aerate Erp, nt gone. 2022 Q} PUCALLPA - Exp. Ext. N’ 15671-2022 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° QOF _-2022-mpcPe Conste por el presente documento, la Contratacién de la Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL CUADRANTE DE LA AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. ANTONIO MAYA DE BRITO HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA ~ PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO DE UCAYALI” ~ CUI 2505625, que celebran ce una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, con R.U.C. N° 20154872792, con ‘domiciio Legal en el Jr. Tacna N° 480 del Distrito de Galleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento del Ucayali, debidamente representado por su ALCALDE el sefior SEGUNDO LEONIDAS PEREZ COLLAZOS. identificado con D.N.L. N° 00016854, 2 quien en adelante se ‘denominaré LA MUNICIPALIDAD, y de Ia otra parte Empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES ARGOS EIRL con RUC N° 20393665506, inscrita en la Partida Electronica N” 11053622, del Libro de Empresas Indivduales de Responsabilidad Limitada del Regisiro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° VI ~ Sede Pucallpa, representado por su Titular Gerente el sefior JEAN MANUEL RAMOS CORRALES, icentificado con DNI N° 29638563, con domicilo legal para los ‘efectos del presente Contrato en la Mz. 169 Lt. 1 Unidad Vecinal Miraflores, Distrito de Yannacocha, Provincia de Coronel Portilo — Departamento Ucayali y correo electrénico [email protected], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los terminos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha 03 de marzo de 2022, o! Comité de Seleccién Adjudied Ia Buena Pro, la misma que ‘quecd consentca el 1S de marzo de 2022 através del SEACE, del Pracedimento de Seleccin de Cicitacion Publica N° 002-2022-MPCP-CSO, para la Contratacon de Ia Ejecucicn oe la. Obra . SMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL CUADRANTE DE LA AV. >, COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. ANTONIO MAYA DE BRITO HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA ~ PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ~ DEPARTAMENTO DE UCAYALI ~ CUI 2505625, a favor de la empresa DISENO Y CONSTRUCCIONES ARGOS EIRL, cuyos detalles © impore constan en los cocumentos integrates del presente conrato, CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. El presente contrato tiene por objeto Ia contratacion de la Ejecucién de Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DEL CUADRANTE DE LA AV. COLONIZACION, AV. LLOQUE YUPANQUI Y JR. ANTONIO MAYA DE BRITO HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2505625. Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 78/100 SOLES) excluido el IGV e incluye todos los impuestos de Ley, @ todo costo, bajo el sistema de contratacién A Precios Unitarios, de acuerdo 2 lo expresado en las Bases Administrativas, Oferta de EL CONTRATISTA y demas documentos, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA forman pate integrante de este ‘contrato, Este manto comprende el costo de Ia ejecucion de ta obra, ja mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, CONAFOVICER. SENCICO, costos de ‘equipos de construccién, organizacén técnica y administrativas, maquinarias. herramientas, materiales, fetes, seguros e Impuestos, proteccion y mantenimiento de la obra durante e! periodo {de construccion y hasta la entraga de la misma, direccion técnica, gastos generales, utlidad y las pruebas de control que sean necesarias efectuar para la ejecucién de los trabajos y cualquier otro gasto necesario para la correcta ejacucion de la obra hasta su total terminacién y entrega ‘Asimismo. EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado e! lugar de la obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reciamacién posterior por cualquier omision en su propuesta, ‘Al finaliar la ejecucion de obra EL CONTRATISTA presentard a LA MUNICIPALIDAD jos CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, segin el porcentaje establecido por Ley. acs Manica ir Tecna 400 / Central Telefonica: OS(GHS9I812 577519 577342 GenterQF poets Expt. N* 00885-2022 Exp. Ext. N° 15671-2022 CUARTA: DE LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contiaprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, mediante abono en CUENTA INTERBANCAAIA (CC!) N° 009-322-000009135006-96 ~ BANCO. SCOTIABANK, en periodos de valonzacién mensval y tendran el caracter de pago a cuenta, segun