1

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

Union-Discipline-Travail
---------------
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE
---------------
REGION DES LAGUNES
----------------

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT

Émis le : ……/ …… /2024

Pour

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN

CENTRE DE SECOURS D’URGENCE A
AKOUEDO

Appel d’Offres Ouvert N°T ……/2024

Financement : Budget 2024-2025-2026 de la Mairie de Cocody

Ligne 9141/2219

…………. 2024
 Préface
Ce dossier type d’appel d’offres pour la passation des marchés de travaux reflète les dispositions
du Code des Marchés publics de Côte d’Ivoire (Ordonnance No 2019-679 du 24 juillet 2019),
adopté en vue de la transposition en Côte d’Ivoire de la Directive N°04/2005/CM/UEMOA du 09
décembre 2005 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public dans l’UEMOA et la Directive N°05/2005/CM/UEMOA portant
contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA en
date du même jour.

Le présent dossier type est adapté du Dossier Standard Régional d’Acquisition pour la passation
des marchés publics de travaux préparé par l’UEMOA, qui s’inspire des documents types d’appel
d’offres de la Banque mondiale en la matière pour les pays de système de droit civil et emprunte
également aux modèles de la Banque africaine de développement (BAD) et des principes de bonne
gouvernance économique dont s’inspirent les directives communautaires de la commande publique
de l’UEMOA.

Afin de simplifier la préparation des Dossiers d'Appel d'offres pour un marché spécifique, le dossier
type d’appel d’offres regroupe les articles types à ne pas modifier et qui sont inclus dans la Section I,
Instructions aux candidats, et dans la Section V, Cahier des Clauses Administratives Générales. Les
renseignements et articles spécifiques à chaque marché doivent être précisés dans la Section II,
Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO); la Section IV, Cahier des clauses techniques et
plans; Section VI, Cahier des Clauses Administratives Particulières. Des documents modèles sont
présentés dans la Section III, Formulaires de soumission, et dans la Section VII, Formulaires de
marché.
Les instructions générales ci-après doivent être respectées lors de l'utilisation du présent dossier type.
Les notes de la Section VII, Formulaires de marché, doivent être conservées dans le Dossier d’Appel
d’Offres final puisqu'elles sont utiles aux candidats.
a) Les détails spécifiques, tels que le nom de l’« Autorité contractante »1et l'adresse à laquelle
doivent être envoyées les offres doivent figurer dans l'Avis d'Appel d'Offres, les Données
Particulières de l'Appel d'offres, et le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
b) Les modifications éventuelles aux Instructions aux candidats et au Cahier des Clauses
Administratives Générales doivent être incluses respectivement dans les Données particulières
de l'Appel d'offres et dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
c) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières comprend, à titre d'exemple, des
dispositions que l’autorité contractante doit rédiger pour chaque marché spécifique.
d) Les modèles présentés dans la Section VII doivent être complétés par le Candidat ou
l'Attributaire; les notes de bas de page de ces formulaires doivent être conservées dans le
dossier final car elles contiennent des instructions à l'intention du Candidat ou de
l'Attributaire.
e) Le dossier type prévoit la possibilité pour le Candidat de présenter dans son offre des variantes
dans le cadre des dispositions permises dans les Instructions aux candidats. Il est toutefois
recommandé que le Maître d’ouvrage limite les variantes à des aspects bien spécifiques des travaux
ou des ouvrages. En tout état de cause, les modalités de mise en œuvre des variantes doivent être
conformes à l’article 71.3 de l’Ordonnance portant Code des marchés publics.

1
 Sommaire
L’utilisation de ce dossier d’appel d’offres standard pour la passation des marchés de travaux est
possible, que l’appel d’offres ait été précédé d’une procédure de présélection ou non. En effet,
deux options sont offertes dans la Section II – RPAO IC 5.1 pour établir les critères de
qualification des candidats.

Une brève description de ce document figure ci-après.

Dossier d’appel d’offres standard pour la passation des marchés de

travaux

PREMIÈRE PARTIE –PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES

Section 0. Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Section I. Instructions aux Candidats (IC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs sou-
missions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l’ouverture des
plis et l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés. Les dispositions fi-
gurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.
Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)
Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui
complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux
Candidats.
Section III. Critères d’évaluation et de qualification

Cette Section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité
contractante utilisera pour s’assurer qu’un candidat possède les qualifications
requises. Le Candidat fournira tous les renseignements demandés dans les
formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

Section IV. Formulaires de soumission

Cette Section contient les modèles des formulaires que les candidats devront utiliser
pour préparer leur offre : (i) le formulaire d’offre et ses annexes, (ii) le bordereau
des prix et de détail quantitatif et estimatif, (iii) les formulaires de proposition tech-
niques, (iv) les formulaires de qualification, et (v) le modèle de garantie d’offre et
les modèles d’avis d’appel d’offres, selon la méthode d’appel d’offres utilisée : AO
non précédé de présélection, AO après présélection, ou AO restreint, respective-
ment.

Section V. Pays éligibles

Cette Section contient les principes régissant l’éligibilité des pays pouvant partici-
per aux appels d’offres lancés par la Côte d’Ivoire.
DEUXIÈME PARTIE – SPECIFICATIONS DES TRAVAUX

Section VI. Cahier des Clauses techniques et plans

Dans cette Section figurent les Spécifications techniques, et les plans décrivant les
travaux devant être réalisés.
TROISIÈME PARTIE – MARCHÉ

Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. La
formulation des clauses de cette Section ne doit pas être modifiée.
Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cette Section énonce les clauses propres à chaque marché, et modifie ou complète
la Section V, Cahier des Clauses Administratives Générales.

Section IX. Formulaires du Marché

Cette Section contient le modèle de Lettre de notification d’attribution et le mo-
dèle d’Acte d’Engagement qui, une fois rempli, incorpore toutes corrections ou
modifications à l’offre acceptée en rapport avec les modifications permises par les
Instructions aux candidats, le Cahier des Clauses Administrative Générales, et le
Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les formulaires de cautionnement définitif et de garantie de remboursement
d’avance, le cas échéant, seront remplis uniquement par le Soumissionnaire retenu
après l’attribution du marché.
 Section 0. AVIS D’APPEL D’OFFRES

N° T ….../2024

TRVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS

D’URGENCE A AKOUEDO

ARTICLE 1 : AUTORITE CONTRACTANTE

Le présent appel d’offres est lancé par la Mairie de Cocody.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent appel d’offres a pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE
DE SECOURS D’URGENCE A AKOUEDO

ARTICLE 3 : NATURE DES PRIX DU MARCHE ET ALLOTISSEMENT

Le marché est passé sur prix global et forfaitaire.
Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont constitués en Lot Unique.

DELAI
LOT DESIGNATION D’EXECUTION
MAXIMUM
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE
Unique SIX (06) MOIS
SECOURS D’URGENCE A AKOUEDO

ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Le marché issu de cet appel d’offre sera financé par la Mairie de Cocody sur la ligne 9141/2219
de son budget 2024.
ARTICLE 5 : GARANTIE D’OFFRE
Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres une garantie d’offre établie par une banque, un
organisme financier ou un tiers agréé par le ministre chargé des finances de la République de Côte
d’Ivoire ou délivré par une banque établie dans l’espace UEMOA, d’un montant de deux millions
cinq cent un mille quatre cent (2 501 400)
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à la concurrence, toute personne physique ou morale établie ou non en Côte
d’Ivoire pour autant qu’elle satisfasse aux conditions et règlementations ivoiriennes.

ARTICLE 7 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’appel d’offres pourra être consulté gratuitement en ligne sur la plateforme dédiée ;
Système Intégré de Gestion des Opérations de Marchés Publics (SIGOMAP) ou téléchargé
contre le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.
La méthode de paiement sera par orange money.

ARTICLE 8 : REMISE DES OFFRES

Les offres doivent être déposées en ligne sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à cet effet au plus
tard le …/……/ 2024 à 9 heures 00 minute, Temps Universel, délai de rigueur.

NB : le dépôt physique des offres n’est pas autorisé.

ARTICLE 9 : OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis se fera en ligne sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à cet effet au plus tard
le …/……/ 2024 à 9 heures 30 minutes temps universel, en présence des candidats à l’adresse ci-
après : Espace SIGOMAP de la salle OIDP de l’Hôtel Communal de Cocody.

ARTICLE 10 : PUBLICATION DES RESULTATS

Les résultats du présent appel d’offres seront publiés dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics
de la République de Côte d’Ivoire (journal des marchés publics) et affichés à l’adresse indiquée
à l’article 7.

ARTICLE 11 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de cent vingt (120) jours à
compter de la date limite de dépôt des offres.

ARTICLE 12 : DROIT D’ENREGISTREMENT

Le marché issu du présent appel d’offres sera soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et
de redevance de régulation (0,5 % du montant hors taxes des marchés) à reverser à l’Autorité
Nationale de Régulation des Marchés Publics aux frais du titulaire.

ARTICLE 13 : LEGISLATION REGISSANT LE MARCHE

Le présent appel d’offres est soumis aux lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire,
notamment à l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics
et ses textes d’application.
 Section I. Instructions aux Candidats

Table des articles

A. Généralités.................................................................................................... 6
1. Objet du marché..........................................................................................................................6
2. Origine des fonds.........................................................................................................................6
3. Sanction des fautes commises dans la passation et l’exécution des marchés................................6
4. Conditions à remplir pour participer à la procédure d’appel d’offres............................................7
5 Qualification des candidats..........................................................................................................9

B. Contenu du Dossier d’appel d’offres...............................................................9

6 Sections du Dossier d’Appel d’Offres............................................................................................9
7 Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, visite du site et réunion préparatoire....11
8 Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres.................................................................12

C. Préparation des offres.................................................................................. 12

9 Frais de soumission....................................................................................................................12
10Langue de l’offre........................................................................................................................12
11Documents constitutifs de l’offre...............................................................................................13
12Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix...............................................................13
13Variantes...................................................................................................................................14
14Prix de l’offre et rabais...............................................................................................................14
15Monnaie de l’offre.....................................................................................................................15
16Documents attestant que le candidat est admis à concourir.......................................................15
17Documents constituant la proposition technique.......................................................................15
18Documents attestant des qualifications du candidat...................................................................15
19Période de validité des offres.....................................................................................................15
20Cautionnement provisoire..........................................................................................................16
21Forme et signature de l’offre......................................................................................................17

D. Remise des Offres et Ouverture des plis........................................................17

22Cachetage et marquage des offres.............................................................................................17
23Date et heure limite de remise des offres...................................................................................18
24Offres hors délai.........................................................................................................................19
25Retrait, substitution et modification des offres...........................................................................19
26Ouverture des plis......................................................................................................................19
E. Évaluation et comparaison des offres............................................................20
27Confidentialité...........................................................................................................................20
28Éclaircissements concernant les Offres.......................................................................................21
29Divergences, réserves ou omissions...........................................................................................21
30Conformité des offres................................................................................................................21
31Non-conformité, erreurs et omissions........................................................................................22
32Conversion en une seule monnaie..............................................................................................22
33Examen préliminaire des offres..................................................................................................23
34Évaluation des Offres.................................................................................................................23
35Marge de préférence..................................................................................................................24
36Sous-traitants............................................................................................................................24
37Comparaison des offres..............................................................................................................25
38Qualification du Soumissionnaire...............................................................................................25
39Droit de l’Unité de Gestion Administrative d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une
ou toutes les offres........................................................................................................................25

F. Attribution du marché...................................................................................25
40Critères d’attribution.................................................................................................................25
41Notification de l’attribution du Marché......................................................................................25
43Signature du marché..................................................................................................................26
44Notification de l’approbation du Marché....................................................................................26
45Cautionnement définitif.............................................................................................................27
46Recours.............................................................................................................................................27
 Section I. Instructions aux Candidats
A. Généralités
1. Objet du mar- 1.1 A l’appui de l’avis d’appel d’offres indiqué dans les Données Parti-
ché culières de l’Appel d’Offres (DPAO), l’Unité de Gestion Admi-
nistrative, tel qu’indiqué dans les DPAO, publie le présent Dos-
sier d’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux spécifiés à
la Section IV, Cahier des Clauses techniques et plans. Le nom, le
numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Ap-
pel d’Offres (AO) figurent dans les DPAO.

1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres :

a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite

avec accusé de réception ;
b) Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice
versa ;
c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire ; sauf indication
contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en
nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de
son point de départ, ni le dernier jour ;
d) Le terme « Unité de Gestion Administrative » désigne égale-
ment le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Ouvrage délégué ou le
Maître d’œuvre, le cas échéant.
2. Origine des L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché fai-
fonds sant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les DPAO.

3. Sanction des 3.1 La République de Côte d’Ivoire exige des candidats, des soumis-
fautes commises dans sionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent
la passation et l’exé- les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passa-
cution des marchés tion et l’exécution de ces marchés. Conformément à l’arrêté por-
tant modalités d’application des sanctions aux violations de la
réglementation des marchés publics, des sanctions peuvent être
prononcées par la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Natio-
nale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) à l'égard des
candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires de marchés
en cas de constatation d’infractions aux règles de passation des
marchés publics commises par les intéressés. Est passible de telles
sanctions le candidat, le soumissionnaire, l’attributaire ou titulaire
qui :

a) commet des inexactitudes délibérées. Les inexactitudes déli-

bérées dans les attestations ou justifications contenues dans
une offre entraînent l’élimination du soumissionnaire de
l’appel d’offres en cours, de même que l’annulation de la
décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise;

b) s’est livré à des pratiques frauduleuses. Ceci disqualifie tout

 candidat ou soumissionnaire ayant fait une présentation er-
ronée des faits afin d’influer sur la passation ou l’exécution
d’un marché ;

c) Procède à des pratiques de collusion entre soumissionnaires

afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et
non concurrentiels et de priver l’Unité de Gestion Adminis-
trative des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

d) fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;

Sous-traite au-delà du plafond fixé par la réglementation.

e) s’est livré à des actes de corruption. Ceci disqualifie tout

candidat qui se livre à toute tentative pour influer sur l’éva-
luation des offres ou sur les décisions d’attribution, y com-
pris en proposant des présents, ou tout autre avantage ;

3.2 Les infractions commises sont constatées par l’Autorité Nationale

de Régulation des Marchés Publics (l’ANRMP) qui diligente
toutes enquêtes nécessaires et saisit toutes autorités compétentes.
Sans préjudice de sanctions pénales encourues et d'actions en répa-
ration du préjudice subi par l'Unité de Gestion Administrative, les
sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de fa-
çon cumulative :

(a) confiscation des garanties constituées par le contrevenant

dans le cadre des procédures de passation de marchés
auxquelles il a participé ;

(b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés

publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité
de la faute commise. Cette sanction peut être étendue à toute
entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise
contrevenante, ou dont l’entreprise contrevenante possède la
majorité du capital, en cas de collusion prouvée.

Lorsque les infractions commises sont établies après

l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être
assortie de l’établissement d’une régie, suivie, s’il y a lieu, de
la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire sanctionné.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à

compétence administrative à l'encontre des décisions de
l’ANRMP. Ce recours n'est pas suspensif. Le contrevenant
dispose également d’un recours devant la Chambre Admi-
nistrative de la Cour Suprême à l’encontre des décisions de
l’ANRMP. Ce recours n’est pas suspensif.

4. Conditions à 4.1 Si le présent appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification,

remplir pour tel que renseigné dans les DPAO, seuls les candidats qui se sont
participer à vus notifier qu’ils étaient pré-qualifiés sont autorisés à soumission-
la procédure ner ; dans le cas contraire, les candidats doivent remplir les condi-
d’appel tions de qualification en application de la Clause 5 ci-après. Les
d’offres candidats peuvent être des personnes physiques, des personnes mo-
rales ou toute combinaison entre elles et ayant conclu un accord de
groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement solidaire,
toutes les parties membres sont solidairement responsables. En cas de
groupement conjoint, chaque membre est responsable du ou des lots
qui sont susceptibles de lui être attribués. Il doit être désigné dans tout
groupement solidaire ou conjoint un mandataire chargé de représenter
l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’Unité de Ges-
tion Administrative et d’assurer la coordination des prestations des
membres du groupement. Les candidats doivent fournir tout docu-
ment que l’Unité de Gestion Administrative peut raisonnablement
exiger, établissant à la satisfaction de l’Unité de Gestion Adminis-
trative qu’ils continuent d’être admis à concourir.

4.2 Ne sont pas admises à concourir, les personnes physiques ou mo-

rales :

a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, ou

qui sont soumises à une procédure collective d’apurement du pas-
sif telle que le redressement judiciaire, la liquidation des biens ou
toute autre procédure assimilée, sauf si elles justifient avoir été
autorisées en justice à poursuivre leurs activités;

b) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementa-

tion des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures
de passation des marchés par une décision de justice devenue dé-
finitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision
de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

c) qui sont sous sanction de résiliation avec faute. Pour ce qui

concerne les personnes morales, l’exclusion restera valable pour
toute nouvelle personne morale ayant les mêmes dirigeants so-
ciaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la per-
sonne morale précédemment sanctionnée.

d) qui se trouvent en situation de conflit d’intérêt, notamment (i) les

entreprises dans lesquelles les représentants de l’Unité de Gestion
Administrative, de la Structure administrative chargée des mar-
chés publics, de la cellule de passation des marchés , les membres
de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres,
le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre possèdent des
intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la
transparence des procédures de passation des marchés publics ; ou
(ii) les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à pré-
parer tout ou partie du Dossier d’Appel d’Offres.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de

groupement et aux sous-traitants.

4.3 a) Un candidat ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Tout candidat se trouvant dans une situation de conflit d’intérêt sera
disqualifié. Un candidat (y compris tous les membres d’un groupe-
 ment d’entreprises et tous les sous-traitants du candidat) sera consi-
déré comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

b) est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à

une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de
consultant pour la conception, la préparation des prescriptions
techniques et autres documents utilisés dans le cadre des mar-
chés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
a) présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à
l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 13 des IC,
le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation
de sous-traitants dans plus d’une offre. Un candidat qui présente
plusieurs offres ou qui participe à plusieurs offres (à l’exception des
variantes présentées en vertu de la Clause 13 des IC) provoquera la
disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé ; ou
b) S’il est affilié à une firme ou entité que l’Unité de Gestion Admi-
nistrative a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au
contrôle de travaux dans le cadre du marché.
5 Qualification Les candidats doivent remplir les conditions de qualification, en
des candidats termes de moyens matériels, humains et financiers, ou d’expé-
rience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle fai-
sant l’objet du marché, tel que renseigné dans les DPAO.

B. Contenu du Dossier d’appel d’offres

6 Sections du Dos- 6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la
sier d’Appel liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout addi-
d’Offres tif éventuellement émis conformément à la clause 8 des IC.

PREMIÈRE PARTIE : Procédures d’appel d’offres

 Section 0. Avis d’appel d’offres
 Section I. Instructions aux Candidats (IC)
 Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres
(DPAO)
 Section III. Critères d’évaluation et de qualification
 Section IV. Formulaires de soumission
DEUXIÈME PARTIE : Spécification des travaux
 Section V. Cahier des Clauses techniques et plans
TROISIÈME PARTIE : Marché
 Section VI. Cahier des Clauses Administratives Géné-
rales (CCAG)
 Section VII. Cahier des Clauses Administratives Particu-
lières (CCAP)
  Section VIII. Formulaires du marché
6.2 Le candidat doit avoir obtenu le Dossier d’appel d’offres, y com-
pris tout additif, de l’Unité de Gestion Administrative ou d’un
agent autorisé par elle, conformément aux dispositions de l’Avis
d’appel d’offres.

6.3 Le Candidat doit examiner l’ensemble des instructions, formu-

laires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel
d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et do-
cuments demandés dans le Dossier d’appel d’offres. Toute carence
à cet égard peut entraîner le rejet de son offre.

7 Éclaircissements 7.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les docu-
apportés au ments contactera l’Unité de Gestion Administrative, par écrit, à
Dossier d’Appel l’adresse de l’Unité de Gestion Administrative indiquée dans les
d’Offres, visite DPAO ou soumettra ses requêtes durant la réunion préparatoire
du site et éventuellement prévue selon les dispositions de la clause 7.4 des
réunion prépa- IC. L’Unité de Gestion Administrative répondra par écrit, au plus
ratoire tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des
offres, à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard qua-
torze (14) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres.
Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée
mais sans mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui
auront obtenu le Dossier d’appel d’offres conformément aux dispo-
sitions de la clause 6.2 des IC. Au cas où l’Unité de Gestion Admi-
nistrative jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel
d’offres suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformé-
ment à la procédure stipulée aux clauses8 et 23.2 des IC.

7.2 Il est conseillé au Candidat de visiter et d’inspecter le site des tra-

vaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre
responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires
pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour
l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la
seule charge du Candidat.

7.3 Sauf cas de visite obligatoire, requise par elle-même, l’Unité de

Gestion Administrative autorisera le Candidat et ses employés ou
agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de la-
dite visite, mais seulement à la condition expresse que le Candidat,
ses employés et agents dégagent l’Unité de Gestion Administra-
tive, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en ré-
sulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent respon-
sables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages
matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.4 Lorsque requis par les DPAO, le représentant que le Candidat aura
désigné est invité à assister à une réunion préparatoire qui se tien-
dra aux lieux et date indiqués aux DPAO. L’objet de la réunion est
de clarifier tout point et répondre aux questions qui pourraient être
soulevées à ce stade.

7.5 Il est demandé au Candidat, autant que possible, de soumettre toute

 question par écrit, de façon qu’elle parvienne à l’Unité de Gestion
Administrative au moins une semaine avant la réunion prépara-
toire.

7.6 Le compte-rendu de la réunion, incluant le texte des questions po-

sées et des réponses données, y compris les réponses préparées
après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obte-
nu le dossier d’appel d’offres en conformité avec les dispositions
de la clause 6.3 des IC. Toute modification des documents d’appel
d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion pré-
paratoire sera faite par l’Unité de Gestion Administrative en pu-
bliant un additif conformément aux dispositions de la clause 8 des
IC, et non par le biais du compte-rendu de la réunion préparatoire.

7.7 Le fait qu’un candidat n’assiste pas à la réunion préparatoire à

l’établissement des offres, ne constituera pas un motif de disquali-
fication.

8 Modifications 8.1 L’Unité de Gestion Administrative peut, au plus tard dix (10) jours
apportées au ouvrables avant la date limite de remise des offres, modifier le
Dossier d’Appel Dossier d’appel d’offres en publiant un additif.
d’Offres
8.2 Tout additif émis sera considéré comme faisant partie intégrante du
Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux
qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres de l’Unité de Gestion
Administrative en conformité avec les dispositions de la clause 6.3
des IC.

8.3 Afin de laisser aux candidats éventuels un délai raisonnable pour

prendre en compte l’additif dans la préparation de leurs offres,
l’Unité de Gestion Administrative peut, à sa discrétion, reporter la
date limite de remise des offres conformément à la clause 23.2 des
IC.

C. Préparation des offres

9 Frais de soumis- 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à
sion la présentation de son offre, et l’Unité de Gestion Administrative
n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler,
quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel
d’offres.

10 Langue de L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents

l’offre concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Unité de
Gestion Administrative seront rédigés dans la langue française. Les
documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candi-
dat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une
autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des
passages pertinents dans la langue française qui fera foi.
11 Documents 11.1 L’offre comprendra les documents suivants :
constitutifs de
l’offre a) La lettre de soumission de l’offre
b) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et esti-
matif, remplis conformément aux dispositions des clauses12
et 14 des IC ;
c) le cautionnement provisoire établi conformément aux dispo-
sitions de la clause 20 des IC ;
d) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformé-
ment aux dispositions de la clause 13 des IC ;
e) la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à en-
gager le Candidat, conformément aux dispositions de la
clause 21.2 des IC ;
f) les documents attestant, conformément aux dispositions de la
clause 16 des IC, que le Candidat est admis à concourir, in-
cluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le
cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les
membres du groupement;
g) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la
clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications
exigées pour exécuter le marché si son offre est retenue ;
h) la proposition technique, conformément aux dispositions de
la clause 17 des IC ;
i) des attestations justifiant de la régularité de la situation fis-
cale et sociale du Candidat; cette disposition ne s’applique
qu’aux candidats ivoiriens ou ayant un établissement d’activi-
té en Côte d’Ivoire ; et
j) tout autre document stipulé dans les DPAO.
11.2 En sus des documents requis à la clause 11.1 des IC, l’offre présen-
tée par un groupement d’entreprises devra inclure une copie de
l’accord de groupement liant tous les membres du groupement si-
gnée par tous les membres.

12 Lettre de sou- 12.1 Le Candidat soumettra son offre en remplissant le formulaire four-
mission de ni à la Section III, Formulaires de soumission. Le formulaire de
l’offre et borde- soumission de l’offre doit être utilisé tel quel et toute réserve ou di-
reaux des prix vergence majeure entraînera le rejet de l’offre. Toutes les rubriques
doivent être remplies de manière à fournir les renseignements de-
mandés.

12.2 Le Candidat présentera le bordereau des prix unitaires et le détail

quantitatif et estimatif à l’aide des formulaires figurant à la Section
III, Formulaires de soumission.

13 Variantes 13.1 Sauf indication contraire dans les DPAO, les variantes ne seront
pas prises en compte.
 13.2 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécu-
tion variables, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la
méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé
par le Candidat à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres propo-
sant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme
non conformes.

13.3 Excepté dans le cas mentionné à la clause13.4 ci-dessous, les can-

didats souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût
doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Unité de Gestion
Administrative telle que décrite dans le Dossier d’appel d’offres, et
fournir en outre tous les renseignements dont l’Unité de Gestion
Administrative a besoin pour procéder à l’évaluation complète de
la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifi-
cations techniques, sous détails de prix et méthodes de construction
proposées, et tous autres détails utiles. Le cas échéant, seules les
variantes techniques du Candidat ayant offert l’offre conforme à la
solution de base évaluée la moins disante seront examinées.

13.4 Quand les candidats sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre di-
rectement des variantes techniques pour certaines parties des tra-
vaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Cahiers
des clauses techniques.

