDIENTE
TÉCNICO Ubicación del proyecto
Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra
Número de adicionales de obra
Monto total de los adicionales

75
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACIÓN DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del

funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

76
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXOS

77
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE48 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

48
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral
151.2 del artículo 151 del Reglamento.

78
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE49 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE50 Sí No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE51 Sí No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

49
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condición de micro o pequeña empresa.

50
Ibídem.

51
Ibídem.

79
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

80
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el

principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

selección.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.

81
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

82
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE

OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

83
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

1. [ % ] 52
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

2. [ % ] 53
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

52
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

53
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

84
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

TOTAL OBLIGACIONES 100%54

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

54
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

85
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

86
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica.

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

87
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

N° DE PERIODO O
TARIFA
PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO UNITARIA
DE TIEMPO DE LA ECONÓMICA
OFERTADA57
TIEMPO55 TARIFA56

Importante para la Entidad

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
O UNIDAD TOTAL OFERTA
DESCRIPCIÓN DEL PERIODOS UNITARIA
DE ECONÓMICA
OBJETO DE OFERTADA60
TIEMPO59
TIEMPO58
Supervisión de obra

Liquidación de obra

55
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

56
Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

57
El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

58
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

59
Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

60
El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

88
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

Incluir o eliminar, según corresponda

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

89
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Concurso Público N° 001-2025-GRJ/CS - Primera Convocatoria

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA

EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa 61 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

61
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en
la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas
en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del
Impuesto a la Renta.”

90
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Concurso Público N° 34-2024-GRJ/CS - Primera Convocatoria – B. INTEGRADAS

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

91
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Concurso Público N° 34-2024-GRJ/CS - Primera Convocatoria – B. INTEGRADAS

………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

92
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Concurso Público N° 34-2024-GRJ/CS - Primera Convocatoria – B. INTEGRADAS

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

93
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Concurso Público N° 34-2024-GRJ/CS - Primera Convocatoria – B. INTEGRADAS

ANEXO Nº 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2025-GRJ-CS – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente:

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante
La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

94