vance fisico de la obra, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases, descontando proporcionalmerte los adelantos si los hubiera de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 194° del ;\ Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, Las Valorizaciones sern presentadas a LA MUNICIPALIDAD firmadas por el Representante Legal y Residente de Obra en (02) Oniginales y (07) copia y archivo digital en CD, cada fin de mes, teniendo un plazo maximo de aprobacion por el Inspector 0 Supervisor de cinco (05) dias, ccontados a partr del primer dia aoil del mes siguiente al de la valorizacén respectva y sera cancelada por LA MUNICIPALIDAD en fecra no posterior al uitimo dia de tal mes. En caso que EL CONTRATISTA presente sus valorizaciones fuera del plazosestablecido en el parrafo precedente, LA MUNICIPALIDAD tendra igual numero de dias de amipliacion para pagar le Valorizacion sin que allo genere a favor de EL CONTRATISTA pago de intereses legales. muy por el contrario se hard efectvo la Cidusula Vigésima del presente contrato; esto es la penalidad detallada en el numeral 9 del cuadro de la Clausula Vigésima, Las valorizaciones por concepto de Contrato Actualizado, reajustes por alzas, acicionales, mayores gastos generales y otvos, seran canceladas en fecha no posterior al uitimo aia habil del mes Siguiente al que corresponde la valorizacién, Asimismo, LA MUNICIPALIDAD © EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan @ pagar el ‘monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 18 dias Calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de fa liquidacion. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. por razones imputables a LA MUNICIPALIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 de} Cédigo Civil, Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y e! pago se efectuard en las valorizaciones siguientes. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL GONTRATO ‘fa vigencia del presente contrato seré a partir del dia siguiente de la suscripcion del mismo hasta el consentimiento de la Iiquidacian final de la obra. LAI El plazo de ejecucién del presente contrato es de Clento Ochenta (180) dias calendarios, mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Regiamento’ a) Que LA MUNICIPALIDAD notifique al EL CONTRATISTA quién es el inspecior 0 el supervisor, segun corresponda; b) Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutard la obra, segin corresponda ©) Que LA MUNICIPALIDAD proves el calendario de entrega de los materiales & insumos que, {de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién; 4) Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones; ) Que LA MUNICIPALIDAD se haya otorgado al EL CONTRATISTA el Adelanto Directo, en las, Condiciones y oportunidad establecdas en el articulo 181° del Reglamento, cLAusut : PARTES INTEGRANTES DEL CONTI El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos dervados de! procedimiento de selecci6n que establezcan obligaciones para las pares. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS EL CONTRATISTA entregd el perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia icondicional, lo Municipal i. Tocno 480 / Cent Telefonica: OSHGI)S@I2 - 577519 SIIB ose SHODSELRL aha RR GED TITULAR GERERTE aanMUNICIPALIOAD PROVINGIAL Exp. Int. N° 00955-2022 feces Exp. Ext, N° 45674-2022 Q) Ue VEY solidaria, revocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA MUNICIPALIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fie! cumplimiento del contrato. Si 407,956.38 (Cuatrocientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Seis con 38/100 Soles), a través ce |a Carta Fianza N’ 3002022022033 emiida por AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS 8. A. Monto que es equivalente ai diez por ciento (10%) {el monto del contrato original, a misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION LA MUNICIPALIDAD puede olictar Ia ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por en el lteral 2) dei numeral 155.1 del ariculo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO CA MUNICIPALIDAD otorgara Un (01) Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato onginal EL CONTRATISTA debe solictar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguentes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA MUNICIPALIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA, \Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ADELANTO PARA MATERIALES 0 INSUMOS LA MUNICIPALIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) de! monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales 0 Insumos presentado por EL CONTRATISTA. La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la ‘fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe Solita la entrega del acelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantja por adelantos' mediante Carta Fianza y el ‘comprotante de pago respectivo. ‘era solcitud de EL CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada Ia ejecucién de Ia ob. ‘procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad ‘a la fecha prevista para cada adquisicion en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos, La solictud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra, No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las ‘olicitudes correspondientes. sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el lendano de adquisicion de materiales e insumos. ‘CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LOS PROFESIONALES CLAVES EL CONTRATISTA, designa a os siguientes profesionales: PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ARGO NOMERESY APELLIOS | GRADO | couedinTURA ~)GERENTE DE OBRA | 1. | (ADMINISTRADOR DE CONTRATO) RAMOS CORRALES JEAN | INGENIERO MANUEL cIviL 77982 ‘a teonlomise con ef areas 159 se! Regamene. La forum parto bres haa ameraraaot tae adelante atogaae. Dia arama bueewaveee 3 oN del ona Fasc monta ponents de amortear Cuando ef paseo Secucin contacts aca metor a re 2) ests los purse ‘ateco Muntipal Taxa ABD / Conta TelelGnc OSWGI)S90412 577519 B77302 lestamos para servirle!PUCALLPA @ Exp. Int. N* 00955-2022 Exp. Ext. N° 15671-2022 2 [Resiwenre o€ ouna | METENDEZOLORTEGUT | CECIERO | sec 4 | ESPEGALISTA EN MEJIA VASQUEZ ALVARO | WGENIERO | gopa7q CALA AVERNESTON | GML | 1, | ESPECIALSTA TAVERIANO FIGUEROK | WGENERA | zsoaz6 AMBIENTAL Aiienra, | 270008 ESPECIALISTA EN 7 5 | SEGURIDAD EN OBRA| POLOFLORES WILMER | INGENIERO | 259264 y enuuo | ELeuteRO om OCUPACIONAL uses aes eee oe cLAUSULA DECIMA TER: EQUIPAMIENTO EUCGNTHATIOTA, presets ef sguerie equpameno if a r ESTADO DEL EQUPO canrioao DESCRIPCION ‘PmorI0 vio a i _RUSUILADO) me BALDE DE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACC. | ALQUILADO {| MEZCLADORA DE CONGRETO DE 8-19 | ——ALQUILADO— Co MOTOBOMBA 10 HE eae ‘ALQUILADO 1 | MoroBowea A GASOURASS HP ALQULADO 1 | MaQUINA DE TERMOFUSION ALQUIADO 1 |“ GaMlON CiSTERNA 2 (AGUA) T2ORP7SOOTGAT-|——~ALQuILADO 1 | GonpreSoms nevMATION 7o HP 125-175 P0M |" —ALQUILADO 1} EBMPRC TABOR VIR TIPO PLANGHA HE ALQUILADO- TE NT SSO MMEALTOS oyaate 1eT—[—ALQUIADO— {| COMPAGTADOR VIBR. TPO SALTARIN HP ALQUICADO. | 1 RETROBXCAVADOR SILLANTAS T1OHP- 1 25735|_——ALQUILADO {1 EKGAVADORA S]ORUGA TSOHP 20 ALQUILADO tuner weuMariCn DE 24 ALQUIADO — "1 TVIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" ‘ALQUILADO to TORIVELADORA DE T25HP [—ALauicADO | MOLDE METALICO PARA BUZON ALQUILADS 1 FaUiPo ToPOGRAFICO ALQUILADO. 1 GORTADORA DE CONCRETO DAWANTADA “ALQUILADO CLAUSULA DECIMA CUARTA: DEL RESIDENTE DE OBRA Para efectos propios de la presente ejecucion de la Obra de este Contrato, EL CONTRATISTA designa como RESIDENTE DE OBRA al Ing. Civil VICTOR HUGO MELENDEZ OLORTEGUI, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perd — CIP N* 150706, quien tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. En consecuenca, tendré validez las decsiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrén ‘ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA En caso que EL CONTRATISTA solicte el cambio de Residente de Obra, solicitara la autorizacicn previa y por esciito de LA MUNICIPALIDAD, para ello se cursaré el Correspondiente Avso Notanal por parte de EL CONTRATISTA 2 LA MUNICIPALIDAD. en cuyo aso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la seleccion de EL CONTRATISTA, la misma formalidad antes sefalada se apiicara para el cambio de cualquier profesional EE Residente de Obra no esté facultado para pactar modtficaciones al Contrato cLaus MA MIDAD DE LA OBRA {Ca contormidaa de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra. caus! (CIMA SEXTA: DECLARACI DA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumpiir las obligaciones erivadas del presente contato, bajo sancion de quedar inhabiltado para contratar con el Estado ‘en caso de incumplimiento. Palacio Municpn i Tacna 490 /ConralTletnis:O51(6591612 ~ 577518877342 Gennysickoa EAL tas eto % ran TITULAR GEREWTE msExp. Int. N° 00955-2022 Exp. Ext. N° 15671-2022 (©) | PUCALLPA (CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ASIGNAGION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los uipos empleados en la Ejecucién del Obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria, Durante la ejecuoién de la Obra, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra, En caso de producrse retraso injustiicado se procedera de acuerdo al Aticulo 203° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA abri en el acto de entrega del terreno, et cuademo de obra debidamente foliado, el mismo que sera frmado en todas sus paginas por el Inspector/Supervisor y el Rosidente. En este cuademo de obras se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de obra CLAUSULA DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la iquidacién del contrato ‘de obra, enervan el derecho de LA MUNCIPALIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 0 vicios ocultas, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento, El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) aftos, contados a partir ~~ Fnacio Municipal ir Teena 400 / Control Yeletnia: OS3(6))91412 577519 577382ela hd ena ee Pinreptrtry pens Exp. Int. N* 00955-2022 Exp. Ext. N° 15871-2022 de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra; plazo hasta el cual EL CONTRATISTA, se Ccompromete a mantener vigente el domiciio legal proporcionado a LA MUNICIPALIDAD, a fin de que se encargue de realizar los trabajos que le asigne LA MUNICIPALIDAD para el levantamiento de posibles observaciones que pueden surgir en la obra, después de que esta haya sido Tecepcionado, bajo responsabilidad y en caso de haber sido debidamente notficado ante ios SSupuestos mencionados en ei parrafo anterior hasta por dos oportunidades y de no atender a las ‘opservaciones realizadas por LA MUNICIPALIDAD, se Je iniciara el correspondiente proceso ‘administrativo ante et Tribunal de Contrataciones del Estado, y las subsecuentes acciones legales {que correspondan de acuerdo a Ley CLAUSULA VIGESIMA: PENALIDADES SIEL CONTRATISTA incurre en retraso injustiicado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo ala siguiente férmula: Penalidad Diar Donde: 16 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0; 0.10 x monto vigente F x plazo vigenie en dias El retraso se justifica a través de la solictud de ampliacion de plazo debidamente aprobado Adicionalmente, se considera justicado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tempo transcurride no le resulta imputable, En este ultimo caso la calfcacién de! retraso como justiicado por parte de LA MUNICIPALIDAD no da lugar al pago de gastos generaies ni costos drectos de Fingun tipo, conforme el numeral 1625 del articulo 162° del Reglamento ce la Ley de Contrataciones del Estado. Adict ‘Otras penalidades vente 2 la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades: NT ‘Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de edlculo Guando EL CONTRATISTA incura en ausenca o inasistenciainjustticada de cualquier miembro del personal propuesto durante [a ejecucién de obra, se hard acreedor a luna penalised, mas la deduccion en el desagregado de {as108 de supervision por los dias en los que no presté sus Segin informe | 0.5 UIT por cada | dat Supervisor / | dia de ausencia. | Inspector de z mawareen cee oo. peoat t, enadeanee e on NONICPALIOAD reeled ol conto economia & CGUADERNO OF OBRA 70 dm | Sagan ne Guando EL CONTRATISTA o su personal, no permite al| dalavalonzacin | Seaun informe acceso al cuademe de obra al inspector o supervisor, | del periodo por | Hal Supervsos | Impiséndole anoter las ocumrencas, de conformiéad ai| cada cia de dcho | "#P SEGURIDAD OE OBR Y SENALIZAGION — race Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositves ay 3 | de"soquidea on te core tans poaonal 0 venicuar | ©20UTT por | del Supentor Incumplendo las normas, ademas de las sefalzaciones | Inspe INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE " PROTECCION PERSONAL | | Sent nears 4 | Cuando EL CONTRATISTA fo cumpla con dolar 2 su| 020UIT por dia | 30! Supensoy | personel de los elementos de segurdad. La multa es por Insp ber | T Segin informe | caLIOAD 0€ Los MATERIALES 5. | Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra | °20UT por | del Superisr | | sina autorzacion del supervscr ne | ee CARTEL DE OBRA al ER, Poloio Munipal Tacha 880 / Cental eefones: O5(61/391412 377518577342 EEEExp. Int. N* 00955-2022, Exp. Ext. N° 15671-2022 “Genre del plazo eslablecde en Ta programacion. Hay fa Taspacior