14 Prix de l’offre 14.1 Les prix et rabais indiqués par le Candidat dans le formulaire de
et rabais soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et
estimatif seront conformes aux stipulations ci-après.

14.2 Le Candidat remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes
du Bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. Les
postes pour lesquels le Candidat n’a pas indiqué de prix unitaires
ne feront l’objet d’aucun paiement par le Maître d’Ouvrage après
exécution et seront supposés couverts par d’autres prix du Détail
quantitatif et estimatif.

14.3 Le prix à indiquer sur le formulaire d’offre, conformément aux dis-

positions de la clause 14.1 des IC, sera le prix total de l’Offre y
compris tout rabais éventuel.

14.4 Le Candidat indiquera tout rabais inconditionnel ou conditionnel et

la méthode d’application dudit rabais sur le formulaire d’offre
conformément aux dispositions de la clause 14.1 des IC.

14.5 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le
CCAP, les prix indiqués par le Candidat seront révisés durant
l’exécution du marché, conformément aux dispositions de l’Article
11.4 du CCAG. Le montant d'un marché à prix fermes, c’est-à-dire
non révisables, est actualisable pour tenir compte des variations de
coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date du
début de l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine
de l'offre la formule d'actualisation stipulée par le CCAP. Toute-
fois, une telle actualisation ne peut jouer que s’il s’est écoulé plus
de trois mois entre la date d’établissement du prix et celle du début
 de l’exécution des travaux.

14.6 Si la clause 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour un
groupe de marchés (lots), les Candidats désirant offrir une réduc-
tion de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront
les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque
marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accor-
dés seront proposés conformément à la clause 14.4 des IC, à la
condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises
et ouvertes en même temps.

15 Monnaie de 15.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figu-
l’offre rant dans les DPAO

15.2 Le soumissionnaire retenu ou l’attributaire pourra être tenu de sou-

mettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un
sous-détail des prix unitaires conformément à l’Article 4.2 du
CCAG.

16 Documents at- 16.1 Pour établir qu’il est admis à concourir en application des disposi-
testant que le tions de la clause 4 des IC, le Candidat devra remplir la lettre de
candidat est ad- soumission de l’offre (Section III, Formulaires types de soumis-
mis à concourir sion de l’offre).

17 Documents Le Candidat devra fournir une Proposition technique incluant un

constituant la programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la
proposition liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tous
technique autres renseignements demandés à la Section III- Proposition tech-
nique. La Proposition technique devra inclure tous les détails né-
cessaires pour établir que l’offre du Candidat est conforme aux exi-
gences des spécifications et du calendrier d’exécution des travaux.

18 Documents at- Pour établir qu’il possède les qualifications exigées à la clause 5
testant des qua- des IC pour exécuter le marché, le Candidat fournira les pièces jus-
lifications du tificatives demandées dans les formulaires figurant à la Section III,
candidat Formulaires de soumission.

19 Période de vali- 19.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans
dité des offres les DPAO après la date limite de soumission fixée par l’Unité de
Gestion Administrative. Une offre valable pour une période plus
courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l’Unité
de Gestion Administrative.

19.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des

offres, l’Unité de Gestion Administrative peut demander aux can-
didats de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et
les réponses seront formulées par écrit. Si un cautionnement provi-
soire est exigé en application de la clause 20 des IC, sa validité
sera prolongée pour une durée correspondante. Un candidat peut
refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie
de soumission. Un candidat qui consent à cette prorogation ne se
verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le
faire, sous réserve des dispositions de la clause14.5 des IC.
20 Cautionnement 20.1 Sauf stipulation contraire dans les DPAO, le Candidat fournira un
provisoire cautionnement provisoire en garantie de l’engagement que consti-
tue son offre, qui fera partie intégrante de son offre, comme spéci-
fié dans les DPAO.

20.2 Le cautionnement provisoire devra :

a) au choix du soumissionnaire, être sous l’une des formes ci- après: (i)
une caution personnelle et solidaire, ou (ii) un dépôt d’espèce au Tré-
sor contre remise de lettre de consignation, ou (iii) un chèque de
banque;
b) provenir d’une banque, un établissement financier ou un tiers agréé à
cet effet par le ministre chargé des finances ;
c) dans le cas d’une caution personnelle et solidaire, être conforme au
formulaire de caution figurant à la Section III;
d) être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Unité
de Gestion Administrative dans le cas où les conditions énumérées à
la clause 20.5 des IC sont évoquées ;
e) être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera
pas admise;
f) demeurer valide pendant trente jours (30) après l’expiration de la du-
rée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre
est prorogée selon les dispositions de la clause19.2 des IC.
20.3 Toute offre non accompagnée d’un cautionnement provisoire, se-
lon les dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écartée par l’Uni-
té de Gestion Administrative comme étant non conforme.

20.4 Les cautionnements provisoires des soumissionnaires non retenus

leur seront restitués le plus rapidement possible après que l’Unité
de Gestion Administrative aura pris la décision d’attribution du
marché et au plus tard 30 jours après la date de publication de
l’avis d’attribution provisoire du marché.

20.5 Le cautionnement provisoire peut être saisi:

a) si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de vali-

dité qu’il aura spécifié dans sa lettre de soumission de son
offre, sous réserve des dispositions de la clause 19.2 des IC ;
b) s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier :
i) manque à son obligation de signer le marché en applica-
tion de la clause 39 des IC ;
ii) manque à son obligation de fournir le cautionnement dé-
finitif en application de la clause 40 des IC ;
20.6 Le cautionnement provisoire d’un groupement d’entreprises doit
désigner comme soumissionnaire le groupement qui a soumis
l’offre.
 20.7 Le cautionnement provisoire du candidat retenu lui sera restitué
après la signature du marché, et contre remise du cautionnement
définitif requis.

21 Forme et signa- 21.1 Le Candidat préparera un original des documents constitutifs de

ture de l’offre l’offre tels que décrits à la clause11 des IC, en indiquant clairement
la mention « ORIGINAL ». Une offre variante, lorsque permise en
application de la clause 13 des IC, portera clairement la mention
« VARIANTE ». Par ailleurs, le Candidat soumettra le nombre de
copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant claire-
ment sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre
les copies et l’original, l’original fera foi.

21.2 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou

écrits à l’encre indélébile ; ils seront signés par une personne dû-
ment habilitée à signer au nom du candidat. Cette habilitation
consistera en une confirmation écrite, qui sera jointe au Formulaire
de renseignements sur le Candidat qui fait partie de la Section IV.
Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation
devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une
même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un
même marché. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des publi-
cations non modifiées telles que le catalogue de fabricant d’équipe-
ments ou de matériaux, seront paraphées par la personne signataire
de l’offre.

21.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable,
devra être signé ou paraphé par la personne signataire.

21.4 L’offre soumise en cas de groupement doit être signée au nom du

groupement par un représentant ou un mandataire du groupement.

D. Remise des Offres et Ouverture des plis

22 Cachetage et 22.1 Les offres doivent être soumises par courrier ou déposées sur
marquage des place. Le Candidat placera l’original de son offre et toutes les co-
offres pies, y compris les variantes éventuellement autorisées en applica-
tion de la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cache-
tées, portant la mention « ORIGINAL », « VARIANTE » ou « CO-
PIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes pla-
cées dans une même enveloppe extérieure cachetée.

22.2 Les offres doivent être placées dans une grande enveloppe ou enve-
loppe extérieure, contenant l’enveloppe de l'offre technique et celle
de l'offre financière. L'enveloppe ou le contenant extérieur doit être
fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu'en séance.
22.3 Cette enveloppe ou contenant ne doit porter aucune autre indica-
tion que celle de l'appel à la concurrence auquel l'offre se rapporte,
ainsi que la mention "Appel d’offres n° … Offre à n'ouvrir qu'en
séance d'ouverture". Toutefois, si un soumissionnaire inscrit une
mention autre que celle indiquée ci-dessus, cela n’entraînera pas le
rejet de son offre. Ledit soumissionnaire sera responsable de toute
 manipulation que son offre pourrait subir.

22.4 L'enveloppe extérieure anonyme contient d'une part, l'enveloppe de

l'offre technique, rassemblant l'ensemble des pièces précisées à la
clause 11.1 (alinéas b-f) et d'autre part, l'enveloppe de l'offre finan-
cière qui contient la soumission et le (les) bordereau(x) de prix,
l’acte d’engagement et tous les éléments chiffrés de l'offre. A la
différence de l'enveloppe extérieure, qui est anonyme, les deux en-
veloppes intérieures portent le nom du candidat, ainsi que la men-
tion "offre technique" ou "offre financière" selon le cas. Le Can-
didat devra placer l’original de son offre et chacune de ses copies,
y compris les variantes éventuellement autorisées en application de
la clause 13 des IC, dans des enveloppes séparées et cachetées,
portant la mention « Original » ou « Copie », selon le cas.
22.5 Les offres ainsi conditionnées doivent:

(a) être adressées à l’Unité de Gestion Administrative conformé-

ment à la clause 22.1 des IC ;
(b) comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à la
clause 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans
les DPAO ;
(c) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et
l’heure fixées pour l’ouverture des plis en application de la
clause 26.1 des IC.
22.6 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipu-
lé, l’Unité de Gestion Administrative ne sera nullement respon-
sable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

23 Date et heure li- 23.1 Les offres doivent être reçues par l’Unité de Gestion Administra-
mite de remise tive à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard à la date et
des offres à l’heure spécifiées dans lesdites DPAO.

23.2 L’Unité de Gestion Administrative peut, s’il le juge bon, reporter la

date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel
d’offres en application de la clause 8 des IC, auquel cas, tous les
droits et obligations de l’Unité de Gestion Administrative et des
Candidats régis par la date limite antérieure seront régis par la nou-
velle date limite.

23.3 Si aux date et heure limites de réception des offres, il n'a pas été re-
çu un minimum de trois plis, l’Unité de Gestion Administrative
restitue les offres éventuellement reçues aux candidats et ouvre un
nouveau délai pour le dépôt des offres en conformité à la clause 8;
ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. A l'issue de ce nou-
veau délai, la Commission peut procéder à l’ouverture des plis quel
que soit le nombre de plis reçus.

24 Offres hors délai 24.1 L’Unité de Gestion Administrative n’acceptera aucune offre arri-
vée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément
à la clause 23 des IC. Toute offre reçue par l’Unité de Gestion Ad-
ministrative après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera
 déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Candidat sans avoir été
ouverte.

25 Retrait, substi- 25.1 Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après
tution et modifi- l’avoir déposée, avant l’heure limite de dépôt légal, par voie de no-
cation des offres tification écrite, et ce, conformément à la clause 22 des IC, dûment
signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habili-
tation (pouvoir) en application de la clause 21.2 des IC (sauf pour
ce qui est des notifications de retrait pour lesquelles des copies ne
sont pas nécessaires). La modification ou l’offre de remplacement
correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les
notifications doivent être :

a) délivrées en application des clauses 21 et 22 des IC (sauf pour

ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de
copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement,
selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
b) reçues par l’Unité de Gestion Administrative avant la date et
l’heure limites de remise des offres conformément à la clause 23
des IC.
25.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en appli-
cation de la clause 25.1 des IC leur seront renvoyées sans avoir été
ouvertes.

25.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la

date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de
la validité spécifiée par le Candidat sur le formulaire d’offre, ou
d’expiration de toute période de prorogation.

26 Ouverture 26.1 La Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres

des plis procédera à l’ouverture des plis en public à la date, à l’heure et à
l’adresse indiquées dans les DPAO en présence des représentants
des soumissionnaires et de toute personne qui souhaite être pré-
sente. Il sera demandé aux représentants des candidats présents de
signer un registre attestant de leur présence.

26.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » se-

ront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’en-
veloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Candi-
dat sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé
que si la notification correspondante contient une habilitation va-
lide du signataire à demander le retrait et si cette notification est
lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE
REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la
nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera
renvoyée au Candidat concerné sans avoir été ouverte. Le rempla-
cement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspon-
dante contient une habilitation valide du signataire à demander le
remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes mar-
quées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute
voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera
 autorisée que si la notification correspondante contient une habili-
tation valide du signataire à demander la modification et est lue à
haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à
haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite considérées.

26.3 Toutes les autres enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et
le nom du candidat annoncé à haute voix, ainsi que la mention
éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout ra-
bais et toute variante le cas échéant, l’existence d’un cautionne-
ment provisoire s’il est exigé, et tout autre détail que la Commis-
sion peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de
l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront
soumis à évaluation. Aucune offre ne sera écartée à l’ouverture des
plis, excepté les offres hors délai en application de la clause 24.1
des IC. Toutes les pages du Formulaire d’offre, du Bordereau de
prix et du Détail quantitatif et estimatif seront visées par les
membres de la Commission d’ouverture présents à la cérémonie
d’ouverture.

26.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission éta-
blira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant
les informations lues à haute voix. Un exemplaire du procès-verbal
sera distribué à tous les membres de la COJO.

E. Évaluation et comparaison des offres

27 Confidentialité 27.1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la com-
paraison des offres, à la vérification de la qualification des candi-
dats et à la recommandation d’attribution du marché ne sera four-
nie aux candidats ni à toute autre personne non concernée par la-
dite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été ren-
due publique.

27.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer l’Unité

de Gestion Administrative et/ou la commission d’évaluation des
offres durant l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et
la vérification de la capacité des candidats ou la prise de décision
d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3 Nonobstant les dispositions de la clause 27.2 des IC, entre le mo-
ment où les plis seront ouverts et celui où le marché sera attribué,
si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Unité de
Gestion Administrative pour des motifs ayant trait à son offre, il
devra le faire uniquement par écrit.

28 Éclaircissements Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et

concernant les la vérification des qualifications des soumissionnaires, le rappor-
Offres teur de la COJO a toute latitude pour demander à un soumission-
naire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement ap-
porté par un soumissionnaire autrement qu’en réponse à une de-
mande du rapporteur ne sera pris en compte. La demande d’éclair-
cissement de l’Unité de Gestion Administrative, et la réponse ap-
portée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni
aucun changement substantiel de l’offre ne sera demandé, offert ou
 autorisé, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arith-
métiques découvertes par le rapporteur lors de l’évaluation des
offres en application de la clause 30 des IC.

29 Divergences, ré- Aux fins de l’évaluation des offres, les définitions suivantes seront
serves ou omis- d’usage :
sions
29.1 Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du
Dossier d’Appel d’Offres ;

29.2 Une « réserve » constitue la formulation d’une conditionnalité res-

trictive, ou la non acceptation de toutes les exigences du Dossier
d’Appel d’Offres ; et

29.3 Une « omission » constitue un manquement à fournir en tout ou en

partie, les renseignements et documents exigés par le Dossier
d’Appel d’Offres.

30 Conformité 30.1 L’Unité de Gestion Administrative établira la conformité de

des offres l’offre sur la base de son seul contenu.

30.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes
les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel
d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les di-
vergences ou omission substantielles sont celles qui:

a) si elles étaient acceptées,

i) limiteraient de manière substantielle la portée, la qualité
ou les performances des travaux spécifiés dans le mar-
ché ;
ii) limiteraient, d’une manière substantielle et non conforme
au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’ou-
vrage ou les obligations du Candidat au titre du marché ;
b) dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Candidats
ayant présenté des offres conformes.
30.3 Le Maître d’ouvrage examinera les aspects techniques de l’offre en
application de la clause 17 des IC, notamment pour s’assurer que
toutes les exigences de la Section IV (Cahier des Clauses tech-
niques et plans) ont été satisfaites sans divergence ou réserve sub-
stantielle.

30.4 L’Unité de Gestion Administrative écartera toute offre qui n’est pas
conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et le soumis-
sionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant
des corrections à la divergence, réserve ou omission substantielle
constatée.

31 Non-conformité, 31.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Unité de Gestion Ad-
erreurs et omis- ministrative peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne
sions constitue pas une divergence, réserve ou omission substantielle par
 rapport aux conditions de l’appel d’offres.

31.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Unité de Gestion Ad-
ministrative peut demander au soumissionnaire de présenter, dans
un délai raisonnable, les informations ou la documentation néces-
saire pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non es-
sentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation
demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un
élément quelconque du prix de l’offre. Le soumissionnaire qui ne
ferait pas droit à cette demande peut voir son offre écartée.

31.3 Si une offre est conforme, l’Unité de Gestion Administrative recti-

fiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total ob-

tenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspon-
dante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à
moins que, de l’avis de la Commission (COJO), la virgule
des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée,
auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire
sera corrigé;
b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux
n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corri-
gé; et
c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en
chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce mon-
tant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et
b) ci-dessus.
31.4 Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme évaluée la
moins- disante n’accepte pas les corrections apportées, son offre
sera écartée.

32 Conversion en Aux fins d’évaluation et de comparaison, le Maître d’Ouvrage

une seule mon- convertira tous les prix des offres exprimés dans diverses monnaies
naie en une seule monnaie, en utilisant le cours vendeur fixé par la
source spécifiée dans les DPAO, en vigueur à la date qui y est éga-
lement spécifiée

33 Examen prélimi- 33.1 La COJO examinera les offres pour s’assurer que tous les docu-
naire des offres ments et la documentation technique demandés à la clause 11 des
IC ont bien été fournis et sont tous complets.

33.2 La COJO confirmera que les documents et renseignements ci-après

sont inclus dans l’offre. Au cas où l’un quelconque de ces docu-
ments ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée :

a) le formulaire de soumission de l’offre, conformément à la

clause 12.1 des IC.
b) le Bordereau des prix et le Détail quantitatif, conformément à
la clause 12.2 des IC.
 c) le pouvoir habilitant le signataire à engager le Soumission-
naire, conformément à la clause 21.2 des IC;
d) le cautionnement provisoire conformément à la clause 20 des
IC ;
e) la preuve de l’inscription au registre de commerce et de crédit
mobilier ;
f) l’attestation de régularité fiscale (DGI) ; et
g) l’attestation de régularité sociale (CNPS).
Les documents indiqués en f) et g) ci-dessus concernent les soumis-
sionnaires ivoiriens.
Les soumissionnaires étrangers devront produire des documents
équivalents conformément aux lois et règlements de leur pays
d’origine.
34 Évaluation des 34.1 La COJO évaluera chacune des offres dont elle aura établi, à ce
Offres stade de l’évaluation, qu’elle était conforme. .

34.2 Pour évaluer une offre, la COJO n’utilisera que les critères et mé-
thodes définis dans la présente clause à l’exclusion de tous autres
critères et méthodes.

34.3 Pour évaluer une offre, la COJO prendra en compte les éléments
ci-après :

a) le prix de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et,

le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le
montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon
compétitive;
b) les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs
arithmétiques en application de la clause 30.3 des IC:
c) les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en appli-
cation de la clause 14.4;
d) les ajustements calculés de façon appropriée, sur des bases
techniques ou financières, résultant de toute autre modifica-
tion, divergence ou réserve quantifiable;
e) les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’éva-
luation additionnels figurant à la Section III, Critères d’éva-
luation et de qualification.
34.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation,
figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période
d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de
l’évaluation des offres.

34.5 Si cela est prévu dans les DPAO, le Dossier d’Appel d’Offres peut
autoriser les soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix
 pour chaque lot, et permettre à la COJO d’attribuer des marchés
par lots à plus d’un candidat. La méthode d’évaluation pour déter-
miner la combinaison d’offres la moins-disante, compte tenu de
tous rabais offerts dans le Formulaire d’offre, sera précisée dans la
Section III, Critères d’évaluation et de qualification, le cas échéant.

34.6 Si l’offre évaluée la moins disante est fortement déséquilibrée par

rapport à l’estimation de l’Unité de Gestion Administrative de
l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, l’Unité de Gestion
Administrative peut demander au Soumissionnaire de fournir le
sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et esti-
matif, aux fins de prouver que ces prix sont compatibles avec les
méthodes de construction et le calendrier proposé. Après avoir
examiné le sous détail de prix, l’Unité de Gestion Administrative
peut demander que le montant du cautionnement définitif soit por-
té, aux frais de l’attributaire du marché, à un niveau suffisant pour
protéger l’Unité de Gestion Administrative contre toute perte fi-
nancière au cas où l’attributaire viendrait à manquer à ses obliga-
tions au titre du marché.

35 Marge de préfé- Sauf stipulation contraire dans les DPAO, aucune marge de préfé-
rence rence ne sera accordée.

36 Sous-traitants 36.1 Sauf stipulation contraire des DPAO, le Maître de l’Ouvrage, le

maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, prévoit
de ne faire exécuter aucun élément des Ouvrages par des sous-
traitants que le titulaire aurait désignés.
36.2 Lorsque l’Appel d’Offres a été précédé d’une pré-qualification, le
Soumissionnaire inclura dans son Offre les mêmes sous-traitants
spécialisés que ceux qui figuraient dans sa Demande de Pré-
qualification tels qu’ils ont été approuvés par le Maître de
l’Ouvrage, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre.
36.3 Lorsque l’Appel d’Offres n’a pas été précédé d’une pré-
qualification, le Maître de l’Ouvrage, le maître d’ouvrage délégué
ou le maître d’œuvre pourra autoriser que certains travaux
spécialisés soient sous-traités, ainsi qu’indiqué à la Section III 1.2
Expérience. En un tel cas, l’expérience des sous-traitants
spécialisés sera prise en compte aux fins d’évaluation de la
qualification du Soumissionnaire conformément aux dispositions
de la Section III relative à la qualification des sous-traitants.
36.4 Les Soumissionnaires peuvent proposer une sous-traitance à
concurrence du pourcentage de la valeur du Marché ou du volume
des Travaux tel que prévu aux DPAO.

37 Comparaison La COJO comparera toutes les offres conformes pour l’essentiel

des offres afin de déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application
de la clause 32.3 des IC.

38 Qualification du 38.1 L’Unité de Gestion Administrative s’assurera que le Soumission-

Soumissionnaire naire ayant soumis l’offre évaluée la moins-disante et conforme
pour l’essentiel aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satis-
fait aux critères de qualification stipulés dans la Section III, Cri-
 tères d’évaluation et de qualification, et a démontré dans son offre
qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché
de façon satisfaisante.

38.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant
les qualifications du soumissionnaire et soumises par lui en appli-
cation de la clause 18.1 des IC, sur les éclaircissements apportés en
application de la clause 28 des IC, le cas échéant, et la Proposition
technique du candidat.

38.3 L’attribution du marché au soumissionnaire est subordonnée à la

vérification que le soumissionnaire satisfait aux critères de qualifi-
cation. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Unité de Ges-
tion Administrative procédera à l’examen de la seconde offre éva-
luée la moins-disante afin d’établir de la même manière si le sou-
missionnaire est qualifié pour exécuter le marché

39 Droit de l’Unité L’Unité de Gestion Administrative se réserve le droit d’accepter ou

de Gestion Ad- d’écarter toute offre conformément aux critères du dossier d’appel
ministrative d’offres sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-
d’accepter l’une à-vis des soumissionnaires. Pour l’annulation de la procédure d’ap-
quelconque des pel d’offres, l’accord préalable du ministre chargé des marchés pu-
offres et de reje- blics ou de son représentant est exigé.
ter une ou toutes
les offres

F. Attribution du marché
40 Critères d’attri- La COJO attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre aura
bution été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme
au Dossier d’appel d’offres, à condition que le soumissionnaire soit
en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfai-
sante.

41 Notification de Après l’attribution par la commission d’ouverture des plis et de ju-

l’attribution du gement des offres, l’Unité de Gestion Administrative notifie les at-
Marché tributions définitives après avis éventuel de la DMP ou du bailleur
de fonds, aux attributaires par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine à
cet envoi.

42 Information des 39.1 Après publication de la décision d’attribution, l’Unité de Gestion

candidats Administrative informera, par écrit, les soumissionnaires qui en
font la demande écrite, des motifs qui l'ont conduit à ne pas attri-
buer ou à annuler la procédure, dans un délai de cinq (5) jours ou-
vrables à compter de la réception de la demande

39.2 Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l’Unité de Ges-

tion Administrative avise immédiatement les autres soumission-
naires du rejet de leurs offres et publie un avis d’attribution dans le
Bulletin Officiel des Marchés Publics et par voie d’affichage dans
ses locaux, à l’adresse indiquée dans les DPAO. Cet avis contien-
dra au minimum: (i) l’identification de l’appel d’offres et de
chaque lot, le cas échéant ; (ii) le nom du soumissionnaire dont
 l’offre a été retenue, et (iii) le montant du marché attribué

43 Signature du 43.1 L’Unité de Gestion Administrative enverra au soumissionnaire re-

marché tenu l’Acte d’Engagement et le projet de marché. Avant la signa-
ture du marché, l’Unité de Gestion Administrative doit fournir à
l’Attributaire la preuve que le financement du marché est dispo-
nible et a été réservé.

43.2 L’Unité de Gestion Administrative tiendra à la disposition des sou-

missionnaires à l’adresse indiquée ci-dessus, le rapport d'analyse de
la Commission ayant guidé l’attribution
43.3 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’Acte d’Enga-
gement, le soumissionnaire retenu le signera, le datera et le renver-
ra à l’Unité de Gestion Administrative

G. APPROBATION DU MARCHE

44.1 Dans les meilleurs délais après son approbation par l’autorité com-
44 Notification de pétente, le marché est notifié par l'Unité de Gestion Administrative
l’approbation au titulaire du marché avant expiration du délai de validité des
du Marché offres. La notification consiste en une remise au titulaire contre ré-
cépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet
envoi. La date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de
réception.

41.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification

constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du
marché. Le marché ne produit d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à
compter de la date de sa notification

45 Cautionnement 45.1 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la notification
définitif par l’Unité de Gestion Administrative de l’approbation du marché,
le soumissionnaire retenu fournira un cautionnement définitif,
conformément au CCAG en utilisant le Formulaire de cautionne-
ment définitif figurant à la Section IX.

45.2 Le défaut de fourniture par le soumissionnaire retenu, du caution-

nement définitif susmentionné, constituera un motif suffisant de ré-
siliation du marché et de saisie du cautionnement provisoire.

46 Recours 46.1 Tout soumissionnaire est habilité à saisir l’Unité de Gestion Admi-
nistrative d’un recours gracieux ou hiérarchique par une notifica-
tion écrite indiquant les références de la procédure de passation du
marché et exposant les motifs de sa réclamation par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récé-
pissé. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne
pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les
règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et
garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection
 retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la régle-
mentation, les spécifications techniques retenues, et les critères
d’évaluation. Il doit invoquer une infraction caractérisée de la ré-
glementation des marchés publics. Il doit être exercé dans un délai
de dix (10) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis
d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la commu-
nication du dossier d’appel d’offres, respectivement.

46.2 L’Unité de Gestion Administrative est tenue de répondre à cette ré-

clamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel
le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours
gracieux.

46.3 En l’absence de suite favorable de son recours gracieux le requé-

rant devra exercer un recours hiérarchique dans les cinq (5) jours
qui suivent le délai limite de réaction à son recours gracieux. Le
défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours
hiérarchique. Le requérant dispose alors de cinq (5) jours ouvrables
à compter de la réception de la réponse de l'Unité de Gestion Ad-
ministrative ou de l'expiration du délai de cinq (5) jours mentionné
ci-dessus pour présenter un recours à l’Autorité Nationale de Régu-
lation des Marchés Publics, qui rend sa décision dans les dix (10)
jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité de la re-
quête.

46.4 Les litiges relatifs aux marchés publics peuvent également être
soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par l’Acte
Uniforme de l’OHADA relative à l’arbitrage.
Section II : Données Particulières de l’Appel d’offres 31
Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres
Les données particulières qui suivent, complètent, précisent, ou amendent les clauses des
Instructions aux Candidats (IC). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des
IC.

A. Introduction

Référence de l’avis d’appel d’offres T ……./2024

Nom de l’Autorité Contractante : Mairie de Cocody
Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de Cocody
Nom du Maître d’œuvre : Direction Régional du Logement, de la
IC 1.1 Construction et de l’Urbanisme
Nombre et identification des lots faisant l’objet du présent appel d’offres :
Nombre de lots : Unique
Identification du lot : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE
DE SECOURS D’URGENCE A AKOUEDO
IC 2.1 Source de financement du marché : budget de la Mairie de Cocody, gestion
2024, ligne 9141/2219.
IC 3 Tout candidat à un appel d’offres a l’obligation de vérifier préalablement
l’authenticité de toutes les pièces justificatives insérées dans son offre. Il
vérifiera particulièrement l’authenticité des diplômes et des pièces d’identités
(Cartes Nationale d’Identité ou toutes pièces équivalentes) de son personnel et
l’exactitude des mentions contenues dans les Curriculum Vitae (CV). Toute
fausse pièce contenue dans une offre ou toute fausse mention contenue dans un
CV ou toute autre pièce, entraînera le rejet de l’offre.
IC 4.1 L’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification : non
IC 4.2 La liste des entreprises sous sanction et/ou exclues de la passation des marchés
peut être consultée sur le site Internet de la DGMP (www.marchespublics.ci) ou
dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics.
Sont exclus du présent appel d’offres, toutes personnes physiques ou morales
reconnues coupables de l’une des infractions suivantes :
-blanchiment de capitaux,
-infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux,
-financement du terrorisme,
-financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Sont également exclues du présent appel d’offres, toutes personnes physiques ou

morales figurant sur une liste de sanction des Nations Unies ou nationale dans le
cadre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la
Prolifération des Armes de destruction massive, conformément aux résolutions
du Conseil de Sécurité des Nations Unies 1267(1999),1373(2001) et 1540(2004).
IC 5 Critères de qualification (voir Section III. Critères d’évaluation et de
qualification)
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 32

B. Dossier d’appel d’offres

Afin d’obtenir des clarifications uniquement, l’adresse de la personne à contacter
IC 7.1
auprès de l’Autorité contractante est la suivante :
Attention de Mlle : WILSON Patricia, Mairie de la commune de Cocody
Adresse complète : 08 BP 1060 Abidjan 08
Numéro de téléphone : 01 43 34 61 30
Adresse Email : [email protected]

Une réunion préparatoire avec l’ensemble des soumissionnaires est prévue : OUI
IC 7.4
Lieu : Salle OIDP de l’Hôtel Communal de Cocody
Date : 2 semaines avant l’ouverture
Une visite groupée du site des travaux.est prévue : Oui
Lieu : Dans les quartiers de la commune de Cocody
Date : …/…/2024
Heure : 08 heures…00…….minute.
Le lieu de rencontre pour tous les candidats : Direction des Services
Techniques

C. Préparation des offres

Le candidat devra joindre à son offre les autres documents suivants :
IC 11.1 (j)

1- La lettre de soumission de l’offre dûment signée et cachetée, sinon rejet

Elle doit comporter un timbre fiscal de mille (1000) francs CFA

2- Une attestation bancaire datée de moins de six (06) mois à la date

d’ouverture des plis; sinon rejet;
3- L’attestation de visite des lieux visée par le maître d’œuvre ou le maître
d’ouvrage obligatoire, sinon rejet ;
4- Le planning d’exécution des travaux doit retracer toutes les grandes étapes
des travaux à réaliser et respecter le délai d’exécution inscrit dans le DAO, signé
et cacheté ; sinon rejet;
5- La liste des sous-traitants éventuelles et la nature de la sous-traitance avec
les pièces administratives les concernant
6- La copie de l’extrait de l’acte d’immatriculation au Registre de
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) conforme au modèle de l’OHADA
et en rapport avec l’objet de l’appel d’offres, éliminatoire ;
7- L’attestation de non-faillite datant de moins de six (06) mois à la date limite
de dépôt des plis, pour les entreprises étrangères ; éliminatoire ;
8- L’accord de groupement en cas de groupement, sinon rejet ;
9 Ne sont admis à participer à la procédure de passation du marché public que les
candidats qui sont à jour de la redevance de régulation. Le quitus de non-
redevance délivré par l’ANRMP en est une preuve ; sinon rejet
En cas de non-production du quitus de non redevance par un candidat, le
marché ne peut lui être attribué que s’il est établi par l’ANRMP qu’il était à
jour, à la date limite de réception des offres, de la redevance de régulation
sur l’ensemble des marchés qui lui ont été attribués.
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 33

10- La garantie d’offre établie par une banque, un organisme financier ou un

tiers agrée par le ministre chargé des Finances, couvrir le montant indiqué dans
le DAO et être signé de l’autorité compétente, éliminatoire.
11- Le pouvoir du soumissionnaire dûment signé et cacheté, l’absence de la
signature vaut rejet de l’offre; sinon rejet
NB : Le pouvoir habilitant du soumissionnaire doit être rédigé sur papier
avec entête de l’entreprise, signé et cacheté. Les signatures et cachet ne
doivent pas être détachés du texte, En cas d’absence rejet de l’offre
12- Le formulaire d’antécédent de marchés non exécutés dûment rempli
conformément au modèle du formulaire indiqué dans le DAO, signé et cacheté
par le candidat ou par chaque partenaire dans le cas d’un GE ; sinon rejet ;
13- Le formulaire de renseignement sur les candidats dûment rempli
conformément au modèle du formulaire indiqué dans le DAO, signé et cacheté
14- le formulaire de déclaration sur l’honneur dûment rempli conformément
au modèle du formulaire indiqué dans le DAO, signé et cacheté, sinon rejet.

Pour les entreprises nationales uniquement :

Les pièces fiscale et sociale ne sont exigibles que pour les formalités
d’approbation du marché. L’attributaire du marché doit présenter une
situation fiscale régulière à la date de notification de l’attribution ne datant
pas de plus de six (06) mois et une situation sociale cotisante régulière ne
datant pas de plus de trois (03) mois.
La non production des pièces fiscale et sociale (attestations CNPS et Impôt),
dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de
l’attribution avec copies à la Direction Generale des Marchés Publics
(DGMP), entraine le retrait du marché en vue d’une réattribution.

Pour les entreprises étrangères

L’entreprise qui n’a pas d’établissement en Côte d’Ivoire au moment de la
soumission devra fournir :
- la preuve de l’exécution des obligations équivalentes dans le pays d’origine ;
- une attestation de non faillite datant de moins d’un (01) an ;
- la copie de l’extrait d’acte d’inscription au Registre de Commerce et de Crédit
Mobilier (RCCM) en rapport avec l’objet de l’appel d’offres ou tout autre
document équivalent.
NB : l’absence ou la non-conformité de l’attestation de non faillite et du RCCM
est éliminatoire à l’analyse des offres.
IC 13.1 Les variantes techniques sont autorisées : Non
IC 13.2
Si le Maître d’ouvrage souhaite permettre des variantes au titre de la clause 13.2
des IS, il devra l’indiquer explicitement dans les DPAO, comme indiqué ci-après
et insérer :
« Des variantes portant sur le délai d’exécution sont permises. Le délai
d’exécution des travaux devra être compris entre _____ jours au minimum et
_____ jours au maximum. [Si des variantes aux délais d’exécution sont
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 34
autorisées, la méthode d’évaluation de ces variantes sera spécifiée à la Section
III, Critères d’évaluation et de qualification.]. Le délai d’exécution proposé dans
la fourchette ci-dessus par le Candidat retenu deviendra le délai d’exécution
contractuel. »
La disposition ci-dessus sera incluse, avec les délais appropriés, lorsque le
Maître d’ouvrage escompte des avantages nets d’un délai d’exécution fixé par le
soumissionnaire dans un créneau proposé par le Maître d’ouvrage ; elle peut être
également retenue dans le cas de lots groupés. Autrement, elle doit être
supprimée. ]
IC 13.4 [Si le Maître d’Ouvrage souhaite permettre des variantes au titre de la clause
13.4 des IC, il devra l’indiquer explicitement dans les DPAO, comme indiqué et
insérer :
« Des variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous
sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Cahier des Clauses
techniques : [insérer la ou les parties de travaux, ainsi que les références
précises appropriées de la Section VIII] De telles variantes seront évaluées par
l’Autorité contractante au même titre que les offres pour la solution de base de
l’Autorité contractante, en accord avec les dispositions de la clause 34.2 (f) des
IC. [Si des variantes techniques sont autorisées, leur méthode d’évaluation sera
spécifiée à la Section III-Critères d’évaluation et de qualification.] «
La disposition ci-dessus sera incluse lorsque le Maître d’ouvrage souhaite faire
jouer la mise en concurrence sur une solution de base et des variantes
techniques prédéterminées. Afin de permettre l’évaluation et la comparaison des
offres dans des conditions d’équité et de transparence satisfaisantes, le Maître
d’ouvrage doit alors définir dans la Section VI, les parties d’ouvrage sur
lesquelles il invite des offres variantes éventuelles, et le cas échéant, le Maître
d’ouvrage devra fournir à la Section IV, un bordereau des prix et un détail
estimatif spécifique pour la ou les variantes envisagées. Eventuellement, le
Maître d’ouvrage devra également prévoir une disposition correspondante dans
la Section II du DAO, indiquant si ces variantes seront évaluées comme des
offres de base ou différemment, par exemple en ajoutant au montant de l’offre
pour la variante technique un certain montant indiqué à la Section II
(représentant le coût supplémentaire pour le Maître d’ouvrage actualisé sur la
durée de vie de l’ouvrage), pour les besoins de l’évaluation.]
IC 14.5 Les prix proposés par les Candidats seront fermes et non révisables.

IC 15.1 Les prix seront indiqués en FCFA (sauf stipulation contraire)

IC 17.2 Le délai d’exécution des travaux est de : Six (06) mois
N.B : Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre
IC 19.1 Le délai de validité de l’offre, à compter de la date limite de remise des offres,
sera de cent vingt (120) jours
IC 20.1 [Si l’appel d’offres bénéficie d’une dispense de garantie d’offre ; dans un tel cas,
indiquer ici: «Un garantie d’offre n’est pas exigée » et indiquer « Sans objet »
au droit de IC 20.2 ci-dessous.]
IC 20.2 Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres, une garantie d’offre établie
par une banque, un organisme financier et un tiers agrée par le Ministère de
l’Economie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire.

Le montant de la garantie d’offres est fixé à deux millions cinq cent un mille
quatre cent (2 501 400) pour le lot unique TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D’UN CENTRE DE SECOURS D’URGENCE A AKOUEDO
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 35

NB : Si un soumissionnaire produit une garantie d’offres émanant d’une

banque étrangère (banque hors espace UEMOA), celle-ci doit être
accompagnée d’une convention signée entre le garant et une banque établie
en Côte d’Ivoire ou dans l’espace UEMOA.

IC 21.1 Le nombre de copies demandé est de six (06)

Un (1) exemplaire original obligatoire
Nombre de photocopies : cinq (05)
D. Remise des offres et ouverture des plis
IC 22.5 (b) Les offres devront comporter les autres identifications suivantes :
Ecrire sur l’enveloppe extérieure :
Appel d’offres : N° T ……. /2024 relatif aux : TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS D’URGENCE A
AKOUEDO
MARCHE PUBLIC - OFFRE A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE
DEPOUILLEMENT DES PLIS
IC 23.1 Les offres doivent être déposées en ligne sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à
cet effet au plus tard le …/……/ 2024 à 9 heures 00 minute, Temps Universel,
délai de rigueur.

NB : le dépôt physique des offres n’est pas autorisé.

Localisation précise du bureau : DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS de
l’hotel communal de la MAIRIE DE COCODY Salle OIDP
Numéro de bureau : Salle de réunion
Numéro de téléphone : / 01 43 34 61 30
Adresse Email : [email protected]
Les dates et heure limites de remise des offres sont les suivantes :
Date : ……/……/2024
Heure : 09 heures 00 minute Temps Universel.
IC 26.1 L’ouverture des plis se fera en ligne sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à cet
effet, en présence des candidats.
Date : …/ /2024
Localisation précise du bureau :
Numéro de bureau : Espace SIGOMAP de la salle OIDP de la Direction des
Services financiers
Date :……../……/2024
Heure : 09 heures 30 minutes Temps Universel.
La Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) est
composée comme suit :
 Le Responsable des Marchés de la Mairie de Cocody, ou son représentant ;
Président ;
 Le Représentant du Maire de Cocody ;
 Le Directeur des Services Financiers de la Mairie de Cocody ou son
Représentant ;
 Le Directeur des Services Techniques de la Mairie de Cocody ou son
Représentant ;
 Le Directeur Régional du Logement, de la Construction et de l’Urbanisme, le
maitreA d’œuvres
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 36

N.B. : Les représentants des membres de la COJO doivent être dûment et

nommément mandatés par les structures qu’ils représentent, exceptés les
membres siégeant ès-qualités.

Le Président vérifie les mandats de représentation des membres de la COJO.

N.B. : Après la séance d’ouverture, une copie des offres des
soumissionnaires, identiques en tout point de vue à l’original, sera transmise
à la DRMP-Abidjan-Nord chargé du contrôle des marchés publics.

-Sur proposition du président de la Commission, un comité de trois

(03) membres doit être constitué au sein de la COJO pour l’évaluation
des offres, immédiatement après la séance d’ouverture de plis. Ce
comité désignera en son sein un responsable qui coordonnera ses
travaux.
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 37

E. Évaluation et comparaison des offres

IC 31.3 Les marchés seront passés selon la nature des prix suivante :
Marché à prix global et forfaitaire.
Le montant de l’offre figurant dans la soumission fera foi. Toutefois, ce prix
global et forfaitaire peut faire l’objet de correction en cas d’erreurs arithmétique
et de report manifeste conformément aux dispositions de l’article 31 de
l’ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics
IC 32 La seule monnaie utilisée pour les soumissions est le Franc CFA.
IC 35 Une marge de préférence de cotraitance ou sous-traitance de (insérer un taux
n’excédant pas 15%) sera accordée à un soumissionnaire qui envisage de sous-
traiter au moins trente (30) pour cent de la valeur globale de son marché à une
Petite et Moyenne Entreprise (PME) locale.

Une marge de préférence artisanale de « ………insérer un taux n’excédant pas

5% » sera accordée à un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins
trente pour cent (30%) de la valeur globale prévisionnelle du marché à un artisan
ou une entreprise artisanale.
Le taux de préférence artisanale est cumulatif avec le taux de préférence
communautaire s’il existe.
IC 36.1 La sous-traitance au profit des PME locales est autorisée.
Le nom du sous-traitant et les travaux qui lui seront confiés doivent être indiqués
dans l’offre du soumissionnaire. La valeur globale à sous-traiter à une ou
plusieurs PME ne doit pas excéder 40% de la valeur globale du marché.
F. Attribution du marché
IC 40
La COJO attribuera librement les différents lots aux soumissionnaires dont
les offres sont conformes et évaluées économiques selon la combinaison
d’offres la plus avantageuse dans les limites des seuils anormalement basse et
élevé

Par ailleurs, l’attribution du marché se fera selon les dispositions de l’article 74

du code des marchés publics relatives aux offres anormalement basses ou
anormalement élevées.

Méthode d’évaluation des seuils des offres financières (anormalement

basses ou élevées
* Soit E, l’Estimation Administrative du projet (confidentielle).
* Soit P, la moyenne des offres financières des soumissionnaires
techniquement qualifiés.
P=P1+P2+…+ Pi...+Pn, n, étant le nombre des offres financières et Pi la.
n
ième
i offre financière
* Soit M la moyenne pondérée calculée à partir de l’estimation
administrative et de P.
M= (40%) x P + (60%) x E
M = 0,4 x P + 0,6 x E

* Soit SF1 le seuil des offres financières anormalement élevées

SF1 = (120%) x M ou SF1 = 1,2x M
Section II. Données particulières de l’appel d’offres 38

Une proposition financière Pi est dite anormalement élevée si Pi >SF1 (si Pi

supérieur à SF1)
* Soit SF2 le seuil des offres financières anormalement basses
SF2 = (80%) x M ou SF2 = 0,8 x M

Une proposition financière Qj est dite anormalement basse si Qj<

SF2 (si Qj inférieur à SF2)

N.B. : Conformément aux dispositions de l’article 75.3 de l’ordonnance n°

2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics, la décision
d’attribution prise par la commission est provisoire quelle que soit la dotation
budgétaire qui supporte le marché. Cette décision d’attribution devient définitive
à l’approbation du marché.
F. Approbation du marché
IC 45 Un cautionnement définitif est exigé dans un délai de 14 jours suivant la
réception de la notification d’approbation du marché au titulaire par l’autorité
contractante.

Le taux exigé est de trois pour cent (3%) du montant initial du marché
Section III : Critères d’évaluation et de qualification 39

Section III. Critères d’évaluation et de

qualification
La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Unité de Gestion
Administrative utilisera pour s’assurer qu’un candidat possède les qualifications requises. Le
Candidat fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV,
Formulaires de soumission.

III-1 : Critères d’évaluation

1.1 Variantes de délai d’exécution : pas de variante de délai.

L’offre sera rejetée si le soumissionnaire propose un délai plus long que celui indiqué dans
les données particulières.

1.2 Variantes techniques.

Les variantes techniques sont autorisées : Non

La variante technique : Non

1.3 Sous-traitants spécialisés

Seule l’expérience spécifique de sous-traitants pour travaux spécialisés autorisés par le
Maître de l’Ouvrage sera prise en compte. L’expérience générale et les ressources
financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas additionnées à celles du
Soumissionnaire pour justifier sa qualification.
Les sous-traitants spécialisés doivent être qualifiés pour les travaux pour lesquels ils sont
proposés et répondre aux critères suivants.

1.4 Appel d’offres pour lots multiples : SANS OBJET

Les travaux comprennent plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés attribués à
des soumissionnaires distincts. Conformément aux dispositions de l’Article 34 des IC,
l’Unité de Gestion Administrative évaluera et comparera les offres sur la base de
l’attribution d’une combinaison de marchés à un ou plus d’un soumissionnaire, afin de
minimiser le coût total pour l’Unité de Gestion Administrative, en tenant compte des rabais
consentis dans leurs offres par les soumissionnaires en cas d’attribution de plusieurs lots.

Si un soumissionnaire a présenté des offres conformes pour plus d’un lot, correspondant à la
combinaison évaluée la moins coûteuse pour l’Unité de Gestion Administrative,
l’évaluation tiendra également compte de la capacité du soumissionnaire à satisfaire aux
exigences spécifiées dans l’article III-2 : Critères de Qualification.
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification 40

III-2 : Critères de Qualification

Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation
Groupement d’entreprises
Numé Spécifications de
Objet Critère Entité unique Toutes Parties Combinées Chaque Partie Une Partie au
ro soumission
moins
1. Critères de provenance
1.1 Admissibilité Conforme à la Sous Clause 4.1 des IC. Doit satisfaire GE existant ou prévu doit Doit Sans objet Formulaires ELI –1.1 et
au critère satisfaire au critère satisfaire au 1.2, avec pièces jointes
critère
1.2 Non admis à participer Ne pas être frappé par une mesure d’interdiction, tel Doit satisfaire GE existant doit satisfaire Doit satisfaire Sans objet Formulaire d’offre
que décrit dans la clause 4.2 des IC. au critère au critère au critère

1.3 Conflit d’intérêts Pas de conflit d’intérêts selon la clause 4.3 des IC. Doit satisfaire GE existant doit satisfaire Doit satisfaire Sans objet Formulaire d’offre
au critère au critère au critère
2. Antécédents de défaut d’exécution de marchés
2.1 Antécédents de non- Pas de défaut d’exécution incombant au Doit satisfaire Doivent satisfaire au critère Doit satisfaire Sans objet Formulaire ANT -
exécution de marché Soumissionnaire d’un marché au cours des cinq (05) au critère au critère
dernières années depuis le 1er janvier 2019
3. Situation financière
3.1 Situation financière Bilan et autres états financiers Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Néant
3.2 Doit satisfaire au Doivent satisfaire au critère Sans objet Doit satisfaire Formulaire FIN - 2.2
Avoir un minimum de chiffres d’affaires au critère
critère
annuel moyen des activités commerciales au
cours des cinq (05) dernières années (2019-
2023 ou 2020-2024) de :
Chiffre d’affaires
annuel moyen des Lot unique : Cent soixante-dix-sept
Activités millions cent quatre-vingt-deux mille cinq
commerciales cent (177 182 500) francs CFA

Les entreprises de moins de cinq (05) ans

devront fournir des attestations de bonne
exécution correspondant au nombre d’année
de leur existence. La moyenne sera faite
sur la période concernée.
3.3 Capacité de financement Accès à des financements tels que des avoirs Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Formulaires FIN - 2.3 et
liquides, lignes de crédit, autres que l’avance FIN 2.4
de démarrage éventuelle, au moins égal
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification 41

Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation

Groupement d’entreprises
Numé Spécifications de
Objet Critère Entité unique Toutes Parties Combinées Chaque Partie Une Partie au
ro soumission
moins
à (Sans objet)
4. Expérience
4.1 Expérience générale Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur Doit satisfaire Doivent satisfaire au critère Sans objet Doit satisfaire Formulaire EXP
travaux de au cours des cinq (05) dernières années (2019-2023 au critère au critère
réhabilitation ou de ou 2020-2024) qui précèdent la date limite de dépôt des
construction de offres.
bâtiment Le nombre de projet de construction est de deux (02)
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification 42

Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation

Groupement d’entreprises
Numé Spécifications de
Objet Critère Entité unique Toutes Parties Combinées Chaque Partie Une Partie au
ro soumission
moins
4.2 a) Expérience Expérience de marchés de travaux à titre d’entrepreneur Doit satisfaire Doivent satisfaire au critère Sans objet Doit satisfaire Formulaire EXP 3.2 a)
spécifique travaux au cours des cinq (05) dernières années qui précèdent au critère au critère
la date limite de dépôt des soumissions. Les cinq (05)
de réhabilitation ou dernières années comprennent : (2019-2023 ou 2020-
de construction en 2024), qui précède la date limite de dépôt des
bâtiment soumissions.

Le nombre de projet similaire exigé est de deux (02)

pour le lot, avec un montant au moins égal à :
Lot unique : Cent soixante-six millions sept
cent-soixante mille (166 760 000) francs CFA .

On entend par projet similaire, les travaux de

réhabilitation ou de construction de bâtiments

NB : Les entreprises de moins de dix-huit (18)

mois ne disposant pas d’ABE, en lieu et place des
ABE pour justifier de leurs chiffres d’affaires, de
l’expérience générale et spécifique, doivent
fournir une déclaration fiscale d’existence. Elles
doivent également produire une attestation de
solde datant de moins de 30 jours à la date limite
de dépôt des plis ou une attestation de
disponibilité de ligne de crédit bancaire par
laquelle, la banque s’engage à préfinancer le
marché pour un montant de :
Lot unique : Quarante-cinq millions huit cent
cinquante-neuf mille (45 859 000) France
CFA .
.
L’attestation de disponibilité de ligne de crédit
bancaire doit être délivrée par une banque (le
montant disponible doit être indiqué sur
l’attestation de ligne de crédit bancaire,
l’attestation doit porter les références de l’appel
d’offres et ne doit pas contenir de réserves).
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification 43

Critères de Qualification Spécifications de conformité Documentation

Groupement d’entreprises
Numé Spécifications de
Objet Critère Entité unique Toutes Parties Combinées Chaque Partie Une Partie au
ro soumission
moins
4.2 (b) Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Formulaire EXP-3.2 (b)
principal au moins : (Sans objet)

NB : le chiffre d’affaires est apprécié à partir des Attestations de Bonne Exécution (ABE) ou procès-verbaux de réception provisoire ou définitive de
projets réalisés en tant qu’entrepreneur principal, en groupement ou en tant que sous-traitant par le soumissionnaire.

Les Procès-verbaux de réception provisoire et définitive doivent comporter les montants des travaux exécutés ; à défaut, le soumissionnaire devra joindre
toutes autres pièces permettant d’apprécier le montant de ces travaux.

L’expérience générale et de l’expérience spécifique, sont appréciées à partir des ABE de projets réalisés en tant qu’entrepreneur principal, en
groupement ou en tant que sous-traitant par le soumissionnaire.