de obligacién de mantener el cartel de obra durante la | obra. ejecucién de la obra. Se penalzard de Ia misma forma, | ‘Guando no se mantenga el tiempo establecito. | PRUEBAS Y ENSAYOS: j Cuando EL CONTRATISTA ro realiza las pruebas o ensayos para veriicar a calitad de los materiales y las dosticaciones. EI plazo que rige para este caso es la fecha 7 | de presentacién del informa de valorzacion en Ia que eben estar includdos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periods de ejecucién respectiva amenite la | realizacion de estas pruebas ylo ensayos y siempre que ol | supervisor lo considere pertinente _| EQUIPOS DECLARADOS Cuando EL CONTRATISTA no mantenga los equips | 0.20 UIT por cada | Seguin informe facreditados durante la ejecucion de la obra (segin | dia de ausencia | del Supervisor / 111000 el monto | Segun informe dela valarizacion | Gel Supervisor / ‘del periodo por | Inspector de ‘meidencia | obra, intervencién de estos on la ejecucion de partidas). En este | de los equipos | Inspector de ‘caso, bastaré que falle uno o mas de los equipos para que | declarados | obra, ‘se haga acreedor de la penalidad respectiva ‘VALORIZACIONES Cuando EL CONTRATISTA no efectie valorizaciones (‘efordas a valorzaciones mensuales 0 quincenales, mayores metrados, adicionales de obra, deductivos) ai terminode cada peredo:previsio en los términos de |_| referencia. coniorme ai plazo previsto en el Reglemanto de | iggy qqi | SeaUN_ informe | | '@ Ley de’Gontrataciones del Estado. O cuando valorice | cont wo vicente | del Supervisor / | | metrados no ejecutados (sobre valorizacion) y pagos en | “OnIme Ge? | inspector de fexceso, valorzaciones adelantadas, 0 partdas ejecuiadas obra. efectuosamente o incompletas, 0 cuando no cuente con los anexos y formatos segun corresponda prescritos en la Ficha de Homologacién, u otro acto que deriven de pages indebidos 0 no encuadrados en las dsposiciones vigentas. Serd apicable una penalidad segun corresponda. INFORMACION INCOMPLETA Cuando EL CONTRATISTA entregue informacion 10 | incampleta, pequdicanda at tramite normal de los mismos | 1/1000 del (valonzaciones u otras documentos) la multa sera por cada {eamite documentari. Seguin informe el Supervisor Ccontrato vigente | Inspector de obra. IMPACTO AMBIENTAL Segin informe: iy | Pergopranmlrone ta conparint his page| i258, | cel iparcar? ambientales asumidos en los estudios de impacto ~~ Inspector de ambiental, porianvenes obra. apc ura pain or vo aan a CO mages or ce ttorae co eraatoncy Cope tbe crt son segin tome Stage ce cahon sr torrets gpa aopuaeey | Teer -| cel Siperwor Sere ere caeeeenee| caaute: | peo ie de calidad reaizadas por EL CONTRATISTA, en el obra. periodo de la valorzacion Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacidn final, segin corresponda; 0 si fuera necesario, se cobra dot monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel ‘cumplimiento, La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcarzar cada una un monto maximo equivalente al ez por ciento (10%) de! monto det contrato vigente, 0 de ser e! caso, del item que debid eyecutarse. FSCS cuando se legue a cubs el monto maximo dela penaldad por mora o el monto méximo para aras *enaliades. LA MUNICIPALIDAD puede resover et contrat por mcumplimento VIGESIMA PRIMERA: CEPCION DE OBRA 7 Ena fecha de culminacin de la obra et Residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y ~~~ solictara la recepcion de la misma, el Inspector 0 Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) TNTULAR GERENTEPUCALLPA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Peas Exp Int. N* 00955-2022 Exp. Ext. N° 18671-2022 i) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora ol fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos. especificaciones técnicas y calidad, de encontrario conforme anota en el cuaderno de obra Y emite e! certficado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la ‘Obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por LA MUNICIPALIDAD, remiténdoto a esta dentro de dicho plazo, De no constatar la culminacion de la ‘obra anola en el cuaderno de obra dicna circunstancia y comunica a LA MUNICIPALIDAD, en e| mismo plazo Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de! certficado de conformidad técnica LA MUNICIPALIDAD designa un comite de recepcién. El comite esta integrado, cuando menos por un representante de LA MUNICIPALIDAD, necesariamente ingeniero 0 arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos. Para el