Chiffre d’Affaires Annuel Moyen des activités commerciales : Les entreprises de moins de cinq (05) ans devront fournir des attestations de bonne
exécution correspondant au nombre d’année de leur existence. La moyenne sera faite sur la période concernée

Les entreprises de moins de dix-huit (18) mois ne disposant pas d’ABE, doivent fournir en lieu et place du chiffre d’affaires, des expériences générale
et spécifique, une Déclaration Fiscale d’Existence (DFE) et une attestation de solde datant de moins de trente (30) jours à la date limite de dépôt des
offres ou une attestation bancaire de ligne de crédit par laquelle, la banque s’engage à financer le marché pour un montant au moins égal à
Quarante-cinq millions huit cent cinquante-neuf mille (45 859 000) France CFA .

L’Autorité contractante (AC) doit faire des vérifications sur les attestations de bonne exécution (ABE).
La production de toutes fausses pièces justificatives entraîne le rejet systématique de l’offre et une exclusion selon les dispositions en vigueur.
 44

5. Personnel pour le lot

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

Personnel Formation Expérience Expérience spécifique Nombre

clé générale minimum
Ingénieur des Avoir participé a la 01
Conducteur techniques des en réalisation d’au moins
des Bâtiment et Au moins trois ans deux (2) projets de
Travaux Travaux Publics d’expérience dans construction et de
réhabilitation de route en
les travaux de
tant que conducteur des
voirie travaux
Diplôme de Avoir participé à la 01
Technicien Au moins trois (03) réalisation d’au moins
Chef de Supérieur en ans d’expérience deux (2) projets de
Chantier Bâtiment et dans les travaux de construction et
réhabilitation de route en
Travaux Publics route
tant que Chef de
Chantier

Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en
utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

N. B. : Le CV devra être signé de l’employé. Sous peine de rejet du personnel proposé, le CV

devra être accompagné de la photocopie de la pièce d’identité ou de la copie de l’attestation
d’identité en cours de validité et de la copie du diplôme exigé certifiée conforme à
l’original datant de moins de six (06) mois. Ces documents doivent être rédigés dans la
langue française. Le profil du personnel d’encadrement demandé est un profil minimum. Tout
membre du personnel ayant une qualification supérieure sera accepté pour le poste proposé.
L’employé doit s’engager à travailler dans la société et pour le projet objet de l’appel d’offre.
Le nombre d’années d’expérience sera déterminé en faisant la différence entre la date
d’ouverture du dit appel d’offres et la date de début d’activité dans le domaine concerné.
Les périodes de stage ne sont pas prises en compte dans la détermination du nombre d’années
D’expériences.

6. Matériel pour le lot

N° Matériel Nombre minimum

1 Véhicule de liaison 01
2 Camion benne 02
3 Camion-citerne 01
4 Finisher 01
5 Compacteur 01
6 Chargeuse 01
7 Niveleuse 01
8 Bulldozer D6 01
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

NB : Le matériel doit être justifié par un titre de propriété (carte grise pour les véhicules,
attestations d’assurance ou reçus d’achats pour les engins et reçus d’achats pour les autres). Un
contrat de location ferme du matériel délivré par une structure officiellement déclarée dans le
domaine de location (le contrat de location doit être rédigé sur l’entête du loueur avec les mentions
suivantes : nom, adresse, contact, numéro de registre de commerce et de compte contribuable) sera
exigé pour le matériel en location accompagné d’une copie de son RCCM et des justificatifs
de propriété au nom de cette structure (carte grise pour les véhicules, attestations d’assurance
pour les engins et reçus d’achats pour les autres).

Pour le gérant ou l’actionnaire de la société qui met à disposition son matériel, il doit fournir
une attestation de location à titre gratuit

La maison mère peut utiliser le matériel de la succursale ou vice- versa, sans contrat ou
attestation de location

La maison mère peut utiliser le matériel de la filiale ou vice- versa, à condition qu’elle produise
un contrat ou une attestation de location

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT
de la Section IV, Formulaires de soumission.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Section IV. Formulaires de soumission

Liste des formulaires

Formulaire de renseignements sur le candidat……………………….…………18

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement………………19

Formulaire d’Antécédents de marchés non exécutés…………...……...……….20

Lettre de soumission de l’offre……………………………………………… 21-22

Modèle de garantie de soumission………………………………………….…23-24

Modele de l'Attestation de Bonne Exécution (ABE) …………………….....25-26

Formulaire de Détail Quantitatif et Estimatif ……………………………... 27-30

Formulaire Matériel ……………………………………………………………..34

Formulaire de Contrat de Locations de matériels..…………………..................35

Formulaire PER-1 …… ……………………………………………………….....36

Formulaire PER-2 …………………………… ……………………………….....37

Pouvoir habilitant du soumissionnaire …………….……………………………38

Attestation de disponibilité de crédit……………….……………………………39

Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulaires de qualification
[L’Autorité contractante doit ne retenir que les formulaires qui sont nommés dans
les critères de qualification (DPAO) selon qu’une pré qualification a précédé l’ap-
pel d’offres ou non]
Formulaire ELI – 1.1

Formulaire de renseignements sur le candidat

[Le candidat remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le
tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AOO numéro : [insérer le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du candidat : [insérer le nom légal du candidat]

2. En cas de groupement, noms de tous les membres : [insérer le nom légal de chaque membre du
groupement]

3.a) Pays où le Candidat est légalement 3.b) Numéro d’Identification des Entreprises :
enregistré:[insérer le nom du pays [insérer le numéro du registre de commerce]
d’enregistrement]
4. Année d’enregistrement du candidat: [insérer l’année d’enregistrement]

5. Adresse officielle du candidat dans le pays d’enregistrement : [insérer l’adresse légale du

Candidat dans le pays d’enregistrement]

6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du candidat :

Nom : [insérer le nom du représentant du candidat]
Adresse : [insérer l’adresse du représentant du candidat]
Téléphone/Fac-similé : [insérer le numéro de téléphone/fac-similé du représentant du candidat]
Fonction : [insérer la fonction au sein de l’entreprise ou en rapport avec elle]
Adresse électronique:[insérer l’adresse électronique du représentant du candidat]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après: [cocher la (les) case(s) correspondant
aux documents originaux joints]
 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci
dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC
 En cas de groupement, ou accord de groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulaire ELI – 1.2

Formulaire de renseignements sur les membres de groupe-

ment
[Chaque membre du groupement remplit le formulaire ci-dessous conformément aux instructions
entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AOO numéro : [insérer le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres]

1. Nom du candidat : [insérer le nom du groupement]

2. Nom du membre du groupement : [insérer le nom légal du membre du groupement]

3.a) Pays où le membre du groupement est, 3.b) Numéro d’Identification de l’entreprise :

légalement enregistré: [insérer le nom du [insérer le numéro de l’acte d’inscription au
pays d’enregistrement du membre du registre de commerce]
groupement]
4. Année d’enregistrement du membre du groupement: [insérer l’année d’enregistrement du
membre du groupement]
5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement: [insérer l’adresse
légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement (mandataire) :
Nom : [insérer le nom du représentant du membre du groupement]
Adresse : [insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]
Téléphone : [insérer le numéro de téléphone du membre du groupement]
Fax : [insérer le numéro de fax du représentant du membre du groupement]
Adresse électronique:[insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]
7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : [cocher la (les) case(s) correspondant
aux documents originaux joints]
Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-
dessus, en conformité avec la clause 4.1 des IC
En cas de groupement, ou accord de groupement, en conformité avec la clause 4.1 des IC.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulare ANT:

Antécédents de marchés non exécutés

[Le formulaire ci-dessous doit être rempli conformément au modèle ci-dessous, signé et cacheté
par le candidat et par chaque partenaire dans le cas d’un GE.
Nom légal du candidat : [insérer le nom complet]
Date : [insérer jour, mois, année]
ou
Nom légal de la Partie au GE : [insérer le nom complet]
No. AOI et titre : [numéro et titre de l’AOI]
Page [numéro de la page] de [nombre total de pages] pages

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d’évaluation et de
qualification
Il n’y a pas eu de marchés non exécutés depuis le 1er janvier (insérer l’année) stipulée à la
Section III, Critères d’évaluation et de qualification, sous-critère 2.2.1.
Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier (insérer l’année) stipulée à la Section III,
Critères d’évaluation et de qualification, sous-critère 2.2.1 :
Fraction non
Montant total
Année exécutée du Identification du contrat
du contrat
contrat
[insérer [indiquer la Identification du marché : [indiquer le nom
l’année] fraction non complet/numéro du marché et les autres formes
exécutée, le d’identification]
taux et le Nom du Maître de l’Ouvrage : [nom complet]
montant] Adresse du Maître de l’Ouvrage : [rue, numéro,
ville, pays]
Motifs de non-exécution : [indiquer le (les)
motif(s) principal (aux)]
NB : cocher l’option qui vous concerne. Les signatures et cachets ne doivent pas être
détachés du texte.

Signature et cachet du candidat

ou de chaque partenaire du groupement
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Lettre de Soumission de l’offre

[Le candidat remplit la lettre ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le format
de la lettre ne doit pas être modifié. Toute réserve ou déviation majeure, par rapport à ce format,
pourra entraîner le rejet de l’offre]

Date : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AOO numéro : [insérer l‘identification de l’Appel d’Offres]

À : (insérer le nom de l’autorité contractante)

Nous, les soussignés, attestons que :
a) Nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs numéros :
[insérer les numéros et date d’émission de chacun des additifs]; et n’avons aucune réserve à
leur égard ;
b) Nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et au délai d’exé-
cution spécifié dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des
Clauses Techniques, les travaux ci-après : (préciser l’objet de l’appel d’offres)
c) Le prix total de notre offre, hors rabais offerts à la clause (d) ci-après est de :
- en chiffres hors T.V.A. :................................F CFA ; (insérer le montant)
- en chiffres T.V.A. au taux de 18 % :……...........................F CFA ; (insérer le montant)
- en chiffres T.T.C :................................F CFA ; (insérer le montant)
- en lettres :................................................, Toutes Taxes Comprises. (insérer le montant)
d) Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :
[Indiquer en détail les rabais offerts, le cas échéant, s’ils s’appliquent]
[Indiquer aussi en détail la méthode qui sera utilisée pour appliquer les rabais offerts, le cas
échéant]
e) Notre offre demeurera valide pendant la période requise à la clause 19.1 des Données Particu-
lières de l’Appel d’Offres à compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la
clause 23.1 des Données Particulières de l’Appel d’Offres ; cette offre continuera de nous en-
gager et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;
f) Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à fournir un cautionnement définitif du mar-
ché conformément à la Clause 45 des Données Particulières de l’Appel d’Offres et à la
clause 17 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);
g) Notre candidature, ainsi que tous sous-traitants ou entrepreneur intervenant en rapport avec une
quelconque partie du marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion de la clause 4.2
des Données Particulières de l’Appel d’Offres.
h) Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la clause 4.3 des
Données Particulières de l’Appel d’Offres.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

i) Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à
quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécu-
niaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché.
j) Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre figurant dans la
notification d’attribution du marché que vous nous adresserez tiendra lieu de contrat entre
nous, jusqu’à ce qu’un marché formel soit établi et signé.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la qualité du signataire]

Signature et cachet [insérer la signature et apposer le cachet du candidat ou du mandataire du

groupement]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du Candidat ou du
mandataire du groupement]

En date du ______________ [Insérer la date de signature]

Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Modèle de garantie d’offre ou de soumission

[La banque ou compagnie de garantie remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux
indications entre crochets]

[Insérer le nom de la banque ou compagnie de garantie, et l’adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire : [insérer le nom du ministère, de la structure ou de l’institution bénéficiaire]

Date : [insérer date]

Numéro de la garantie d’offre : [insérer le numéro de garantie]

Nous avons été informés que [insérer le nom du candidat] (ci-après dénommé « le candidat ») a
répondu à votre appel d’offres numéro [insérer le numéro de l’avis d’appel d’offres] pour les
travaux de [insérer l’objet de l’appel d’offres] et vous a soumis son offre en date du [insérer date
du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).
En vertu des dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, l’Offre doit être accompagnée d’un
cautionnement provisoire.
A la demande du candidat, nous [insérer nom de la banque ou compagnie de garantie] nous
engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement à nous porter caution et à vous payer à
première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer
le montant en chiffres et en lettres] F.CFA.
Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le candidat n'a
pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre ou a fait l'objet de
sanction pour faute commise dans le cadre de la procédure de passation du marché conformément
aux articles 155 et 156 du Code des Marchés publics, à savoir :
a) s’il n’accepte pas les modifications de son offre suite à la correction des erreurs de calcul; ou
b) s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de
l’offre; ou
c) si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité Contractante pendant la période de
validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité
contractante avant l’expiration de cette période, il:
1. ne signe pas le marché ; ou
2. ne fournit pas le cautionnement définitif du marché, s’il est tenu de le faire ainsi
qu’il est prévu dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres ; ou
d) s'il a fait l'objet d'une sanction des autorités compétentes ou de l'Autorité Nationale de Régula-
tion des Marchés Publics ou d'une juridiction compétente, conduisant à la saisie des garanties
qu'il a constituées dans le cadre de la passation du marché, conformément aux articles 155 et
156 du Code des marchés publics.
La présente garantie de soumission restera valide trente (30) jours après l’expiration du délai de
validité de l’offre.
Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.
La présente garantie de soumission est établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant
organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

OHADA n° 22 du 15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles
de formation de garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.

Nom du représentant de l’organisme qui délivre la garantie : [nom complet de la personne

signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire] Cachet [Cachet de l’organisme]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

N.B : La mention manuscrite n’est pas exigée pour les garanties de soumission
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Modèle d’Attestation de Bonne Exécution (ABE)

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone) …………………………….
Certifie que l’entreprise:…………………………………………………….…..
Représentée par:……………………………………………………………..……
A mené à bien, dans les délais prévus les travaux de :……………….………
Réalisé à :…………………….……………...……………….……………………
Le montant des prestations réalisées en propre par l’entreprise s’élevait à la somme de :
………………………et a fait l’objet d’un marché n°……/contrat n°………/convention
n°……../bon de commande n°…. .

Ces travaux qui ont été réalisés du ……………….au……………., ont été exécutées en
conformité avec les clauses des cahiers des charges.

Le délai contractuel était de ………………….mois

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………….le…………

Signature et cachet
de l’autorité qui délivre l’ABE

N.B : Pour être recevable, la présente attestation de bonne exécution doit être :
- rédigée sur papier en-tête de la structure émettrice ;
- délivrée par une autorité publique ou privée ;
- accompagnée du contrat de sous-traitance approuvé par l’autorité contractante ;
- remplie conformément au présent modèle.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Modèle d’Attestation de Bonne Exécution (ABE)

En cas de sous-traitance

Je soussigné (Nom, fonction, adresse, téléphone de l’autorité qui délivre l’ABE)

……………., certifie que l’entreprise (Nom, adresse, téléphone de l’entreprise)…………
….représentée par (Nom, fonction du représentant de l’entreprise sous-traitante):………………a
mené à bien en tant que sous-traitant, dans les délais prévus, les travaux de (objet de l’appel
d’offres) :……………objets du marché numéro (numéro du marché)…………… dont le titulaire
est l’entreprise (Nom, adresse, téléphone de l’entreprise titulaire du marché)……………
représentée par (Nom, fonction du représentant de l’entreprise principale)…………………………….

Le montant total du marché est de ………..F CFA TTC et a fait l’objet d’un marché n°
……… / contrat n°………./ convention n° …………./ bon de commande n° …….. . Le montant
des prestations exécutées par l’entreprise sous-traitante s’élevait à la somme de :……… F CFA
TTC, correspondant à (indiquer le pourcentage des travaux réalisés par le sous-traitant)
…………..pour cent du volume total des travaux réalisés.

Ces travaux qui ont été réalisés à (lieu de réalisation des travaux)… ….du …….au…, ont
été exécutés en conformité avec les clauses des cahiers des charges.

Le délai contractuel était de ………………….mois.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour lui servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………….le…………

Signature et cachet de l’autorité Signature et cachet du

publique Dirigeant
qui délivre l’ABE de l’entreprise titulaire du
marché

B : Pour être recevable, la présente attestation de bonne exécution doit être :

- rédigée sur papier en-tête de la structure émettrice ;
- délivrée par une autorité publique ou privée ;
- accompagnée du contrat de sous-traitance approuvé par l’autorité contractante ;
 remplie conformément au présent modèle.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

LOT UNIQUE : TRAVAUX DE CONTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS D’URGENCE A

AKOUEDO
N° DÉSIGNATION UNITÉ QUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL
F CFA F CFA
A. BATIMENT PRINCIPAL
LOT 1 TERRASSEMENT
1.1 - IMPLANTATION DU BÂTIMENT M2 300

1.2 - EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 160

1.3 - EXÉCUTION DES REMBLAIS AUTOUR DES

FONDATIONS M3 96

1.4 - EXÉCUTION DE REMBLAIS SOUS DALLAGE Y/C

COMPACTAGE M3 180

TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS-OEUVRE
2.1 FONDATION
2.2 - BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M3 ÉP. : 5 CM M3 11,2

2.3 - BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350 KG/M3 M3 44,80

ÉP. : 20 CM

2.4 - F/P D’ACIER POUR SEMELLE KG 3 220

2.5 - AGGLOS 15 PLEINS M2 320

2.6 - BÉTON POUR RAIDISSEUR E BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 3,12

2.7 - COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 76

2.8 - ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 248

2.9 - BÉTON CHAINAGE BAS EN BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 9,6

2.10 - COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M2 192

2.11 - ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 768

2.12 - BÉTON DE DALLAGE ÉP. : 10 CM DOSÉ À 350 KG/M3 600

M2
2.13 - PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M2 000

2.14 - PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M2 000

SOUS TOTAL LOT 2-1

2.2 SUPERSTRUCTURE
2.2.1 - CLAUSTRAS M2 20

2.2.2 - MUR EN AGGLOS 15 CREUX POUR ÉLÉVATION M2 1 730

2.2.3 - MUR EN AGGLOS 10 CREUX POUR SÉPARATION M2 70

2.24 - BÉTON POUR RAIDISSEUR EN BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 20,28

2.2.5 - COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 374

2.2.6 - ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 1 622

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

2.2.7 - BÉTON CHAINAGE HAUT EN BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 19,20

Y COMPRIS ESCALIER

2.2.8 - COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M2 384

2.2.9 - ACIER HA POUR CHAINAGE HAUT KG 1 536

2.3 - PLANCHER 16 + 4 Y/C COFFRAGE M2 856

2.3.1 - ENDUIT ORDINAIRE INTÉRIEUR M2 2 810

2.3.2 - ENDUIT ORDINAIRE EXTÉRIEUR M2 820

2.3.3 - ENDUIT SOUS PLAFOND M2 856

SOUS TOTAL LOT 2.2

TOTAL LOT 2
LOT 3 PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 - BRANCHEMENT ORDINAIRE SODECI FF 01

3.2 - F/P DE CANALISATION Ø 110 POUR EAU VANNE (EV) ML 20

3.3 - F/P DE CANALISATION Ø 63 POUR EAU USÉE (EU) ML 25

3.4 - F/P DE TUYAU PERCE D’ALIMENTATION 14/16 Y/C ML 60

TOUTES SURJECTIONS

3.5 - F/P DE TUYAU DE PRESSION 26.8/32 ML 45

3.6 - F/P DE VANNE D’ARRÊT U 10

3.7 - F/P DE ROBINET DE PUISAGE U 06

3.8 - F/P DE ROBINET DE LAVABO U 06

3.9 - F/P DE WC CHASSE BASSE U 08

- F/P DE LAVE MAIN U 02

- F/P DE LAVABO U 04

- F/P DE DÉVIDOIR CHROMÉ U 06

- F/P DE SIPHON DE SOL U 04

- F/P DE GLACE DE LAVABO U 04

TOTAL LOT 3
LOT 4 ELECTRICITE
- BRANCHEMENT CIE + ABONNEMENT 35 A Y/C FRAIS 01
DE SÉCUREL FF

- F/P DE GRILLE DE DÉRIVATION 4 X 10 MM2 ENS 01

- F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 50

- F/P DE COFFRET RÉPARTITEUR Y/C MODULE U 02

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

- F/P DE BOÎTE DE DÉRIVATION U 04

- F/P DE RÉGLETTE FLUO MON 120 U 40

- F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE 120 U 04

- F/P DE RÉGLETTE SANITAIRE U 08

- PRISE DE COURANT 2 X 16 A +T U 26

- PRISE ÉTANCHE U 04

- F/P D’INTERRUPTEUR SA U 18

- F/P D’INTERRUPTEUR VV U 06

- F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ACCESSOIRE ENS 01

- F/P DE CUIVRE NU 28 MM2 ML 65

- F/P DE PAQUET DE TERRE U 01

TOTAL LOT 4
LOT 5 ASSAINISSEMENT
- EXÉCUTION DE REGARD DE VISITE 40 X 40 U 10

- F/P DE CANALISATION PVC Ø 160 (EU + EV) ML 50

TOTAL LOT 5
LOT 6 MENUISERIE -VITRERIE
- F/P DE PORTE PLEINE (110 X 220) U 03

- F/P DE PORTE PLEINE (90 X 220) U 13

- F/P DE PORTE ISOPLANE PLEINE (80 X 220) U 08

- F/P DE FENÊTRE NACO (120 X 120) U 17

- F/P DE FENÊTRE NACO (60 X 60) U 02

- F/P DE FENÊTRE NACO (400 X 60) U 02

TOTAL LOT 6
LOT 7 FERRONNERIE
- F/P D’ANTIVOL POUR FENÊTRE NARCO

 (120 X 120) U 17

 (60 X 60) U 02

 (400 X 60) U 02

TOTAL LOT 9
LOT 8 REVETEMENT DUR
- F/P DE CARREAU GRÉS CÉRAME 30 X 30 M2 516

- F/P DE CARREAU FAÏENCE M² 120

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

- F/P DE CARREAU 30 X 30 ANTIDÉRAPANT M2 50

- F/P DE PLINTHE ML 269

TOTAL LOT 10
LOT 9 CLIMATISATION
- F/P DE SPLIT 1,5 CV Y COMPRIS ACCESSOIRE U 13

TOTAL LOT 11
LOT 11 PEINTURE
- F/P DE PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR INTÉRIEUR 1 405
M2
- F/P DE PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR EXTÉRIEUR 410
M2
- F/P DE PEINTURE À HUILE M2 105

- F/P DE PEINTURE SOUS PLAFOND M2 628

TOTAL LOT 13
TOTAL A
B. CLOTURE (346 ML)
LOT 1 TERRASSEMENT
- FOUILLE EN RIGOLE ML 346,00

- REMBLAIS DE FOUILLE M3 152,4

TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS-OEUVRE
2.1 FONDATION
- BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M3 ÉP. : 5 CM M3 12,12

- BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350 KG/M3

M3 48,49
ÉP. : 20 CM

- ACIER DE SEMELLE FILANTE KG 13.094,00

- F/P D’AGGLOS 15 PLEINS M2 277,00

- BÉTON POUR RAIDISSEUR E BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 5,54

- ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 498,8

- COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 117,00

- BÉTON CHAINAGE BAS EN BA DOSÉ À 350 KG/M3 M3 10,39

- ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 935,00

- COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M2 207,00

SOUS TOTAL LOT 2.1

2.2 ELEVATION
- F/P AGGLOS 15 CREUX M2 866,00

- BÉTON ARMÉ POUR RAIDISSEUR EN BA DOSÉ À 350 M3 10,39

Section III : Critères d’évaluation et de qualification

KG/M3

- ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 935,00

- COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 207,00

- BÉTON ARMÉ POUR CHAINAGE HAUT EN BA DOSÉ À M3 11,80

350 KG/M3

- ACIER HA POUR CHAINAGE KG 944,00

- COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M2 242,00

- ENDUIT SUR MAÇONNERIE M2 1168

SOUS TOTAL LOT 2.2

TOTAL LOT 2
C-HANGAR
TERRASSEMENT
- IMPLANTATION GÉNÉRAL M²

- EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 40

- EXÉCUTION DE REMBLAIS AUTOUR DE FONDATIONS M³ 16

- EXÉCUTION DE REMBLAIS SOUS DOLAGE Y/C M³ 35

COMPACTAGE

TOTAL LOT 1
GROS ŒUVRE
FONDATION
- BÉTON DE PROPRIÉTÉ DOSÉ À 150 KG/M³ ÉP. : 5 CM M³ 1 ,4

- BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350KG/ M³ ÉP. : M³ 5,6

20 CM

- F/P D’ ACIER POUR SEMELLE KG 448

- AGGLOS 15 PLANS M² 40

- BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 1,20

- COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 6,75

- ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 96

- BÉTON POUR CHANGE BAS EN BA DOSÉ À 350KG/M³ M³ 1,30

- COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M² 24

- ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 104

- BÉTON DE DALLAGE EP :10 CM M² 100

- PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M² 100

- PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M² 100

Section III : Critères d’évaluation et de qualification

SOUS TOTAL LOT 2-1

CHARPENTE-COUVERTURE
PLAFONNAGE
- OSSATURE BOIS ROUGE M³ 3 ,60

- TÔLE BAC ALU 7/10 M² 195

- PLANCHE DE RIVE 30 CM EP :3 CM ML 48

- FAITIÈRE DE TÔLE ML 12

- F/P DE CONTREPLAQUÉ 8 MM/Y OSSATURE M² 144

TOTAL LOT 3
ELECTRICITE
- F/P DE GRILLE DE DÉRIVATION 4*10 CM ENS 01

- F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 30

- F/P DE RÉGLETTE FLUO MONO 120 U 10

- F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE 120 U 12

- F/P D’INTERRUPTEUR 5A U 2

- F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ACCESSOIRE ENS 01

- F/P DE CUIVRE NU 28 MM² ML 40

- F/P DE PAQUET LENTE U 1

TOTAL LOT 4
REVETEMENT
-F/P DE CANAUX GRÉS CÉRAME 30*30 M² 110
TOTAL LOT 5
PEINTURE
- F/P PEINTURE VINYLIQUE M² 72

- F/P DE PEINTURE SOUS PLAFOND M² 154

TOTAL LOT 6
TOTAL C
D-GUERITE-PLATEFORME
TERRASSEMENT
-IMPLANTATION GÉNÉRALE M² 82
-EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 45
EXÉCUTION REMBLAIS SOUS DALLAGE Y/C COMPACTAGE M³ 53
TOTAL LOT 1
GROS –ŒUVRE
FONDATION
- BÉTON DE PROPRIÉTÉ DOSÉ À 150KG/M³ ÉP. : 5 CM M³ 2 ,6

- BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350KG/M³ : 20 M³ 8,2

CM

- F/P D’ACIER POUR SEMELLE KG 710

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

- AGGLOS 15 PLEINS M² 85

- BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 3,80

- COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 8,75

- ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 165

- BÉTON POUR CHAINAGE BAS M³ 2,70

- COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M² 65

- ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 310

- BÉTON DE DALLAGE ÉP. :10 CM M² 120

- PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M² 120

- PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M² 120

TOTAL LOT 2-1

SUPERSTRUCTURE
- AGGLOS 15 CREUX M² 105

- AGGLOS 10 CREUX M² 35

- BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 3,6

- ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 330

- COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 32

- BÉTON POUR CHAINAGE HAUT M³ 4,10

- ACIER HA POUR CHAINAGE HAUT KG 360

- COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M² 37

- PLANCHER 16+4 Y/C COFFRAGE M² 35

- ENDUIT INTÉRIEUR M² 165

- ENDUIT EXTÉRIEUR M² 85

- ENDUIT SOUS DALLAGE M² 35

TOTAL 2-2
LOT 3 PLOMBERIE SANITAIRE
- F/P DE CANALISATION Ø110 POUR EAU VANNE ML 15

- F/P DE CANALISATION Ø63 POUR EAU USÉE ML 7

- F/P DE TUYAU PERCE 14/16 Y/C TOUTE SUJÉTION ML 11

- F/P DE TUYAU PRESSION 26.8/32 ML 25

- F/P DE VANNE D’ARRÊT U 2

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

- F/P DE WC CHASSE BASSE U 1

- F/P DE LAVE MAIN COMPLET U 1

- F/P DE VIDONS CHROMÉ U 1

- F/P DE SIPHON DE SOL U 1

TOTAL LOT 3
LOT 4 ELECTRICITE
- F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 25

- F/P DE COFFRET RÉPARTITEUR Y/C MODULE U 01

- F/P DE BOITE DE DÉRIVATION U 01

- F/P DE RÉGLETTE 1,20 U 04

- F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE U 04

- F/P DE RÉGLETTE SANITAIRE U 01

- F/P D’INTERRUPTEUR SH U 04

- PRISE DE COURANT 2X16+T U 03

- F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ACCESSOIRE ENS 01

- F/P DE CUIVRE NU 28 MM² ML 17

- F/P DE PIQUET DE TERRE U 01

TOTAL LOT 4
LOT 5 MENUISERIE - VITRERIE
FERRONNERIE
- F/P DE PORTE PLEINE (90X220) U 01

- F/P DE PORTE ISOPLANE (80 X 220) U 01

- F/P DE FENÊTRE NARCO (100 X60) U 03

- F/P DE PORTE MÉTALLIQUE (120X220) U 02

- F/P DE PORTAIL MÉTALLIQUE COULISSANT U 01

(600X300)

TOTAL LOT 5
LOT 6 REVETEMENT DUR
- F/P DE CARREAU GRÈS CÉRAME 30X30 M² 35

- F/P DE CARREAU FAÏENCE M² 30

TOTAL LOT 6
LOT 7 PEINTURE
- PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR M² 250

- PEINTURE VINYLIQUE SOUS PLAFOND M² 35

 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

TOTAL LOT 7
TOTAL D
TOTAL HT
TVA 18 %
TOTAL TTC

Arrêté le présent devis à la somme de :

BORDEREAU UNITAIRE DE PRIX (BPU)
LOT UNIQUE : TRAVAUX DE CONTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS D’URGENCE A
AKOUEDO

Prix
Prix Total
N° Désignation Unité Quantité Unitaire
F Cfa En lettre
En chiffre
LOT 1 TERRASSEMENT
1.1 IMPLANTATION DU BÂTIMENT M2 300
1.2 EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 160
1.3 EXÉCUTION DES REMBLAIS AUTOUR DES
FONDATIONS M3 96
1.4 EXÉCUTION DE REMBLAIS SOUS DALLAGE Y/C
COMPACTAGE M3 180
TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS-OEUVRE
2.1 FONDATION
2.2 BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M3 ÉP. : 5 M3 11,2
CM
2.3 BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350 M3 44,80
KG/M3 ÉP. : 20 CM
2.4 F/P D’ACIER POUR SEMELLE KG 3 220
2.5 AGGLOS 15 PLEINS M2 320
2.6 BÉTON POUR RAIDISSEUR E BA DOSÉ À 350 M3 3,12
KG/M3
2.7 COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 76
2.8 ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 248
2.9 BÉTON CHAINAGE BAS EN BA DOSÉ À 350 M3 9,6
KG/M3
2.10 COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M2 192
2.11 ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 768
2.12 BÉTON DE DALLAGE ÉP. : 10 CM DOSÉ À 350 600
KG/M3 M2
2.13 PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M2 000
2.14 PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M2 000
SOUS TOTAL LOT 2-1
2.2 SUPERSTRUCTURE
2.2.1 CLAUSTRAS M2 20
2.2.2 MUR EN AGGLOS 15 CREUX POUR ÉLÉVATION M2 1 730
2.2.3 MUR EN AGGLOS 10 CREUX POUR SÉPARATION M2 70
2.24 BÉTON POUR RAIDISSEUR EN BA DOSÉ À 350 M3 20,28
KG/M3
2.2.5 COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 374
2.2.6 ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 1 622
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

2.2.7 BÉTON CHAINAGE HAUT EN BA DOSÉ À 350 M3 19,20

KG/M3 Y COMPRIS ESCALIER
2.2.8 COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M2 384
2.2.9 ACIER HA POUR CHAINAGE HAUT KG 1 536
2.3 PLANCHER 16 + 4 Y/C COFFRAGE M2 856
2.3.1 ENDUIT ORDINAIRE INTÉRIEUR M2 2 810
2.3.2 ENDUIT ORDINAIRE EXTÉRIEUR M2 820
2.3.3 ENDUIT SOUS PLAFOND M2 856
SOUS TOTAL LOT 2.2
TOTAL LOT 2
LOT 3 PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 BRANCHEMENT ORDINAIRE SODECI FF 01
3.2 F/P DE CANALISATION Ø 110 POUR EAU VANNE ML 20
(EV)
3.3 F/P DE CANALISATION Ø 63 POUR EAU USÉE ML 25
(EU)
3.4 F/P DE TUYAU PERCE D’ALIMENTATION 14/16 ML 60
Y/C TOUTES SURJECTIONS
3.5 F/P DE TUYAU DE PRESSION 26.8/32 ML 45
3.6 F/P DE VANNE D’ARRÊT U 10
3.7 F/P DE ROBINET DE PUISAGE U 06
3.8 F/P DE ROBINET DE LAVABO U 06
3.9 F/P DE WC CHASSE BASSE U 08
F/P DE LAVE MAIN U 02
F/P DE LAVABO U 04
F/P DE DÉVIDOIR CHROMÉ U 06
F/P DE SIPHON DE SOL U 04
F/P DE GLACE DE LAVABO U 04
TOTAL LOT 3
LOT ELECTRICITE
4
BRANCHEMENT CIE + ABONNEMENT 35 A Y/C 01
FRAIS DE SÉCUREL FF
F/P DE GRILLE DE DÉRIVATION 4 X 10 MM2 ENS 01
F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 50
F/P DE COFFRET RÉPARTITEUR Y/C MODULE U 02
F/P DE BOÎTE DE DÉRIVATION U 04
F/P DE RÉGLETTE FLUO MON 120 U 40
F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE 120 U 04
F/P DE RÉGLETTE SANITAIRE U 08
PRISE DE COURANT 2 X 16 A +T U 26
PRISE ÉTANCHE U 04
F/P D’INTERRUPTEUR SA U 18
F/P D’INTERRUPTEUR VV U 06
F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ENS 01
ACCESSOIRE
F/P DE CUIVRE NU 28 MM2 ML 65
F/P DE PAQUET DE TERRE U 01
TOTAL LOT 4
LOT 5 ASSAINISSEMENT
EXÉCUTION DE REGARD DE VISITE 40 X 40 U 10
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

F/P DE CANALISATION PVC Ø 160 (EU + EV) ML 50

TOTAL LOT 5
LOT 6 MENUISERIE -VITRERIE
F/P DE PORTE PLEINE (110 X 220) U 03
F/P DE PORTE PLEINE (90 X 220) U 13
F/P DE PORTE ISOPLANE PLEINE (80 X 220) U 08
F/P DE FENÊTRE NACO (120 X 120) U 17
F/P DE FENÊTRE NACO (60 X 60) U 02
F/P DE FENÊTRE NACO (400 X 60) U 02
TOTAL LOT 6
LOT 7 FERRONNERIE
F/P D’ANTIVOL POUR FENÊTRE NARCO
(120 X 120) U 17
(60 X 60) U 02
(400 X 60) U 02
TOTAL LOT 9
LOT 8 REVETEMENT DUR
F/P DE CARREAU GRÉS CÉRAME 30 X 30 M2 516
F/P DE CARREAU FAÏENCE M² 120
F/P DE CARREAU 30 X 30 ANTIDÉRAPANT M2 50
F/P DE PLINTHE ML 269
TOTAL LOT 10
LOT 9 CLIMATISATION
F/P DE SPLIT 1,5 CV Y COMPRIS ACCESSOIRE U 13
TOTAL LOT 11
LOT PEINTURE
11
F/P DE PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR 1 405
INTÉRIEUR M2
F/P DE PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR 410
EXTÉRIEUR M2
F/P DE PEINTURE À HUILE M2 105
F/P DE PEINTURE SOUS PLAFOND M2 628
TOTAL LOT 13
TOTAL A
B. CLOTURE (346 ML)
LOT 1 TERRASSEMENT
FOUILLE EN RIGOLE ML 346,00
REMBLAIS DE FOUILLE M3 152,4
TOTAL LOT 1
LOT 2 GROS-OEUVRE
2.1 FONDATION
BÉTON DE PROPRETÉ DOSÉ À 150 KG/M3 ÉP. : 5 M3 12,12
CM
BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350
KG/M3 ÉP. : 20 CM M3 48,49
ACIER DE SEMELLE FILANTE KG 13.094,00
F/P D’AGGLOS 15 PLEINS M2 277,00
BÉTON POUR RAIDISSEUR E BA DOSÉ À 350 M3 5,54
KG/M3
ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 498,8
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 117,00

BÉTON CHAINAGE BAS EN BA DOSÉ À 350 M3 10,39
KG/M3
ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 935,00
COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M2 207,00
SOUS TOTAL LOT 2.1
2.2 ELEVATION
F/P AGGLOS 15 CREUX M2 866,00
BÉTON ARMÉ POUR RAIDISSEUR EN BA DOSÉ À M3 10,39
350 KG/M3
ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 935,00
COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M2 207,00
BÉTON ARMÉ POUR CHAINAGE HAUT EN BA M3 11,80
DOSÉ À 350 KG/M3
ACIER HA POUR CHAINAGE KG 944,00
COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M2 242,00
ENDUIT SUR MAÇONNERIE M2 1168
SOUS TOTAL LOT 2.2
TOTAL LOT 2
C-HANGAR
TERRASSEMENT
IMPLANTATION GÉNÉRAL M²
EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 40
EXÉCUTION DE REMBLAIS AUTOUR DE M³ 16
FONDATIONS
EXÉCUTION DE REMBLAIS SOUS DOLAGE Y/C M³ 35
COMPACTAGE
TOTAL LOT 1
GROS ŒUVRE
FONDATION
BÉTON DE PROPRIÉTÉ DOSÉ À 150 KG/M³ ÉP. : 5 M³ 1 ,4
CM
BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À 350KG/ M³ M³ 5,6
ÉP. : 20 CM
F/P D’ ACIER POUR SEMELLE KG 448
AGGLOS 15 PLANS M² 40
BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 1,20
COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 6,75
ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 96
BÉTON POUR CHANGE BAS EN BA DOSÉ À M³ 1,30
350KG/M³
COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M² 24
ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 104
BÉTON DE DALLAGE EP :10 CM M² 100
PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M² 100
PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M² 100
SOUS TOTAL LOT 2-1
CHARPENTE-COUVERTURE
PLAFONNAGE
OSSATURE BOIS ROUGE M³ 3 ,60
TÔLE BAC ALU 7/10 M² 195
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

PLANCHE DE RIVE 30 CM EP :3 CM ML 48
FAITIÈRE DE TÔLE ML 12
F/P DE CONTREPLAQUÉ 8 MM/Y OSSATURE M² 144
TOTAL LOT 3
ELECTRICITE
F/P DE GRILLE DE DÉRIVATION 4*10 CM ENS 01
F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 30
F/P DE RÉGLETTE FLUO MONO 120 U 10
F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE 120 U 12
F/P D’INTERRUPTEUR 5A U 2
F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ENS 01
ACCESSOIRE
F/P DE CUIVRE NU 28 MM² ML 40
F/P DE PAQUET LENTE U 1
TOTAL LOT 4
REVETEMENT
-F/P DE CANAUX GRÉS CÉRAME 30*30 M² 110
TOTAL LOT 5
PEINTURE
F/P PEINTURE VINYLIQUE M² 72
F/P DE PEINTURE SOUS PLAFOND M² 154
TOTAL LOT 6
TOTAL C
D-GUERITE-PLATEFORME
TERRASSEMENT
-IMPLANTATION GÉNÉRALE M² 82
-EXÉCUTION DE FOUILLE EN RIGOLE ML 45
EXÉCUTION REMBLAIS SOUS DALLAGE Y/ C M³ 53
COMPACTAGE
TOTAL LOT 1
GROS –ŒUVRE
FONDATION
BÉTON DE PROPRIÉTÉ DOSÉ À 150KG/M³ ÉP. : 5 M³ 2 ,6
CM
BÉTON DE SEMELLE FILANTE DOSÉ À M³ 8,2
350KG/M³ : 20 CM
F/P D’ACIER POUR SEMELLE KG 710
AGGLOS 15 PLEINS M² 85
BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 3,80
COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 8,75
ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 165
BÉTON POUR CHAINAGE BAS M³ 2,70
COFFRAGE POUR CHAINAGE BAS M² 65
ACIER HA POUR CHAINAGE BAS KG 310
BÉTON DE DALLAGE ÉP. :10 CM M² 120
PLUS-VALUE POUR FILM POLYANE M² 120
PLUS-VALUE POUR TREILLIS SOUDÉ M² 120
TOTAL LOT 2-1
SUPERSTRUCTURE
AGGLOS 15 CREUX M² 105
AGGLOS 10 CREUX M² 35
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

BÉTON POUR RAIDISSEUR M³ 3,6

ACIER HA POUR RAIDISSEUR KG 330
COFFRAGE POUR RAIDISSEUR M² 32
BÉTON POUR CHAINAGE HAUT M³ 4,10
ACIER HA POUR CHAINAGE HAUT KG 360
COFFRAGE POUR CHAINAGE HAUT M² 37
PLANCHER 16+4 Y/C COFFRAGE M² 35
ENDUIT INTÉRIEUR M² 165
ENDUIT EXTÉRIEUR M² 85
ENDUIT SOUS DALLAGE M² 35
TOTAL 2-2
LOT 3 PLOMBERIE SANITAIRE
F/P DE CANALISATION Ø110 POUR EAU VANNE ML 15
F/P DE CANALISATION Ø63 POUR EAU USÉE ML 7
F/P DE TUYAU PERCE 14/16 Y/C TOUTE ML 11
SUJÉTION
F/P DE TUYAU PRESSION 26.8/32 ML 25
F/P DE VANNE D’ARRÊT U 2
F/P DE WC CHASSE BASSE U 1
F/P DE LAVE MAIN COMPLET U 1
F/P DE VIDONS CHROMÉ U 1
F/P DE SIPHON DE SOL U 1
TOTAL LOT 3
LOT 4 ELECTRICITE
F/P DE CÂBLE HG 1000 ML 25
F/P DE COFFRET RÉPARTITEUR Y/C MODULE U 01
F/P DE BOITE DE DÉRIVATION U 01
F/P DE RÉGLETTE 1,20 U 04
F/P DE RÉGLETTE ÉTANCHE U 04
F/P DE RÉGLETTE SANITAIRE U 01
F/P D’INTERRUPTEUR SH U 04
PRISE DE COURANT 2X16+T U 03
F/P DE TUBE ORANGE Y/C FILERIE ET ENS 01
ACCESSOIRE
F/P DE CUIVRE NU 28 MM² ML 17
F/P DE PIQUET DE TERRE U 01
TOTAL LOT 4
LOT 5 MENUISERIE - VITRERIE
FERRONNERIE
F/P DE PORTE PLEINE (90X220) U 01
F/P DE PORTE ISOPLANE (80 X 220) U 01
F/P DE FENÊTRE NARCO (100 X60) U 03
F/P DE PORTE MÉTALLIQUE (120X220) U 02
F/P DE PORTAIL MÉTALLIQUE COULISSANT U 01
(600X300)
TOTAL LOT 5
LOT 6 REVETEMENT DUR
F/P DE CARREAU GRÈS CÉRAME 30X30 M² 35
F/P DE CARREAU FAÏENCE M² 30
TOTAL LOT 6
LOT 7 PEINTURE
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR M² 250

PEINTURE VINYLIQUE SOUS PLAFOND M² 35
TOTAL LOT 7
TOTAL D
TOTAL HT
TVA 18 %
TOTAL TTC
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Situation financière

Nom du candidat :…………………………Date…………………………..

Nom de la partie au GE………………………………………Numéro AAO :…………..
A compléter par le candidat et, dans le cas d’un GE, par chaque partie.

Données financières en équivalent Antécédents pour les…….(….) dernières années

FCFA (équivalent milliers de F CFA)
Année 1 Année 2 Année 3 Année… Année n
Information du bilan

Total actif (TA)

Total passif (TP)
Patrimoine net (PN)
Disponibilités (D)
Engagements (E)
Information des comptes de résultats

Recettes totales (RT)

Bénéfices avant impôts (BAI)

On trouvera ci-après les copies des états financiers certifies (y compris toutes les notes y afférents,
et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions
suivantes :
a) Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la partie au GE, et non pas celle
de la maison mère ou de filiales.
b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agrée.
c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été
ajoutées.
d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et
vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés).
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulaire FIN – 2.2

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du candidat :…………………………Date…………………………..

Nom de la partie au GE………………………………………Numéro AAO :…………..

Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement)

Année Montant et monnaie Equivalent FCFA

 Chiffre d’affaires
annuel moyen des
activités de
construction
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Personnel affecté aux Travaux

Nombre d’année
Nom et prénoms Diplôme Poste proposé
d’expérience
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Matériel affecté aux Travaux

Désignation Quantité Marque En propre/ En location

1
.
.
.
N
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Programme/Calendrier de Mobilisation du matériel

Matériel

Formulaire MAT
Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la
possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un
formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du
matériel de remplacement proposé par le Candidat.

Pièce de matériel

Renseignement Nom du fabricant Modèle et puissance

sur le matériel
Capacité Année de fabrication

Position Localisation présente

courante
Détails sur les engagements courants

Provenance Indiquer la provenance du matériel

o en possessiono en locationo en location-venteo fabriqué spécialement

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat.

Propriétaire Nom du Propriétaire

Adresse du Propriétaire

Téléphone Nom et titre de la personne à

contacter
Télécopie Télex
Accords Détails de la location / location-vente / accord de fabrication
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Contrat de Location de Matériels

Délivré par :

Je soussigné (nom, prénoms, fonctions loueur), Directeur de l'entreprise de location d'engins

(insérer nom de l’entreprise qui loue) Située à B.P. Téléphone Certifie que
l'Entreprise : (insérer le nom de l’entreprise locataire) Représentée par Monsieur/
Madame : (insérer les nom, prénoms et fonction du représentant de l’entreprise locataire) a
signé avec mon Entreprise, un contrat de location des matériels suivants (insérer les nom et
référence des matériels objet de la location) pour l'exécution des Travaux concernant l'appel
d'offre N°..........(insérer le numéro de l’appel d’offres) relatif à (insérer l’objet de l’appel
d’offres).

Ce contrat est ferme et irrévocable.

En foi de quoi, il est établi ce contrat pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (date en toutes lettres)

Signature du bénéficiaire Signature du représentant de l’entreprise qui loue
Cachet du bénéficiaire Cachet de l’entreprise qui loue

NB : Le contrat de location de matériels doit être rédigé sur papier entête de l’entreprise qui
loue pour être valable et il doit comporter les mentions suivantes : nom, adresse, contact,
registre de commerce et de compte contribuable. Les signatures et cachet ne doivent pas être
détachés du texte.

Joindre au présent contrat, les copies de la carte grise du véhicule de liaison et du camion-benne et
le reçu d’achat pour le reste du matériel.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Personnel

Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les
renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à
remplir pour chaque candidat.

1. Désignation du poste

Nom

. Désignation du poste

Nom

. Désignation du poste

Nom

n. Désignation du poste

Nom
 Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulaire PER-2
Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat

Poste

Renseignement Nom Date de naissance

s personnels Contact
Qualifications professionnelles
Employeur Nom de l’employeur
actuel
Adresse de l’employeur
Téléphone Contact (responsable / chargé du
personnel)
Télécopie E-mail
Emploi tenu Nombre d’années avec le présent
employeur

Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années en ordre chronologique inverse.

Indiquer l’expérience technique pertinente pour le projet.

De À Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire

pertinente

Je m’engage à travailler au sein de la société________________ si elle est retenue pour l’appel

d’offres relatif à__________________________et durant la période d’exécution des travaux.

Date : …………………………….
Signature de l’intéressé (e)

NB: Pour être valide, Les CV devront être signés des employés après s’être engagés à travailler dans la
société et pour le projet objet de l’appel d’offres. Ils seront accompagnés des copies certifiées
conformes des diplômes datant de moins de six (06) mois comme exigé à la section III et de la copie de
la pièce d’identité ou de l’attestation d’identité en cours de validité.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Pouvoirs Habilitant du Soumissionnaire

(Cas d’une procuration)

Je soussigné M/Mme …………… (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui

donne procuration) donne pouvoir à ………. (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne
qui déclare avoir procuration) pour signer tout document concernant ………. .(Insérer le nom et
l’adresse de l’entreprise) dans le cadre de l’appel d’offres ………….. (Insérer le numéro de
l’appel d’offres) relatif à ………. (Insérer l’objet de l’appel d’offres)

En foi de quoi je lui délivre la présente habilitation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ………… le, (date en toutes lettres)

Signature de la personne qui donne procuration
Cachet de l’entreprise de la personne qui donne procuration

Pouvoirs Habilitant du Soumissionnaire

(Cas sans procuration)

Je soussigné M/Mme …………… (Insérer nom et prénoms et fonction de la personne qui

donne procuration) déclare avoir pouvoir pour signer tout document concernant ………. .(Insérer
le nom et l’adresse de l’entreprise) dans le cadre de l’appel d’offres ………….. (Insérer le numéro
de l’appel d’offres) relatif à ………. (Insérer l’objet de l’appel d’offres)

En foi de quoi, il est établi la présente habilitation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ………… le, (date en toutes lettres)

Signature de la personne qui donne procuration
Cachet de l’entreprise de la personne qui donne procuration

NB : Le pouvoir habilitant du soumissionnaire doit être rédigé sur papier avec entête de
l’entreprise, signé et cacheté. Les signatures et cachet ne doivent pas être détachés du texte, En cas
d’absence rejet de l’offre.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Attestation de ligne de crédit Bancaire

Nous soussignée, (indiqué le nom et le statut de la Banque), au capital social de (indiqué le capital
en chiffre et en lettre)FCFA, dont le siège est à (indiquer le siège social de la Banque et l’adresse
correspondante), immatriculé au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro
(indiquer le numéro d’immatriculation au RCCM), représentée par Monsieur / Madame (indiquer
le nom et prénoms et la fonction du représentant de la Banque), attestons par la présente que la
société (indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise), est titulaire du compte numéro (indiquer le
numéro de compte de l’entreprise) ouvert dans nos livres.

(Indiquer le nom de l’entreprise) bénéficie d’une ligne de crédit à hauteur de (indiquer le montant
en chiffre et en lettre de la ligne de crédit) F CFA, pour financer le marché objet de l’appel
d’offres N° (indiquer le numéro et l’objet de l’appel d’offres).

En foi de quoi, nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Abidjan le, (date en toutes lettres)

Signature du représentant de la banque
Cachet de la banque

NB : l’attestation de disponibilité de crédit doit être rédigée sur papier entête de la banque
pour être valable. Les signatures et cachet ne doivent pas être détachés du texte.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Formulaire de Déclaration sur l’honneur

[Cette fiche est établie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme en matière d’exécution des marchés publics.
Les Soumissionnaires, ainsi que chacun des membres d’un groupement produiront cet Acte].

Date de soumission : [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]

AO No. : [insérer le numéro de l’Appel d’Offres]
À : [insérer le nom complet du Maître de l’Ouvrage]

[Indiquer les sources de financement à utiliser pour l’exécution du (des) marché(s)]

[source de financement] [montant du financement]

1.
2.
.
Nous, le(s) soussigné(s) ……………, déclarons sur l’honneur que :
(a) Nous n’avons pas eu recours ou nous n’aurons pas à recourir à des financements provenant
d’activités illicites ou à des personnes physiques ou morales qu’on sait ou qu’on aurait dû
savoir impliquées dans des activités illicites , notamment le blanchiment de capitaux ou le
financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution des prestations, objet de l’appel
d’offres [insérer l’objet de l’appel d’offres] ;
(b) Nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en
notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de blanchiment de
capitaux, de financement du terrorisme ou d’acquisition de biens illicites.
(c) Nous ne sommes pas et n’avons pas été en relation d’affaires avec une personne physique ou
morale faisant l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour terrorisme,
financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction
massive.