inicio del acto de recepcién de obra, el residente de obra entrega al comité de recepci6n el ‘cuaderno de obra. el cual es devueto a la finalizacién del acto al Residentescon la anotacion pertinente del Supervisor, de ser el caso, En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el comité de fecepoién junto al contratista y al inspector 0 supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias Culminada la venfcacion, y de no existr observaciones, se procede a la recepcion de la obra. y se ‘considera concluida en la fecha anotada por EL CONTRATISTA en el cuademo de obra. EI Acta de Recepcion es suscrita por los miembros del comité, el Supervisor 0 Inspector y EL CONTRATISTA, establecida en e! Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 de! articulo 32° y ariculo 36°de la Ley de Gontrataciones del Estado y el articulo 164° de su Reglamento, De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en ios articulos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando se resueiva e! cortrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcit los dafos y perjuicies ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta ia aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento dere lugar. en el caso que estas correspondan, Lo sehalado precedentemente no exime a ninguna de I obligaciones previstas en el presente contrato, partes del cumplimiento de las demas JARTA: ANTI EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, Tepresentantes legales, funcionars, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el aniculo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado, ofrecido, negociado 0 efectuado, cuakjuier pago 0, en general, cualquier beneficio o incentivo legal en relacién al contrato Asimismo, El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 0 de Corrupcion, directa 0 indrectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, lasesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ‘Aemas, EL CONTRATISTA se compromete a |) comunicar a las autoridades competentes, de manera’ directa y oportuna, cualquier acto 0 conducta ilicta 0 corrupta de la que tuviera Cconccimiento, yi) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas pera eviter a Telefonica: 51(61/s91812 377519577342 .PUCALLPA Exp. Int. N° 00955-2022 Exp. Ext. N° 15671-2022 Q) Jos referidos actos o précticas. Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios piblicos con los ‘que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de oftecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga, CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRAT( ‘Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, fen las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite aplicable, seran de ‘aplieacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privaco. LA vi (TA: SOLUGI NTROVERS! ‘Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelvon mediante concilacion 0 arbitra, segin el acuerdo de las partes, Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitrale a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estadoy su Reglamento, Facultativamente, cualquiera de las partes tiene e! derecho a solicitar una conciliacién dentro de! plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el aticulo 224” del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurtir al arbitraje, en caso no se liegue a un ‘acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad dol Ccontrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El arbitrae sera institucional y resueto por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Ucayali E! Laudo arbitral emitido es inapelable, definitvo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA Caalquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escrtura Publica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad, CLAUSULA_VIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL ‘Tas partes contratantes han deciarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria de! presente contrato, lugar donde se les notiicardn todos los actos que se deriven de la relacon contractual Ca variacion del domiciio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendar De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en seal de conformidad en la ciudad de Pucallpa a los @¥ dias del mes de Abril de 2022. a TWiseaw GERENIE TEL CONTRATISTA” Jo Manipal. Tacna 480 / Centra Tectonic OSUGISOI812~ 577519 577342 0 COMTI ROKER, sal, festamos para servirle! ‘NS Ene NS CORALS foe iMULaR GeRENTE