Nom du Soumissionnaire :* [insérer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom de la personne signataire de l’offre : ** [insérer le titre/capacité complet de la personne

signataire de l’offre]

En tant que : [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de : [insérer le nom complet du

Soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du
groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.
**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.
Section III : Critères d’évaluation et de qualification

Planning d’exécution des travaux

(Le soumissionnaire devra insérer le planning d’exécution des travaux)

Section III : Critères d’évaluation et de qualification

DEUXIÈME PARTIE
Spécification des Travaux
 84

Section VI. Cahier des Clauses techniques Par-

ticulières (CCTP)
(L’Unité de gestion Administrative doit insérer le Cahier des Clauses Techniques des
travaux à réaliser et les plans, croquis ou autres schémas qui seront mis éventuellement à la
disposition des candidats)

A/ DISPOSITIONS GENERALES
Le présent Cahier des Clauses Techniques particulières a pour objet de définir les dispositions
particulières imposées pour le projet de TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE
SECOURS D’URGENCE A AKOUEDO

Lot Unique: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS

D’URGENCE A AKOUEDO

Nomenclature des corps d’état :

Les travaux tout corps d’état comprennent l’ensemble des groupes de lots suivants :
 LOT0 : TERRASSEMENT
 LOT I : GROS -OEUVRES
 LOT 2 : APPAREILLAGE SANITAIRE
 LOT 3 : PLOMBERIE - SANITAIRE
 LOT 4 : ELECTRICITE
 LOT 5 : ASSAINISSEMENTS
 LOT 6 : COUVERTURE CHARPENTE
 LOT 7 : FAUX PLAFOND
 LOT 8 : MENUISERIE VITRERIE
 LOT 09 : FERONNERIE
 LOT10 : REVETEMENT DUR
 LOT 11 : CLIMATISATION
 LOT 12: FERONNERIE CLOTURE
 LOT 13 : PEINTURE

Nota : chaque lot prend en compte l’ensemble des corps d’état concernés.

Documents techniques généraux

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art, et conformément aux documents techniques
généraux, annexés ou non, mais reputés connus et acceptés sans restriction par les parties
contractantes :
 Normes ivoiriennes édictées par CODINORM
 Normes francaises, édictées par l’AFNOR
 Cahier des prescriptions techniques générales du CSTB
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 85

 Documents Techniques Unifiés (DTU)

 Conformité aux normes UTE (Union Technique de l’Electricité) visées par la SECUREL
(LBTP)

Etude technique-plan de recollement

Les études techniques et les plans de recollement sont entièrement à la charge de l’entrepreneur qui
devra établir ou faire établir tous les plans techniques nécessaires à l’exécution. Ceux-ci devront
obtenir l’agrément du Maître d’œuvre ou d’un bureau de contrôle agréé.
A la fin des travaux et avant la réception provisoire, l’Entrepreneur remettra un exemplaire
reproductible des plans exactement conformes aux travaux réalisés.
Installation de chantier
L'Entrepreneur est tenu d'effectuer dès le début de la période préparatoire, un plan d'organisation
du chantier à soumettre à l'approbation du Maître d’oeuvre. Sur ce plan figureront notamment :
- la clôture du terrain ;
- les aires de fabrication et de préfabrication ;
- les positionnements des bâtiments de stockage nécessaires et des panneaux de chantier avec les
noms de tous les intervenants selon modèle à fournir par l'Architecte ou l'Ingénieur ;
- les emplacements possibles pour la salle de réunion (dimensions minimales : 6,00 x 4,50 m), le
bureau de la Mission de Contrôle, les bureaux propres à l'entreprise et les bâtiments de sto-
ckage des corps d'état secondaires ;
- le tracé des réserves d’amenée de fluide nécessaires au chantier (eau, électricité) ;
- le tracé des évacuations provisoires etc.
- L'Entrepreneur général devra acquérir le mobilier suivant pour les réunions de chantier;
- des panneaux permettant l'affichage des plans.
L'Entrepreneur général devra confectionner et poser un panneau de chantier indiquant :
 le pays : REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE
 la devise : union discipline travail
 l'opération :
 le Maître d'Ouvrage : MAIRIE DE COCODY
 l'Architecte :
 les Entreprises :
 le délai des travaux :
 la source de financement : BUDGETS D’INVESTISSEMENT 2020-2021 DE LA MAIRIE DE
COCODY
Réservations et scellements
Les Entreprises dont les prestations nécessitent:
 Réservation de trémies trous, feuillures ;
 Mise en place de taquets ou fourreaux, douilles et autres accessoires de scellements seront
tenues d’en informer le Maître d’œuvre et l’Entreprise des gros œuvres dès la signalisation
du marché, et de leur remettre en temps voulu tous renseignements, croquis ou plans de
détails.
Les Entreprises dont les lots nécessitent d’exécuter des saignées pour poser des fourreaux ou
canalisations devront exécuter ces travaux avant que les enduits ou chapes ne soient réalisés par
l’entreprise des gros œuvres.
Tout ouvrage à enterrer ou à couler doit faire l’objet de contrôle préalable par l’Ingénieur.

Contrôles – Essais – Réceptions

L’ingénieur pourra éventuellement donner par écrit des ordres ou indications complémentaires
relatifs aux contrôles ou essais. Les frais afférents à ces opérations de contrôle seront à la charge
de l’Entrepreneur.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 86

Avant le commencement des travaux ou en cours des travaux, l’Ingénieur pourra demander à
l’Entrepreneur que les échantillons types de matériaux soient déposés à son bureau pour
acceptation; ces échantillons pourront être repris après la réception provisoire.
Les travaux à exécuter les jours fériés doivent obtenir l’assentiment de l’Ingénieur.
Le contrôle des travaux sera sanctionné par des rapports mensuels qui justifieront par la suite les
décomptes.

Livraison des travaux

Une fois les travaux terminés et avant leur réception provisoire, l’entreprise devra:
 Débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ;
 Procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de façon à livrer le bâtiment en
parfait état de propreté, en particulier :
o les revêtements de sol,
o les revêtements muraux,
o les glaces et verres,
o les accessoires chromés ou métaux anodisés ou plastiques.
NB: L’entreprise devra réparer tous les dégâts que la présence du chantier aurait
occasionnés.
Aussi la réception ne peut être prononcée qu’après exécution complète et dans les règles de l’art de
tous les travaux désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux complémentaires qui pourraient
être ordonnés en cours d’exécution par ordre de service du maître de l’ouvrage.
Etablissement des prix
Les prix unitaires comprennent toutes les dépenses sans exception de l’Entrepreneur en vue de
réaliser les travaux, objet du présent appel d’offres. Les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Maître d’Ouvrage et tiennent compte de la
situation géographique du chantier.
Un coefficient pour prise en compte de la situation géographique du chantier sera appliqué.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 87

B/ DEVIS DESCRIPTIF
Ce devis descriptif n’est pas limitatif; il sert de base à l’ensemble du marché. L’entrepreneur devra
exécuter l’intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement de la réhabilitation et au bon
fonctionnnement de l’ensemble.

Lot 1 TERRASSEMENT
- Implantation du bâtiment
- Exécution de fouille en rigole
- Exécution des remblais autour des fondations
- Exécution de remblais sous dallage y/c compactage

Lot 2 GROS-OEUVRE
FONDATION
- Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 ép. : 5 cm
- Béton de semelle filante dosé à 350 Kg/m3 ép. : 20 cm
- F/P d’acier pour semelle
- Agglos 15 pleins
- Béton pour raidisseur e BA dosé à 350 Kg/m3
- Coffrage pour raidisseur
- Acier HA pour raidisseur
- Béton chainage bas en BA dosé à 350 Kg/m3
- Coffrage pour chainage bas
- Acier HA pour chainage bas
- Béton de dallage ep : 10 cm dosé à 350 Kg/m3
- Plus value pour film polyane
- Plus value pour treillis soudé

SUPERSTRUCTURE
- Claustras
- Mur en agglos 15 creux pour élévation
- Mur en agglos 10 creux pour séparation
- Béton pour raidisseur en BA dosé à 350 Kg/m3
- Coffrage pour raidisseur
- Acier HA pour raidisseur
- Béton chainage haut en BA dosé à 350 Kg/m3 y compris escalier
- Coffrage pour chainage haut
- Acier HA pour chainage haut
- Plancher 16+4 y/c coffrage
- Enduit ordinaire intérieur
- Enduit ordinaire extérieur
- Enduit sous plafond

Lot 3 PLOMBERIE SANITAIRE

- Branchement ordinaire SODECI
- F/P de canalisation Ø 110 pour eau vanne (EV)
- F/P de canalisation Ø 63 pour eau usée (EU)
- F/P de tuyau perce d’alimentation 14/16 y/c toutes surjections
- F/P de tuyau de pression 26.8/32
- F/P de vanne d’arrêt
 Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 88

- F/P de robinet de puisage

- F/P de robinet de lavabo
- F/P de WC chasse basse
- F/P de lave main
- F/P de lavabo
- F/P de dévidoir chromé
- F/P de siphon de sol
- F/P de glace de lavabo

LOT 4 ELECTRICITE
- Branchement CIE+abonnement 35 A y/c frais de sécurel
- F/P de grille de dérivation 4x10 mm2
- F/P de câble HG 1000
- F/P de coffret répartiteur y/c module
- F/P de boîte de dérivation
- F/P de réglette fluor mon 120
- F/P de réglette étanche 120
- F/P de réglette sanitaire
- Prise de courant 2x 16 A +T
- Prise étanche
- F/P d’interrupteur SA
- F/P d’interrupteur VV
- F/P de tube orange y/c filerie et accessoire
- F/P de cuivre nu 28 mm2
- F/P de paquet de terre

Lot 5 ASSAINISSEMENT
- Exécution de regard de visite 40 X40
- F/P de canalisation pvc Ø 160 (EU+EV)

Lot 6 COUVERTURE CHARPENTE

- Charpente en bois rouge
- Tôle bac alu 7/10e
- Planche de rive
- Faitière de tôle

Lot 7 FAUX PLAFOND

- F/P de contreplaqué 8mm y/c ossature
- F/P de grille de ventilation
-

Lot 8 MENUISERIE -VITRERIE

- F/P de Porte pleine (110x220)
- F/P de Porte pleine (90x220)
- F/P de Porte isoplane pleine (80x220)
- F/P de Fenêtre naco (120x120)
- F/P de Fenêtre naco (60x60)
- F/P de Fenêtre naco (400 x60)

Lot 9 FERONNERIE
- F/P d’antivol pour fenêtre narco
 (120 x120)
 (60x60)
 (400x60)

Lot 10 REVETEMENT DUR

- F/P de carreau grés cérame 30x30
 Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 89

- F/P de carreau faience

- F/P de carreau 30x30 antidérapant
- F/P de plinthe

Lot 11 CLIMATISATION
- F/P de split 1,5 cv y compris accessoire

Lot 12 FERONNERIE CLOTURE

- F/P de portail métallique
 (350x250)
 (100x250)

Lot 13 PEINTURE
- F/P de peinture vinylique sur mur intérieur
- F/P de peinture vinylique sur mur extérieur
- F/P de peinture à huile
- F/P de peinture sous plafond

B. CLOTURE (220 ML)

Lot 1 TERRASSEMENT
- Fouille en rigole
- Remblais de fouille

Lot 2 GROS-OEUVRE
FONDATION
- Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 ép. : 5 cm

- Béton de semelle filante dosé à 350 Kg/m3 ép. : 20 cm

- Acier de semelle filante
- F/P d’agglos 15 pleins
- Béton pour raidisseur e BA dosé à 350 Kg/m3
- Acier HA pour raidisseur
- Coffrage pour raidisseur
- Béton chainage bas en BA dosé à 350 Kg/m3
- Acier HA pour chainage bas
- Coffrage pour chainage bas

ELEVATION
- F/P agglos 15 creux p
- Béton armé pour raidisseur en BA dosé à 350 Kg/m3
- Acier HA pour raidisseur
- Coffrage pour raidisseur
- Béton armé pour chainage haut en BA dosé à 350 Kg/m3
- Acier HA pour chainage
- Coffrage pour chainage haut
- Enduit sur maçonnerie

Lot 3 PEINTURE
- F/P de peinture vinylique extérieure
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 90
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 91

TROISIÈME PARTIE
MARCHE
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 92

Section VII. Cahier des Clauses Administratives

Générales
Table des Matières

A.Généralités..........................................................................................................84
0. Champ d'application..................................................................................................................84
1. Définitions.................................................................................................................................84
2. Interprétation............................................................................................................................85
3. Sanction des fautes commises par les candidats, soumissionnaires, attributaires ou titulaires de
marchés publics.............................................................................................................................86
4. Intervenants au marché.............................................................................................................87
5. Documents contractuels............................................................................................................89
6. Obligations générales.................................................................................................................91
7. Cautionnement définitif et garantie de restitution d’avance - Retenue de garantie - Responsabilité -
Assurances.....................................................................................................................................94
8. Décompte de délais - Formes des notifications...........................................................................96
9. Propriété industrielle ou commerciale.......................................................................................97
10.Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail.............................................................97

B. Prix et règlement.........................................................................................98
11.Contenu et caractère des prix....................................................................................................98
12.Rémunération de l’Entrepreneur.............................................................................................103
13.Constatations et constats contradictoires................................................................................104
14.Modalités de règlement du marché.........................................................................................105
15.Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus..........................................................111
16.Augmentation dans la masse des travaux................................................................................112
17.Pertes et avaries - Force majeure.............................................................................................112

C. Délais........................................................................................................ 113
18.Fixation et prolongation des délais..........................................................................................113
19.Pénalités, et retenues..............................................................................................................114

D. Réalisation des ouvrages...........................................................................115

20.Provenance des fournitures, équipements, matériels, matériaux et produits...........................115
21.Lieux d’extraction ou emprunt des matériaux..........................................................................115
22.Qualité des matériaux et produits—Application des normes...................................................116
23.Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves....................................116
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 93

24.Vérification quantitative des matériaux et produits.................................................................118

25.Prise en charge, manutention et conservation par l’Entrepreneur des matériaux et produits fournis
par le Maître d’ouvrage dans le cadre du marché.........................................................................119
26.Implantation des ouvrages......................................................................................................120
27.Préparation des travaux..........................................................................................................121
28.Plans d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.............................................................122
29.Modifications apportées aux dispositions techniques..............................................................122
30.Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers....................................................123
31.Engins explosifs de guerre.......................................................................................................127
32.Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers............................................................127
33.Dégradations causées aux voies publiques..............................................................................128
34.Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution........128
35.Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi............................................................129
36.Essais et contrôle des ouvrages...............................................................................................129
37.Vices de construction..............................................................................................................129
38.Documents fournis après exécution.........................................................................................130

E. Réception et Garanties...............................................................................130
39.Réception provisoire...............................................................................................................130
40.Réception définitive................................................................................................................132
41.Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages................................................133
42.Garanties contractuelles..........................................................................................................133
43.Garantie légale........................................................................................................................134

F. Résiliation du marché - Interruption des Travaux.......................................134

44.Résiliation du marché..............................................................................................................134
45.Décès, incapacité, règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’Entrepreneur..................136
46.Ajournement des travaux........................................................................................................136

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en

vigueur – Critères d’origine.............................................................................136
47.Mesures coercitives.................................................................................................................137
48.Règlement des différends........................................................................................................137
49.Droit applicable et changement dans la réglementation..........................................................138
50.Entrée en vigueur du Marché.........................................................................................................138
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 94

A. Généralités

0. Champ Les présentes Clauses administratives générales s’appliquent à tous

d’application les marchés de travaux. Il ne peut y être dérogé qu’à la condition
que les articles, paragraphes et alinéas auxquels il est dérogé soient
expressément indiqués ou récapitulés dans le Cahier des Clauses
administratives particulières.

1. Définitions 1.1 Au sens du présent document :

“marché” désigne le contrat approuvé qui détermine l’ensemble
des droits et obligations souscrits par les parties au titre de la
réalisation des travaux. Les documents et pièces contractuelles
sont énumérés à l’Article 5.2 du CCAG.
« Documents contractuels » désigne les documents visés dans
l’Acte d’Engagement, y compris les avenants éventuels auxdits
documents.

“Montant du marché” c’est le prix total des travaux à réaliser tels

que défini dans le marché approuvé y compris les avenants
éventuels.
“Maître d’ouvrage” désigne la personne morale de
droit public ou de droit privé visée aux articles 36 à 38 du
code des marchés publics qui est l’initiatrice de la commande
publique et le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement
technique, objet du marché.

“Maître d’ouvrage délégué” la personne morale de droit public ou

de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans
l’exécution de ses missions conformément aux articles 36 à 38 du
code des marchés publics.

“Maître d’Œuvre” désigne la personne physique ou morale qui,

pour sa compétence architecturale, technique et économique, est
chargée par le Maître d’ouvrage, le Maître d’ouvrage délégué, de
diriger et de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur
réception et leur règlement.
“L’Entrepreneur” ou « L’Entreprise » ou le « Titulaire » désigne la
personne morale dont le marché conclu avec l’Unité de Gestion
Administrative a été approuvé.
« Groupement d’Entreprises » désigne l’ensemble des entreprises
qui ont signé une soumission commune et qui ont été désignés
comme Titulaire du marché.
“Site” désigne l’ensemble des terrains sur lesquels seront réalisés
les travaux et les ouvrages ainsi que l’ensemble des terrains
nécessaires aux installations de chantier et comprenant les voies
d’accès spéciales ainsi que tous autres lieux spécifiquement
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 95

désignés dans le marché.

“Cahier des Clauses Administratives Particulières” (CCAP) est le
document établi par le Maître d’ouvrage qui fixe les dispositions
juridiques, administratives et financières propres au présent marché
et indique, le cas échéant, les articles du CCAG auxquels il déroge.
“Ordre de service” signifie toute instruction écrite donnée par le
Maître d’ouvrage, ou le Maître d’ouvrage délégué à l’Entrepreneur
concernant l’exécution du marché.
“Sous-traitant” désigne la ou les personnes morales ou physiques
chargées par l’Entrepreneur avec l’accord du Maître d’ouvrage, du
Maître d’ouvrage délégué ou du Maître d’œuvre s’il existe de
réaliser une partie des travaux.
2. Interprétation 2.1 Interprétation
Les titres et sous-titres du présent Cahier sont exclusivement
destinés à en faciliter l’usage mais ne possèdent aucune valeur
contractuelle.
Les mots désignant des personnes ou les parties peuvent englober
également des sociétés, entreprises et toute organisation ou
groupement ayant une personnalité juridique.
Les mots comportant le singulier seulement doivent également
s’entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte.
2.2 Intégralité des conventions
Le marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur
lesquelles se sont accordés l’Unité de Gestion Administrative et le
Titulaire relativement à son objet, et il remplace toutes
communications, et accords (écrits comme oraux) conclus entre les
parties relativement à son objet avant la date d’approbation du
marché.
2.3 Avenants
Les avenants ne seront valables que s’ils sont approuvés par
l’Autorité compétente dans les conditions fixées par le Code des
marchés publics.
2.4 Absence de renonciation
a) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en
vertu du marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée
par un représentant autorisé de la partie accordant cette renoncia-
tion, et préciser le droit faisant l’objet de cette renonciation et la
portée de cette renonciation.
2.4 Divisibilité
Si une quelconque disposition ou condition du marché est interdite
ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou
inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 96

exécutoire des autres clauses et conditions du marché.

3. Sanction des 3.1 La République de Côte d’Ivoire exige des candidats,
fautes commises soumissionnaires, attributaires et des titulaires de ses marchés
par les candidats, publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les
soumissionnaires plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Des
, attributaires ou sanctions peuvent être prononcées par l’Autorité Nationale de
titulaires de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, des
marchés publics soumissionnaires, des attributaires et titulaires de marchés en cas de
constatation d’infractions aux règles de passation des marchés
publics commises par les intéressés. Est passible de telles sanctions,
le candidat ou titulaire qui :
a) s’est livré à des pratiques frauduleuses. Ceci qualifie tout candi-
dat ayant :

- fait une présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation
ou l’exécution d’un marché ;
- procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin
d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concur-
rentiels et de priver l’Unité de Gestion Administrative des avantages
d’une concurrence libre et ouverte ;
- fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
- sous-traité au-delà du plafond fixé par la réglementation.

b) s’est livré à des actes de corruption. Ceci qualifie un candidat, un

entrepreneur, un prestataire ou un fournisseur qui offre un pré-
sent, gratification ou commission, pour inciter un agent public à
faire ou à s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du
marché ou pour le récompenser d’avoir agi, est un motif de rési-
liation dudit marché.

3.2 Les infractions commises sont constatées par l’Autorité Nationale

de Régulation des Marchés Publics qui diligente toutes enquêtes
nécessaires et saisit toutes autorités compétentes Sans préjudice de
poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par
l'Unité de Gestion Administrative, les sanctions suivantes peuvent
être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
 établissement d’une régie, suivie, s’il y a lieu, de la résiliation du
marché aux frais et risques du titulaire ;

 confiscation des cautions versées, à titre d’indemnisation pour le

préjudice subi par l’Unité de Gestion Administrative ;

 exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une

durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute commise par
le fournisseur coupable y compris, en cas de collusion prouvée,
toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise
concernée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du ca-
pital.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 97

4. Intervenants au 4.1 Désignation des Intervenants

marché
4.1.1 Le CCAP identifie le Maître d’ouvrage et le cas échéant, le
Maître d’ouvrage délégué, l’Unité de Gestion Administrative
et le Maître d’Œuvre.
4.1.2 La soumission de l’Entrepreneur comprend toutes indications
nécessaires ou utiles à l’identification de l’Entrepreneur et de
son ou ses représentants légaux.
4.2 Groupement d’Entreprises
4.2.1 Au sens du présent document, des Entreprises sont
considérées comme groupées si elles consentent mettre en
commun des moyens propres au travers d’un engagement
écrit signé par leurs représentants légaux dans le cadre d’une
opération donnée.
4.2.2 Sauf disposition contraire figurant au CCAP, tous les
membres du groupement seront solidairement tenus envers
l’Unité de Gestion Administrative de respecter les clauses du
marché, et ils devront désigner dans l’Acte d’engagement,
comme mandataire commun, l’un d’entre eux pour
représenter l’ensemble des Entreprises, vis-à-vis du Maître
d’ouvrage, ou du Maître d’Œuvre, pour l’exécution du
marché.
4.3 Cession, sous-traitance
4.3.1 L’Entrepreneur ne peut en aucun cas céder ou déléguer
tout ou partie du marché. Toutefois, l’Entrepreneur peut
céder au profit de ses banquiers tout ou partie des
sommes dues ou à devoir au titre du marché sous la
forme d’un nantissement.

4.3.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son

marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de
certaines parties de son marché à concurrence de quarante
(40) pourcent de son montant au plus, à condition d’avoir
obtenu l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Dans tous les
cas, l’Entrepreneur reste pleinement responsable des actes,
défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs
représentants, employés ou ouvriers aussi pleinement que s’il
s’agissait de ses propres actes. 4.3.3 Le sous-traitant agréé
peut obtenir directement du Maître d’ouvrage le règlement
des travaux, fournitures ou services dont il a assuré
l’exécution si cette part atteint au moins 10%du montant total
du marché. Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Maître
d’ouvrage ou à l’Unité de Gestion Administrative avant tout
commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, une
déclaration mentionnant:
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue,
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 98

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et

l’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le projet

de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel pour chaque sous-traitant.

Les demandes de paiement des sous-traitants doivent

nécessairement être acheminées par le titulaire à l’autorité
contractante dans un délai maximum de dix (10) jours, sauf
refus motivé du titulaire avant le terme. Les acheminements
directs ne sont recevables qu’en cas de défaillance prouvée du
titulaire ou de refus non motivé.

Les règlements à faire au sous-traitant sont effectués sur la

base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du
titulaire du marché. Dans le cas où ce dernier ne donnerait
pas suite à la demande de paiement du sous-traitant, celui-ci
saisi l’Unité de Gestion Administrative qui met aussitôt en
demeure, sous huitaine le titulaire d’apporter la preuve qu’il a
opposé un refus motivé à son sous-traitant faute de quoi,
l’Unité de Gestion Administrative règle les sommes restant
dues aux sous-traitant.

4.4 Représentant de l’Entrepreneur

Dès l’entrée en vigueur du marché, l’Entrepreneur désigne une
personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Unité de Gestion
Administrative, du Maître d’ouvrage ou du Maître d’ouvrage
délégué pour tout ce qui concerne l’exécution du marché; cette
personne, chargée de la conduite des travaux, doit disposer de
pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions
nécessaires. A défaut d’une telle désignation, l’Entrepreneur, ou
son représentant légal, est réputé être personnellement chargé de la
conduite des travaux.
4.5 Domicile de l’Entrepreneur
4.5.1 L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu
des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile à
l’Unité de Gestion Administrative et au Maître d’ouvrage.
Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai
de quinze (15) jours à dater de la notification du marché,
toutes les notifications qui se rapportent au marché seront
valables lorsqu’elles ont été faites à l’adresse du site principal
des travaux.
4.5.2 Après la réception provisoire des travaux, l’Entrepreneur est
relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède; toute
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 99

siège social mentionné dans l’Acte d’engagement.

4.6 Modification de l’entreprise
L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l’Unité de
Gestion Administrative les modifications liées à son entreprise
survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :
a) aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise;
b) à la forme de l’entreprise;
c) à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination;
d) à l’adresse du siège de l’entreprise;
e) au capital social de l’entreprise;
f) et, généralement, toutes les modifications importantes
relatives au fonctionnement de l’entreprise.
5. Documents 5.1 Langue
contractuels
Le marché et toutes les correspondances y compris la
documentation relative au marché échangées par le Titulaire et
l’Unité de Gestion Administrative, seront rédigés en langue
française.
5.2 Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité
Les pièces contractuelles constituant le marché comprennent :
a) la Lettre de notification d’attribution et l’Acte d’engagement
dûment signés;
b) la soumission et ses annexes;
c) le Cahier des Clauses Administratives Particulières;
d) le Cahier des Clauses Techniques Particulières contenant la
description et les caractéristiques des ouvrages;
e) les documents tels que plans, notes de calculs, cahier des
sondages, dossier géotechnique lorsque ces pièces sont
mentionnées dans le CCAP;
f) le Bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient
lieu ainsi que, le cas échéant, l’état des prix forfaitaires si le
marché en prévoit;
g) le Détail quantitatif et estimatif, sous réserve de la même
exception que ci-dessus;
h) la décomposition des prix forfaitaires et les sous-détails de
prix unitaires, lorsque ces pièces sont mentionnées comme
pièces contractuelles dans le CCAP;
i) le Cahier des Clauses Administratives Générales; et
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 100

j) le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux

prestations faisant l’objet du marché telles que stipulées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que tout
autre document du même type visé au CCAP.
En cas de différence entre les pièces constitutives du marché, ces
pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
5.3 Modification du marché
Après sa conclusion, le marché n’est susceptible d’être modifié que
par la conclusion d’avenants écrits soumis à la même procédure
que celle du marché. Par modification au sens du présent
paragraphe, on entend un changement qui ne découle pas de la
mise en œuvre des termes du marché ou de la réglementation en
vigueur dont le changement est, le cas échéant, pris en compte dans
les conditions prévues à l’Article 51.2 du CCAG.
5.4 Plans et documents fournis par le Maître d’ouvrage
5.4.1 Deux (2) exemplaires des plans préparés par le Maître
d’ouvrage ou le Maître d’Œuvre sont fournis à l’Entrepreneur
gratuitement. L’Entrepreneur est chargé de reproduire à ses
propres frais tous autres exemplaires dont il peut avoir
besoin. Sauf dans les cas où cela s’avère strictement
nécessaire pour l’exécution du marché, les plans, les
spécifications et tous autres documents fournis par le Maître
d’ouvrage ou le Maître d’Œuvre ne devront pas, sans l’accord
de l’Unité de Gestion Administrative, être utilisés ou
communiqués à des tiers par l’Entrepreneur.
5.4.2 L’Entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre trois (3)
exemplaires dont un (1) sur calque de tous les plans et autres
documents dont la réalisation est à sa charge au titre du
marché ainsi qu’un (1) exemplaire reproductible de tout
document dont la reproduction par photocopie ne peut pas
être d’aussi bonne qualité que l’original.
5.4.3 Un (1) exemplaire des plans, fourni à l’Entrepreneur ou
réalisé par lui dans les conditions prévues aux alinéas 4.1 et
4.2 du présent Article sera conservé par l’Entrepreneur sur le
chantier afin d’être contrôlé et utilisé par le Maître d’Œuvre.
5.4.4 L’Entrepreneur est tenu d’avertir le Maître d’Œuvre par écrit,
avec copie à l’Unité de Gestion Administrative, chaque fois
que le planning ou l’exécution des travaux est susceptible
d’être retardé ou interrompu si le Maître d’Œuvre ou l’Unité
de Gestion Administrative ne délivre pas dans un délai
raisonnable un plan qu’il est tenu de transmettre à
l’Entrepreneur. La notification de l’Entrepreneur doit
préciser les caractéristiques des plans requis et les dates de
remise de ces plans.
5.4.5 Dans le cas où des retards du Maître d’ouvrage ou du Maître
d’Œuvre dans la remise des plans ou la délivrance des
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 101

instructions portent préjudice à l’Entrepreneur, ce dernier

aura droit à réparation de ce préjudice sauf dans le cas où ces
retards sont eux-mêmes causés par une défaillance de
l’Entrepreneur dans la remise au Maître d’Œuvre
d’informations, plans ou documents qu’il est tenu de lui
fournir.
5.5 Pièces à délivrer à l’Entrepreneur en cas de nantissement du
marché.

5.5.1 En vue du nantissement du marché, l’Unité de Gestion

Administrative remet au titulaire, sur sa demande, une
copie certifiée conforme à l’original du marché, revêtue
de la mention hors texte « exemplaire unique délivré en
vue de nantissement ».

5.5.2
Le Maître d’ouvrage délivre également, sans frais, à
l’Entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-traitants
payés directement les pièces qui leur sont nécessaires
pour le nantissement de leurs créances.
6. Obligations 6.1 Adéquation de l’offre
générales
6.1.1 L’Entrepreneur est réputé avoir remis une offre complète
basée sur des prix unitaires ainsi que des prix forfaitaires si le
marché en prévoit, qui sont, sauf dispositions contraires du
marché, réputés couvrir l’ensemble de ses obligations au titre
du marché et des sujétions nécessaires à la bonne et complète
exécution des travaux et à la réparation des vices de
construction ou reprise des malfaçons, plus amplement
décrite à l’Article 11.1 du CCAG.
6.1.2 L’Entrepreneur est réputé avoir inspecté et examiné le site et
ses environs et avoir pris connaissance et analysé les données
disponibles s’y rapportant avant de remettre son offre,
notamment en ce qui concerne :
a) la topographie du site et la nature du chantier, y compris
les conditions du sous-sol;
b) les conditions hydrologiques et climatiques;
c) l’étendue et la nature des travaux et des matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux et à la réparation
des vices de construction ou reprise des malfaçons;
d) les moyens d’accès au site et les installations
matérielles dont il peut avoir besoin.
En règle générale, il est considéré avoir obtenu toutes les
informations nécessaires relatives aux risques, aléas et à tout
élément susceptible d’affecter ou d’influer sur son offre.
6.2 Exécution conforme au marché
L’Entrepreneur doit entreprendre les études d’exécution, dans les
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 102

limites des dispositions du marché, l’exécution complète des

travaux et doit remédier aux désordres ou malfaçons,
conformément aux dispositions du marché. L’Entrepreneur doit
diriger les travaux, fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le
matériel, les équipements, ainsi que les ouvrages provisoires requis
pour l’exécution et l’achèvement des travaux et la reprise des
désordres et malfaçons.
6.3 Respect des lois et règlements
L’Entrepreneur doit se conformer en tous points aux dispositions
de la réglementation en vigueur ayant trait à l’exécution des
travaux et à la reprise des malfaçons.
6.4 Confidentialité
L’Entrepreneur est tenu à une obligation de confidentialité en ce
qui concerne le marché et les documents contractuels qui s’y
rapportent. Cette même obligation s’applique à toute information,
de quelque nature que ce soit, qui ne soit pas déjà rendue publique,
dont lui-même, son personnel et ses sous-traitants auraient pu
prendre connaissance à l’occasion de la réalisation du marché. Il
ne pourra en aucun cas publier ou révéler de telles informations
sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable de l’Unité de Gestion
Administrative, et seulement dans les limites strictement
nécessaires avec la bonne exécution du marché.
6.5 Procédés et méthodes de construction
L’Entrepreneur est entièrement responsable de l’adéquation, de la
stabilité et de la sécurité de tous les procédés et méthodes de
construction employées pour la réalisation des ouvrages.
6.6 Convocation de l’Entrepreneur - Réunions de chantier
L’Entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du
Maître d’Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est
requis: il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants. En
cas d’Entrepreneurs groupés, l’obligation qui précède s’applique
au mandataire commun; il peut être accompagné, s’il y a lieu, des
autres entrepreneurs et sous-traitants.
6.7 Ordres de service
6.7.1 Les ordres de service sont écrits; ils sont signés par le Maître
d’ouvrage, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux (2)
exemplaires à l’Entrepreneur; celui-ci renvoie
immédiatement au Maître d’Œuvre l’un des deux exemplaires
après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a
reçu. Le premier ordre de service est transmis à
l’Entrepreneur le jour de l’entrée en vigueur du marché.
6.7.2 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un
ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous
peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître
d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours calculé dans les
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 103

conditions prévues à l’Article 8 du CCAG. A l’exception des

cas prévus aux Articles 16.4 et 15.1 du CCAG,
l’Entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service
qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de
réserves de sa part.
6.7.3 Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont
adressés à l’Entrepreneur, qui a, seul, qualité pour présenter
des réserves.
6.7.4 En cas d’Entrepreneurs groupés, les ordres de services sont
adressés au mandataire commun qui a, seul, qualité pour
présenter des réserves.
6.8 Estimation des engagements financiers du Maître d’ouvrage
L’Entrepreneur doit, dans le délai stipulé au CCAP, fournir au
Maître d’Œuvre une estimation trimestrielle détaillée des
engagements financiers du Maître d’ouvrage comportant tous les
paiements auxquels l’Entrepreneur aura droit au titre du marché. Il
s’engage, en outre, à fournir au Maître d’Œuvre, sur simple
demande de celui-ci des estimations révisées de ces engagements.
6.9 Personnel de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur emploiera sur le site, en vue de l’exécution des
travaux et de la reprise des malfaçons :
6.9.1 uniquement des techniciens compétents et expérimentés dans
leurs spécialités respectives ainsi que les contremaîtres et
chefs d’équipe capables d’assurer la bonne surveillance des
travaux,
6.9.2 une main-d’œuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée
permettant la bonne réalisation de toutes ses obligations dans
le cadre du marché et dans le strict respect des délais
d’exécution.
6.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de
l’environnement
L’Entrepreneur doit, pendant le délai d’exécution des ouvrages et
la période de garantie :
6.10.1 assurer la sécurité des personnes autorisées à être présentes
sur le site et maintenir ce dernier et les ouvrages (tant que
ceux-ci ne sont pas réceptionnés ou occupés par le Maître
d’ouvrage) en bon état, de manière à éviter tous risques
pour les personnes,
6.10.2 fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs
d’éclairage, protection, clôture, signaux d’alarme et
gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par le Maître d’Œuvre, par toute autre autorité
dûment constituée et par la réglementation en vigueur, pour
la protection des travaux ou pour la sécurité et la
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 104

commodité du public ou autres,

6.10.3 prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’environnement tant sur le site qu’en dehors et pour éviter
tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés
publiques ou autres qui résulteraient de la pollution, du
bruit ou autres inconvénients résultant des méthodes mises
en œuvre pour la réalisation des travaux.
6.11 Facilités et accès accordés aux autres entrepreneurs
6.11.1 L’Entrepreneur doit permettre l’accès au Site, pour
l’exécution des obligations qui leur incombent :
a) aux autres entrepreneurs employés par le Maître
d’ouvrage et à leur personnel,
b) au personnel du Maître d’ouvrage ou relevant d’une
autre autorité et désigné par le Maître d’ouvrage.
6.11.2 Dans le cas où, en application de l’alinéa 11.1 ci-dessus,
l’Entrepreneur est invité par ordre de service:
a) à mettre à la disposition des autres entrepreneurs, du
Maître d’Œuvre ou des tiers, des routes ou voies dont
l’entretien est à la charge de l’Entrepreneur,
b) à permettre à ces personnes d’utiliser les ouvrages
provisoires ou l’équipement de l’Entrepreneur sur le
Site,
c) à leur fournir d’autres services.
De telles prestations seront assimilées à des ouvrages non
prévus qui seront régis par les dispositions figurant à
l’Article 15 ci-après.
7. Cautionnement 7.1 Garanties de bonne exécution, et de restitution d’avance
définitif et
garantie de 7.1.1 L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’ouvrage un
restitution cautionnement définitif, conforme au modèle inclus dans le
d’avance - Dossier d’Appel d’offres.
Retenue de
En cas de prélèvement sur la garantie, pour quelque motif que
garantie -
ce soit, l’Entrepreneur doit aussitôt la reconstituer.
Responsabilité -
Assurances Le montant du cautionnement définitif sera égal à un
pourcentage du montant du marché indiqué dans le CCAP
mais qui ne pourra être inférieur à trois pour cent (3%) ni
supérieur à cinq pour cent (5%) du Montant du marché
augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des
avenants. En cas d'avenant, la garantie doit être complétée
dans les mêmes conditions. La garantie entrera en vigueur
lors de l’entrée en vigueur du marché.
Le cautionnement définitif sera libéré dans un délai
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 105

maximum de trente (30) jours suivant la réception provisoire.

7.1.2 L’Entrepreneur fournira, en outre, au Maître d’ouvrage une
garantie de restitution d’avance de démarrage, conforme au
modèle inclus dans le Dossier d’Appel d’offres. Le montant
de cette garantie sera égal au montant de l’avance de
démarrage et se réduira automatiquement et à due
concurrence, au fur et à mesure de l’imputation de l’avance
sur les acomptes. La garantie de restitution d’avance sera
caduque de plein droit le jour de l’imputation de la dernière
partie de l’avance sur un acompte contractuel.
7.2 Retenue de garantie
7.2.1 Une retenue de garantie sera prélevée, par ailleurs, sur tous
les montants à régler à l’Entrepreneur; elle sera égale à un
pourcentage indiqué dans le CCAP mais qui ne pourra être
inférieur à trois pour cent (3%) ni être supérieur à sept et
demi pour cent (7,5%) du Montant du marché.
7.2.2 La retenue de garantie peut être remplacée, au gré de
l’Entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire à
première demande d'un montant égal à la totalité des sommes
à retenir.
7.2.3 Le montant de la retenue de garantie est remboursé ou la
caution personnelle et solidaire est libérée à l’expiration du
délai de garantie dans un délai maximum de trente (30) jours
suivant la réception définitive. Toutefois, si des réserves ont
été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements
ayant accordé leur garantie à première demande pendant le
délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
l'expiration de ce délai, la retenue ou la garantie sont libérées
un mois au plus tard après la date de leur levée.
7.3 Responsabilité - Assurances
7.3.1 Nonobstant les obligations d’assurances imposées ci-après,
l’Entrepreneur est et demeure seul responsable et garantit le
Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre contre toute
réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices
de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de
la réalisation du présent marché par l’Entrepreneur, ses sous-
traitants et leurs employés.
L’Entrepreneur est tenu de souscrire au minimum les
assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.5 du présent
Article et pour les montants minima spécifiés au CCAP.
7.3.2 Assurance des risques causés à des tiers
L’Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité
civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant
être causés à des tiers à raison de l’exécution des travaux
ainsi que pendant le délai de garantie. La police d’assurance
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 106

doit spécifier que le personnel du Maître d’ouvrage, du

Maître d’Œuvre ainsi que celui d’autres entreprises se
trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au
titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les
dommages corporels.
7.3.3 Assurance des accidents du travail
L’Entrepreneur souscrira, en conformité avec la
réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet
effet. Il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de même.
Il garantit le Maître d’ouvrage, le Maître d’Œuvre contre tous
recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants
pourrait exercer à cet égard. Pour son personnel permanent
expatrié, le cas échéant, l’Entrepreneur se conformera en
outre à la législation et la réglementation applicable du pays
d’origine.
7.3.4 Assurance couvrant les risques de chantier
L’Entrepreneur souscrira une assurance “Tous risques
chantier” au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-
traitants, du Maître d’ouvrage et du Maître d’Œuvre. Cette
assurance couvrira l’ensemble des dommages matériels
auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du marché, y
compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de
conception, de plans, de matériaux de construction ou de
mise en œuvre dont l’Entrepreneur est responsable au titre du
marché et les dommages dus à des événements naturels.
Cette assurance couvrira également les dommages causés aux
biens et propriétés existantes du Maître d’ouvrage.
7.3.5 Assurance de la responsabilité décennale
L’Entrepreneur souscrira une assurance couvrant
intégralement sa responsabilité décennale, susceptible d’être
mise en jeu à l’occasion de la réalisation du marché.
7.3.6 Souscription et production des polices
Les assurances figurant aux paragraphes 3.2 à 3.4 du présent
Article devront être présentées par l’Entrepreneur à l’Unité de
Gestion Administrative pour approbation puis souscrites par
l’Entrepreneur avant tout commencement des travaux.
L’Entrepreneur souscrira l’assurance responsabilité décennale
prévue au paragraphe 3.5 du présent article, préalablement au
commencement des travaux.
Toutes ces polices comporteront une disposition
subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par
la compagnie d’assurances au Maître d’ouvrage.
8. Décompte de 8.1 Tout délai imparti dans le marché au Maître d’ouvrage, à l’Unité de
délais - Formes Gestion Administrative, au Maître d’Œuvre ou à l’Entrepreneur
des notifications commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 107

sert de point de départ à ce délai.

8.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier
et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à
quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le
mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour
de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour de repos
hebdomadaire, férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin
du premier jour ouvrable qui suit.
8.3 Lorsqu’un document doit être remis, dans un délai déterminé, par
l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage, à l’Unité de Gestion
Administrative ou au Maître d’Œuvre, ou réciproquement, ou
encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le
document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être
adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La date du récépissé ou de l’avis de réception constituera la date de
remise de document.
9. Propriété 9.1 Le Maître d’ouvrage garantit l’Entrepreneur contre toute
industrielle ou revendication des tiers concernant les brevets, licences, dessins et
commerciale modèles, marque de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est
imposé par le marché. Il appartient au Maître d’ouvrage d’obtenir
dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires.
9.2 Sous réserve des dispositions figurant au précédent alinéa,
l’Entrepreneur garantit le Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre
contre toute revendication des tiers concernant les brevets, licences,
dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tous
autres droits protégés relatifs aux équipements de l’Entrepreneur ou
de ses sous-traitants, matériaux ou matériels utilisés pour ou en
relation avec les travaux ou incorporés à ceux-ci ainsi que de tous
dommages intérêts, coûts, charges et frais de toute nature y
afférents. Il appartient à l’Entrepreneur d’obtenir dans ce cas, à ses
frais, toutes cessions, licences ou autorisations nécessaires
permettant notamment au Maître d’ouvrage de procéder ou de faire
procéder ultérieurement à toutes les réparations nécessaires.
10. Protection de la 10.1 L’Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du marché, faire son
main-d’œuvre et affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, ainsi
conditions de que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport
travail dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se
conformant, en particulier, à la réglementation du travail
(notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de
repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.
10.2 En ce qui concerne le personnel expatrié, l’Entrepreneur doit veiller
au strict respect de la législation et de la réglementation qui le
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 108

concerne.
10.3 Indépendamment des obligations prescrites par les lois et
règlements concernant la main-d’œuvre, l’Entrepreneur est tenu de
communiquer à l’Unité de Gestion Administrative, sur sa demande,
la liste nominative à jour du personnel qu’il emploie avec leur
qualification.
10.4 L’Unité de Gestion Administrative peut exiger à tout moment de
l’Entrepreneur la justification qu’il est en règle, en ce qui concerne
l’application à son personnel employé à l’exécution des travaux
objet du marché, à l’égard de la législation sociale, notamment en
matière de salaires, d’hygiène et de sécurité.
10.5 L’Entrepreneur peut, s’il le juge utile et après accord de l’Unité de
Gestion Administrative, demander et utiliser après les avoir
obtenues les dérogations à la réglementation en vigueur et aux
conventions collectives existantes. Aucune majoration du ou des
prix, ni aucun paiement supplémentaire n’est accordé à
l’Entrepreneur du fait de ces dérogations.
10.6 L’Unité de Gestion Administrative peut exiger le départ du chantier
de toute personne employée par l’Entrepreneur faisant preuve
d’incapacité ou coupable de négligences, imprudences répétées ou
défaut de probité et, plus généralement, de toute personne
employée par lui et dont l’action est contraire à la bonne exécution
des travaux.
10.7 L’Entrepreneur supporte seul les conséquences dommageables des
fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie
dans l’exécution des travaux.
10.8 Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des
travaux, ses sous-traitants sont liés par des obligations identiques.

B. Prix et règlement

11. Contenu et 11.1 Contenu des prix

caractère des
prix 11.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux et,
comme spécifié au paragraphe 5 du présent Article sauf
dispositions contraires du CCAP, tous les impôts, droits et
taxes de toute nature dus par l’Entrepreneur et/ou ses
employés et sous-traitants en raison de l’exécution des
travaux, à l’exception des impôts et taxes normalement
exigibles en vertu des paiements du Maître d’ouvrage à
l’Entrepreneur et dont le présent marché est spécifiquement
exempté par une disposition du CCAP.
11.1.2 Sous réserves de dispositions contraires du CCAP, les prix
sont exprimés en FCFA.
11.1.3 A l’exception des seules sujétions qui sont spécifiquement
mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 109

les prix, ceux-ci sont réputés assurer à l’Entrepreneur une

marge pour risques et bénéfices et tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement
prévisibles par un entrepreneur compétent dans les
circonstances où s’exécutent ces travaux et notamment des
sujétions résultant :
a) de phénomènes naturels;
b) de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement
des services publics;
c) de la présence de canalisations, conduites et câbles de
toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au
déplacement ou à la transformation de ces installations;
d) de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, due à la
présence d’autres entrepreneurs;
e) de l’application de la réglementation fiscale et
douanière.
Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés
avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à
fournir par le Maître d’ouvrage.
11.1.4 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont notamment
réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par
l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.
11.2 Distinction des prix unitaires et des prix forfaitaires
11.2.1 Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires
qui se définissent respectivement comme suit :
a) est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire au
sens défini ci-dessous, notamment, tout prix qui
s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément
d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le
marché qu’à titre prévisionnel.
b) est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère
l’Entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou
un ensemble déterminé de prestations défini par le
marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans
le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique
dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui
n’est pas de nature à être répété.
11.3 Décomposition et sous détails des prix
11.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix
forfaitaires et de sous détails de prix unitaires.
11.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la
forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 110

d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à

exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour
ces prix en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas
a) et b) du paragraphe 3.3 du présent article.
11.3.3 Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par
référence aux catégories suivantes :
a) les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses
de salaires et indemnités du personnel, charges
salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériels;
b) les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes,
d’autre part, exprimés par des pourcentages des
déboursés définis à l’alinéa a);
c) la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un
pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
11.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail
d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces
contractuelles; si sa production n’est pas prévue par le CCAP
dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette
production et, dans ce cas, le délai accordé à l’Entrepreneur
ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix
forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette
pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle au
paiement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de
ladite pièce.
11.4 Révision des prix
11.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu’ils
sont révisables.
11.4.2 La révision de prix ne peut intervenir que si elle est
expressément prévue au CCAP. Dans ce cas, le montant du
marché est révisable comme indiqué au CCAP. Dans tous les
cas, les prix sont fermes pendant la première année de
l’exécution du marché.
En cas d’un retard dans l’exécution des travaux imputables à
l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai
contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix
révisés au jour de l’expiration du délai contractuel
d’exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée
des retards non imputables à l’Entrepreneur).
11.4.3 Si les prix du marché sont fermes, le Montant du marché est
actualisable pour tenir compte des variations de coûts entre la
date limite de validité des offres et la date du début de
l’exécution du marché, en appliquant au montant d'origine de
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 111

l'offre la formule d'actualisation figurant au CCAP

11.5 Impôts, droits, taxes, redevances, cotisations
11.5.1 Le montant du marché comprend les impôts, droits, taxes,
redevances et cotisations de toute nature exigibles en dehors
de la Côte d’Ivoire, en relation avec l’exécution du marché,
notamment à raison de la fabrication, vente et transport des
fournitures, matériels et équipements de l’Entrepreneur et de
ses sous-traitants, que ces fournitures, matériels ou
équipements soient destinés à être incorporés dans les travaux
ou non, ainsi qu’à raison des services rendus, quelle que soit
la nature de ces derniers.
11.5.2 Sauf dispositions contraires du CCAP, le montant du marché
comprend également tous les impôts, droits, taxes, redevances
et cotisations de toute nature exigibles en Côte d’Ivoire. Ces
derniers ont été calculés en tenant compte des modalités
d’assiette et de taux en vigueur trente (30) jours avant la date
limite fixée pour dépôt de l’offre.
11.5.3 Les prix comprennent notamment les impôts, droits et taxes
exigibles à l’importation, tant ce qui concerne l’importation
définitive que l’importation temporaire des fournitures,
matériels et équipements nécessaires à la réalisation des
travaux. Ils comprennent également tous les impôts, droits et
taxes exigibles sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de
l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et, ce, quel que soit le
mode de détermination du bénéfice réalisé (imposition
partiellement ou entièrement forfaitaire ou autre). Ils
comprennent également l’ensemble des impôts, droits, taxes
et cotisations exigibles sur le personnel de l’Entrepreneur et
celui de ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants.
11.5.4 L’Entrepreneur, lorsque la réglementation le prévoit, réglera
directement l’ensemble des cotisations, impôts, droits et taxes
dont il est redevable aux organismes compétents et procurera
à l’Unité de Gestion Administrative, sur simple demande,
justification des paiements correspondants.
11.5.5 Lorsque la réglementation prévoit le paiement des impôts,
droits, taxes et cotisations par voie de retenue à la source
opérée par l’Entrepreneur, puis de reversement par ce dernier
aux organismes compétents, l’Entrepreneur opérera ces
retenues et les reversera aux organismes en question dans les
délais prévus par la réglementation en vigueur.
11.5.6 Lorsque la réglementation prévoit des retenues à la source à
opérer sur tout ou partie des règlements faits par le Maître
d’ouvrage à l’Entrepreneur, le montant de ces retenues sera
déduit des sommes dues à l’Entrepreneur et reversées par le
Maître d’ouvrage pour le compte de l’Entrepreneur à tout
autre organisme compétent. Dans ce cas le Maître d’ouvrage
transmettra à l’Entrepreneur une quittance justifiant du
versement de ces sommes dans les quinze (15) jours de leur
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 112

règlement.
11.5.7 Dans le cas où le Maître d’ouvrage obtiendrait de
l’administration des douanes un régime d’exonération ou un
régime suspensif qui n’était pas prévu à l’origine en matière
d’impôts, droits et taxes dus à l’importation des fournitures,
matériels et équipements en admission définitive ou
temporaire après l’entrée en vigueur du marché, une
diminution correspondante du prix interviendra et cette
diminution sera constatée dans un avenant. Dans le cas où,
pour obtenir un tel avantage, une caution ou garantie d’une
quelconque nature serait à fournir à l’administration fiscale et
douanière, cette caution ou garantie sera à la charge du Maître
d’ouvrage. (A discuter)
11.5.8 En cas de modifications de la réglementation fiscale,
douanière ou sociale, ou de son interprétation, en Côte
d’Ivoire, par rapport à celle applicable trente (30) jours avant
la date limite fixée pour le dépôt des offres ayant pour effet
d’augmenter les coûts de l’Entrepreneur, ce dernier aura droit
à une augmentation correspondante du montant du marché. A
cet effet, dans les deux (2) mois qui suivent la modification,
l’Entrepreneur notifiera au Maître d’Œuvre les conséquences
de cette modification. Dans le mois qui suit, le Maître
d’Œuvre proposera à l’Unité de Gestion Administrative la
rédaction d’un avenant au marché. En cas de désaccord entre
l’Entrepreneur et l’Unité de Gestion Administrative sur les
termes de l’avenant persistant un (1) mois après la notification
de l’avenant par le Maître d’Œuvre au à l’Unité de Gestion
Administrative, la procédure de règlement des différends
figurant à l’Article 50 du CCAG sera applicable.
12. Rémunération 12.1 Règlement du marché
de
l’Entrepreneur Le règlement du marché se fait par le paiement des avances, des
acomptes mensuels et du solde, établis et payés dans les conditions
prévues à l’Article 14 du CCAG.
12.2 Travaux à l’entreprise
12.2.1 Les travaux à l’entreprise correspondent à l’ensemble des
travaux exécutés par l’Entrepreneur au titre du marché, sous
sa responsabilité, à l’exception des travaux en régie définis au
paragraphe 12.3 ci-dessous. Ils sont rémunérés dans les
conditions prévues au marché, soit sur la base de prix
forfaitaires ou de prix unitaires, soit selon une formule mixte
incluant prix forfaitaires et prix unitaires.
12.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination
de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la
quantité de natures d’ouvrage exécutée ou par le nombre
d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
12.2.3 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû
dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 113

prestations auquel il se rapporte a été exécuté; les différences

éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage ou
chaque élément d’ouvrage, entre les quantités réellement
exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de
ce prix, établie conformément au paragraphe 11.3.2 du
CCAG, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent
conduire à une modification dudit prix; il en est de même
pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
12.3 Avances sur approvisionnements
Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe 1 du présent
article comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux
approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le
CCAP prévoie la possibilité de telles avances et les modalités de leur
règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à
prendre en compte les prix du Bordereau de prix inséré dans le
marché relatifs aux matériaux produits ou composants de
construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait
l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de
l’Entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans
l’autorisation écrite du Maître d’ouvrage.
12.4 Avance forfaitaire de démarrage
L’Entrepreneur bénéficiera d’une avance forfaitaire de démarrage
aussitôt qu’il aura constitué la garantie visée au paragraphe 7.1.2 du
CCAG. Le montant de cette avance et les conditions d’imputation sur
les acomptes sont fixés au CCAP.
12.5 Révision des prix
Lorsque, dans les conditions précisées à l’Article 11.4 du CCAG, il
est prévu une révision des prix, le coefficient de révision s’applique:
a) aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois;
b) aux indemnités, pénalités, retenues, afférentes au mois
considéré;
c) à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport
au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
12.6 Intérêts moratoires
En cas de retard dans les paiements exigibles conformément aux
dispositions de l’Article 14.2 du CCAG, l’Entrepreneur a droit à des
intérêts moratoires au taux prévu au CCAP. Si ces retards résultent
d’une cause pour laquelle le Maître d’ouvrage est habilité, au titre du
marché, à suspendre les paiements, les intérêts moratoires ne sont pas
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 114

dus.
12.7 Rémunération des Entrepreneurs groupés
Dans le cas d’un marché passé avec des Entrepreneurs groupés, les
travaux exécutés font l’objet d’un paiement dans un compte unique
dont les caractéristiques sont transmises au Maître d’ouvrage par le
mandataire commun.
12.8 Rémunération des entrepreneurs sous-traitants payés
directement
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un
avenant ou un acte spécial.

13. Constatations 13.1 Au sens du présent article, la constatation est une opération
et constats matérielle, le constat est le document qui en résulte.
contradictoires
13.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées
ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit
de l’Entrepreneur, soit du Maître d’Œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit
de travaux réglés sur prix unitaire, portent sur les éléments
nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que
résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix
unitaire à appliquer.
13.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits
éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas l’existence
de ces droits.
13.4 Le Maître d’Œuvre fixe la date des constatations; lorsque la demande
est présentée par l’Entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de
plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations
donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le
Maître d’Œuvre contradictoirement avec l’Entrepreneur.
Si l’Entrepreneur refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec
réserves, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves au Maître d’Œuvre.
Si l’Entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent
ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le
constat qui en résulte.
13.5 L’Entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé
à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne
pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment
lorsque les ouvrages doivent se trouver, par la suite, cachés ou
inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à
ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du Maître d’Œuvre
relative à ces prestations.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 115

14. Modalités de 14.1 Décomptes mensuels

règlement du
marché 14.1.1 Avant la fin de chaque mois ou dans les conditions prévues au
CCAP, l’Entrepreneur remet au Maître d’œuvre un projet de
décompte établissant le montant total arrêté à la fin du mois
précédent des sommes auxquelles il peut prétendre, du fait de
l’exécution du marché depuis le début de ce mois.
Ce montant est établi à partir des prix de base, c’est-à-dire des
prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou
majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans révision
des prix.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions
de l’article 25.6 du CCAG, elles sont appliquées.
Le projet de décompte mensuel établi par l’Entrepreneur est
accepté ou rectifié par le Maître d’ouvrage; il devient alors le
décompte mensuel.
14.1.2 Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les
différentes parties suivantes:
a) travaux à l’entreprise;
b) approvisionnements;
c) avances;
d) indemnités, pénalités, et retenues autres que la retenue
de garantie;
e) remboursements des dépenses incombant au Maître
d’ouvrage Maître d’ouvrage dont l’Entrepreneur a fait
l’avance;
f) montant à déduire égal à l’excédent des dépenses faites
pour les prestations exécutées d’office à la place de
l’Entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été
réglées à cet Entrepreneur s’il avait exécuté ces
prestations;
g) intérêts moratoires.
14.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon
suivante:
Le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels
qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, des
évaluations du Maître d’ouvrage. Les prix forfaitaires
peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé: il est alors
compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution
de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage; pour déterminer ce
pourcentage, il est fait usage, si le Maître d’ouvrage l’exige,
de la décomposition de prix définie à l’article 11.3 du CCAG.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 116

L’avancement des travaux déterminé selon l’un des deux

modes de règlement définis ci-dessus fait l’objet d’un constat
contradictoire.
14.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en
compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
14.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 1.2 du
présent article, le décompte distingue, s’il y a lieu, les
éléments dont le prix est ferme et ceux dont le prix est
révisable, comme il est dit à l’article 11.4 du CCAG, en
répartissant éventuellement ces derniers éléments entre les
différents modes de révision prévus par le marché.
Le décompte précise, le cas échéant, les éléments passibles de
la taxe sur le chiffre d’affaires due sur les paiements du
Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, distinguant
éventuellement les taux de taxe applicables.
14.1.6 Le Maître d’ouvrage peut demander à l’Entrepreneur d’établir
le projet de décompte suivant un modèle ou des modalités
recommandés par les autorités compétentes ou par les
organismes de financement.
14.1.7 L’Entrepreneur joint au projet de décompte les pièces
suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :
a) les calculs des quantités prises en compte, effectués à
partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires;
b) le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients
de révision des prix; et
c) le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués
au titre de l’article 27.4 du CCAG, dont il demande le
remboursement.
14.1.8 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas
un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
14.2 Acomptes mensuels
14.2.1 Le montant de l’acompte mensuel à régler à l’Entrepreneur
est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le Maître
d’ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) le montant de l’acompte établi à partir des prix de base ;
Il distingue, comme les décomptes mensuels, les
différents éléments passibles des diverses modalités de
révision des prix et, le cas échéant, des divers taux de la
taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux règlements
effectués par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur;
b) l’effet de la révision des prix, conformément aux
dispositions des articles 11.4 et 12.6 du CCAG;
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 117

c) lorsque applicable, le montant de la taxe sur le chiffre

d’affaires applicable aux règlements effectués par le
Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur; et
d) le montant total de l’acompte à régler, ce montant étant
la somme des montants spécifiés aux alinéas a), b) et c)
ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie prévue au
marché.
14.2.2 Le Maître d’Œuvre notifie à l’Entrepreneur, par ordre de
service, l’état d’acompte accompagné du décompte ayant
servi de base à ce dernier si le projet établi par l’Entrepreneur
a été modifié.
14.2.3 Le paiement de l’acompte doit être fait au compte bancaire
désignés au CCAP, et intervenir quatre -vingt dix (90) jours
au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est
remis par l’Entrepreneur au Maître d’Œuvre. Lorsque, pour
une raison non imputable à l’Entrepreneur, le paiement n’est
pas effectué dans ce délai, le Maître d’Œuvre en informe
l’Entrepreneur.
14.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels
n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties
contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de la révision
des prix mentionné à l’alinéa 2.1 (b) du présent Article
lorsque l’Entrepreneur n’a pas fait de réserves à ce sujet à la
réception de l’ordre de service mentionné à l’alinéa 2.2 du
présent article.
14.3 Décompte final
14.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur,
concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier
mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le
projet de décompte final établissant le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du
marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en
tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet
de décompte est établi à partir des prix de base comme les
projets de décompte mensuels et comporte les mêmes parties
que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des
avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés
au paragraphe 1.7 du présent Article s’ils n’ont pas été
précédemment fournis.
14.3.2 Le projet de décompte final est remis au Maître d’Œuvre dans
le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de
notification de la décision de réception provisoire des travaux
telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 du CCAG. Toutefois,
s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5 du
CCAG, la date du procès-verbal constatant l’exécution des
prestations complémentaires est substituée à la date de
notification de la décision de réception des travaux comme
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 118

point de départ des délais ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte
final, après mise en demeure restée sans effet, le décompte
peut être établi d’office par le Maître d’Œuvre aux frais de
l’Entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’Entrepreneur avec
le décompte général prévu à l’article 14.4 ci-dessous.
14.3.3 L’Entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de
décompte final, sauf sur les points sur lesquels il aurait émis
antérieurement des réserves, ainsi que sur le montant définitif
des intérêts moratoires.
14.3.4 Le projet de décompte final émis par l’Entrepreneur est
accepté ou rectifié par le Maître d’Œuvre; il devient alors le
décompte final.
14.4 Décompte général et définitif, solde
14.4.1 Le Maître d’Œuvre établit le décompte général qui comprend:
a) Le décompte final défini au paragraphe 3.4 du présent
Article;
b) L’état du solde établi, à partir du décompte final et du
dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions
que celles qui sont définies au paragraphe 2.1 du présent
Article pour les acomptes mensuels; et
c) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette
dernière récapitulation.
14.4.2 Le décompte général, signé par le Maître d’ouvrage, doit être
notifié à l’Entrepreneur par ordre de service avant la plus
tardive des deux dates ci-après :
a) quarante-cinq (45) jours après la date de remise du projet de
décompte final;
b) trente (30) jours après la publication des derniers index de
référence permettant la révision du solde.
14.4.3 Le paiement du solde doit intervenir dans un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours à compter de la notification du décompte
général.
14.4.4 L’Entrepreneur doit, dans un délai de quinze (15) jours
compté à partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au Maître d’Œuvre, revêtu de sa signature, avec ou
sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il
refuse de le signer. Aucune réserve ultérieure ne sera
acceptée après que l’Entrepreneur aura renvoyé le décompte.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve,
cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 119

concerne le montant des intérêts moratoires; ce décompte

devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée
avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves
doivent être exposés par l’Entrepreneur dans un mémoire de
réclamation qui précise le montant des sommes dont il
revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les
réclamations déjà formulées antérieurement qui n’ont pas fait
l’objet d’un règlement définitif; ce mémoire doit être remis au
Maître d’Œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du
présent paragraphe. Le règlement du différend intervient alors
suivant les modalités indiquées à l’article 50 du CCAG.
Si les réserves sont partielles, l’Entrepreneur est lié par son
acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels
ces réserves ne portent pas.
14.4.5 Dans le cas où l’Entrepreneur n’a pas renvoyé au Maître
d’Œuvre le décompte général signé dans le délai de quinze
(15) jours fixé au paragraphe 4.4 du présent article, ou encore,
dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé
son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses
réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé être accepté par lui; il devient le
décompte général et définitif du marché.
14.5 Règlement en cas de sous-traitants payés directement

14.5.1 Lorsqu’un sous-traitant bénéficie d’un paiement direct,

l’Entrepreneur joint au projet de décompte une attestation
indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues,
pour la partie de la prestation exécutée, et que le Maître
d’ouvrage devra faire régler à ce sous-traitant.

Les paiements du sous-traitant intéressé sont effectués dans

la limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi
que des attestations prévues à l’alinéa précédent.

Le montant total des paiements effectués au profit d’un

sous-traitant ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du marché ne peut excéder le
montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché.

14.5.2 L’Entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de

décomptes et à accepter le décompte général; sont seules
recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.

14.5.3 Les paiements à faire au sous-traitant sont effectués sur la

base des pièces justificatives et de l’acceptation de
l’Entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation,
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 120

transmises par celui-ci conformément aux stipulations de

l’article 14.5.1.

Dès réception de ces pièces, le Maître d’ouvrage avise

directement le sous-traitant de la date de réception du
projet de décompte et de l’attestation envoyés par
l’Entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement
à son profit a été accepté par l’Entrepreneur.

Le paiement des sommes dues au sous-traitant doit

intervenir dans les délais prévus aux Articles 14.2.3 et
14.4.3.

Un avis de paiement est adressé à l’Entrepreneur et au

sous-traitant.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours,

comptés à partir de la réception des pièces justificatives
servant de base au paiement direct, pour les accepter ou
pour signifier au sous-traitant son refus motivé
d’acceptation. Passé ce délai, l’Entrepreneur est réputé
avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties
des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément
acceptées ou refusées.

Dans le cas où l’Entrepreneur n’a, dans le délai de quinze

(15) jours suivant la réception du projet de décompte du
sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-
ci au Maître d’ouvrage, le sous-traitant envoie directement
au Maître d’ouvrage une copie du projet de décompte. Il y
joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet
de décompte à l’Entrepreneur.

Le Maître d’ouvrage met aussitôt en demeure

l’Entrepreneur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cette
lettre qu’il a opposé un refus motivé à son sous-traitant
dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès
réception de l’avis, le Maître d’ouvrage informe le sous-
traitant de la date de cette mise en demeure.

A l’expiration de ce délai, et au cas où l’Entrepreneur ne

serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le Maître
d’ouvrage dispose du délai prévu à l’article 14.2.3 pour
mandater les sommes à régler au sous-traitant, à
concurrence des sommes restant dues à l’Entrepreneur au
titre des projets de décompte qu’il a présentés.

14.6 Réclamation ou action directe d’un sous-traitant

Si un sous-traitant de l’Entrepreneur met en demeure le Maître
d’ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu’il estime
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 121

lui être dues par l’Entrepreneur au titre du contrat de sous-

traitance, l’Unité de Gestion Administrative peut retenir les
sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l’Entrepreneur, à
condition que le sous-traitant ait été un sous-traitant agréé et que
son droit à paiement direct ait été reconnu préalablement dans le
cadre du marché ou qu’il résulte de la réglementation en vigueur.
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, l’Unité de

Gestion Administrative paie le sous-traitant et les sommes dues à
l’Entrepreneur sont réduites en conséquence.

15. Règlement du Le présent Article concerne les ouvrages ou travaux dont la

prix des réalisation est décidée par le Maître d’ouvrage et pour lesquels le
ouvrages ou marché ne prévoit pas de prix. Ces travaux pourront être demandés à
travaux non l’Entrepreneur, par un ordre de service, qui sera tenu de les réaliser à
prévus condition que le marché ait été modifié par un avenant conclu dans
les conditions prévues au Code des marchés publics.
15.1 Les prix nouveaux concernant les ouvrages ou travaux définis au
paragraphe 1 ci-dessus peuvent être soit des prix unitaires, soit des
prix forfaitaires.
Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les
prix du marché et sur la base des conditions économiques en vigueur
le mois d’établissement de ces prix.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails
de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans
les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix
nouveaux.

16. Augmentation 16.1 Pour l’application du présent article et de l’article 17 du CCAG, la

dans la masse “masse” des travaux s’entend du montant des travaux à l’entreprise,
des travaux évalués à partir des prix de base définis au paragraphe 11.1.1 du
CCAG, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux,
définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 15 du
CCAG.
La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des
prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial.
16.2 Sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 4 du
présent article, l’Entrepreneur est tenu de mener à son terme la
réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit
l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités
prévues dans le marché.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 122

17. Pertes et 17.1 Il n’est alloué à l’Entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes,
avaries - Force avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance,
majeure son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
17.2 L’Entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les
dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et le
matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les
tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui
sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés
les travaux.
17.3 On entend par force majeure, pour l’exécution du présent marché,
tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des
parties et qui rend l’exécution du marché pratiquement impossible, tel
que catastrophes naturelles, incendies, explosions, guerre,
insurrection, mobilisation, grèves générales, tremblements de terre,
mais non les actes ou événements qui rendraient seulement
l’exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son
débiteur.
Le CCAP définit, en tant que besoin, le seuil des intempéries et
autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement
de force majeure au titre du présent marché.
En cas de survenance d’un événement de force majeure,
l’Entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais
d’exécution, étant précisé toutefois qu’aucune indemnité ne peut
néanmoins être accordée à l’Entrepreneur pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel
étant réputés compris dans les prix du marché.
L’Entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt
après l’apparition d’un cas de force majeure, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au Maître d’ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments
constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la
réalisation du marché.
Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de
l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Si, par la suite de cas de force majeure, l’Entrepreneur ne pouvait
exécuter les prestations telles que prévues au marché pendant une
période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs
délais avec le Maître d’ouvrage les incidences contractuelles desdits
événements sur l’exécution du marché et en particulier sur le prix, les
délais et les obligations respectives de chacune des parties.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 123

Quand une situation de force majeure aura existé pendant une période
de soixante (60) jours au moins, chaque partie aura le droit de résilier
le marché par une notification écrite à l’autre partie.

C. Délais

18. Fixation et 18.1 Délais d’exécution

prolongation
des délais 18.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le marché s’applique
à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à
l’Entrepreneur, y compris, sauf dispositions contraires du
marché, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des terrains et des lieux. Ce délai tient compte
notamment de toutes les sujétions résultant, le cas échéant,
des travaux réalisés par des sous-traitants et/ou par toutes
autres entreprises sur le site.
Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, ce
délai commence à courir à compter de la date de notification
de l’ordre de service de commencer les prestations.
18.1.2 Les dispositions du paragraphe 1.1 du présent article
s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de
l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché
pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de
certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles des
prestations.
18.2 Prolongation des délais d’exécution
18.2.1 Lorsqu’un changement de la masse de travaux ou une
modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages,
une substitution à des ouvrages initialement prévus
d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues
au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par
l’Unité de Gestion Administrative ou encore un retard dans
l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du
Maître d’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet
d’un autre marché, justifie soit une prolongation du délai
d’exécution, soit le report du début des travaux, l’importance
de la prolongation ou du report est débattue par le Maître
d’Œuvre avec l’Entrepreneur, puis elle est soumise à
l’approbation de l’Unité de Gestion Administrative, et la
décision prise par celui-ci est notifiée à l’Entrepreneur par
ordre de service.
18.2.2 Dans le cas d’intempéries dépassant le seuil fixé au CCAP,
entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais
d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation
est notifiée à l’Entrepreneur par un ordre de service qui en
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 124

précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées

réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté
du fait des intempéries, conformément auxdites dispositions,
en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées
d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP.
18.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du
présent article, l’Entrepreneur ne pourra avoir droit à une
prolongation des délais d’exécution que dans les cas suivants :
a) mise en œuvre des dispositions de l’article 19 du
CCAG,
b) non-respect par le Maître d’ouvrage de ses propres
obligations; ou
c) conclusion d’un avenant.
18.2.4 Lorsque la prolongation des délais d’exécution notifiée à
l’Entrepreneur par ordre de service aura dépassé une durée
fixée dans le CCAP, ce dernier aura la faculté, dans les quinze
(15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service
entraînant un dépassement de cette durée, de demander la
résiliation du marché.
19. Pénalités, et 19.1 En cas de retard dans l’exécution des travaux, il est appliqué une
retenues pénalité journalière, fixée par le CCAP, égale à un certain nombre de
millièmes du montant de l’ensemble du marché. Ce montant est celui
qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus; il
est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 14.1.1 du
CCAG.
19.2 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du
retard par le Maître d’Œuvre et le Maître d’ouvrage peut, sans
préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant
de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à
l’Entrepreneur. Le paiement de ces pénalités par l’Entrepreneur, qui
représentent une évaluation forfaitaire des dommages-intérêts dus au
Maître d’ouvrage au titre du retard dans l’exécution des travaux, ne
libère en rien l’Entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché.
19.3 Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour
inclus de la notification de l’Ordre de service d’arrêt des travaux
ordonné par le Maître d’ouvrage, de la notification de la décision de
résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise de
l’Entrepreneur si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article
47 du CCAG.
19.4 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux
pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour le cas de retard
dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 125

dates limites fixés dans le marché.

19.5 Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou
chômés, ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.6 Le montant des pénalités est plafonné au niveau fixé par le CCAP.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le Maître d’ouvrage est en
droit de résilier le marché sans mise en demeure préalable.

D. Réalisation des ouvrages

20. Provenance L’Entrepreneur a le libre choix de la provenance des matériaux ou

des composants de construction ainsi que du mode de transport de ces
fournitures, divers éléments, leur assurance et les services bancaires qui s’y
équipements, rapportent, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
matériels, conditions fixées par le marché.
matériaux et
produits
21. Lieux 21.1 Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des
d’extraction ou matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent
emprunt des insuffisants en qualité ou en quantité, l’Entrepreneur doit en aviser à
matériaux temps le Maître d’Œuvre; ce dernier désigne alors, sur proposition
éventuelle de l’Entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou
d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un
nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’Article 15 du
CCAG.
21.2 Si le marché prévoit que des lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis
à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’ouvrage, les
indemnités d’occupation et, le cas échéant, les redevances de toute
nature sont à la charge du Maître d’ouvrage; l’Entrepreneur ne peut
alors, sans autorisation écrite du Maître d’Œuvre, utiliser pour des
travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu’il a extraits
dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt.
21.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent Article,
l’Entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les
redevances de toute nature éventuellement dues pour ces extractions
ou emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur. Toutefois, le Maître
d’ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours à
l’Entrepreneur si celui-ci le leur demande pour lui faciliter l’obtention
de toutes autorisations administratives dont il aurait besoin pour les
extractions et emprunts de matériaux.
21.4 L’Entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation
des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais
d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le Maître d’ouvrage, la
charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par
l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 126

les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux

d’extraction ou d’emprunt, et la remise en état. Il garantit le Maître
d’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la
charge de celui-ci.
22. Qualité des 22.1 Les matériaux et composants de construction doivent être conformes
matériaux et aux stipulations du marché, aux prescriptions de normes homologuées
produits— au plan international et conformes à la réglementation en vigueur.
Application Les normes applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour
des normes du mois du dépôt des offres. Les dérogations éventuelles aux normes,
si elles ne résultent pas expressément de documents techniques du
marché, sont indiquées ou récapitulées comme telles au CCAP.
22.2 L’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants
de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le
marché que si le Maître d’Œuvre l’y autorise par écrit. Les prix
correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise
que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix et si
l’augmentation ou réduction résultant de ces nouveaux prix a été
acceptée par les autorités compétentes. Ces prix sont établis suivant
les modalités prévues à l’Article 15 du CCAG, le Maître d’Œuvre
devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les
quinze (15) jours qui suivent l’autorisation donnée.

23. Vérification 23.1 Les matériaux produits et composants de construction sont soumis,
qualitative des pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves,
matériaux et conformément aux stipulations du marché, aux prescriptions des
produits - normes internationales homologuées et conformes à la réglementation
Essais et en vigueur; les dispositions de l’article 24 du CCAG relatives à la
épreuves définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à ces
normes sont à retenir pour le présent article.
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes
opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions de
l’Entrepreneur soumises à l’acceptation du Maître d’Œuvre.
23.2 L’Entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de
construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend
toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants
puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de
vérification ou acceptés ou refusés; les matériaux, produits et
composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les
dispositions de l’article 37 du CCAG étant appliquées s’il y a lieu.
23.3 Les vérifications sont faites, suivant les indications du marché ou, à
défaut, suivant les décisions du Maître d’Œuvre, soit sur le chantier,
soit dans les usines, magasins ou carrières de l’Entrepreneur et des
sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître
d’Œuvre ou, si le marché le prévoit, par un laboratoire ou un
organisme de contrôle.
Dans le cas où le Maître d’Œuvre ou son préposé effectue
personnellement les essais, l’Entrepreneur met à sa disposition le
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 127

matériel nécessaire et il doit également fournir l’assistance, la main-

d’œuvre, l’électricité, les carburants, les entrepôts et les appareils et
instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner,
mesurer et tester tous matériaux et matériels. Toutefois,
l’Entrepreneur n’a la charge d’aucune rémunération du Maître
d’Œuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de
contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’Entrepreneur. Ce
dernier adresse au Maître d’Œuvre, les certificats constatant les
résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître
d’Œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de
construction peuvent ou non être utilisés.
Dans tous les cas, l’Entrepreneur, le fournisseur ou le sous-traitant
autorisera l’accès à ses locaux au Maître d’Œuvre ou à l’organisme
de contrôle afin qu’ils puissent opérer toutes vérifications en
conformité avec les dispositions du marché.
23.4 L’Entrepreneur doit convenir avec le Maître d’Œuvre des dates et
lieux d’exécution des contrôles et des essais des matériaux et matériel
conformément aux dispositions du marché. Le Maître d’Œuvre doit
notifier à l’Entrepreneur au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance
son intention de procéder au contrôle ou d’assister aux essais; si le
Maître d’Œuvre n’est pas présent à la date convenue, l’Entrepreneur
peut, sauf instruction contraire du Maître d’Œuvre, procéder aux
essais, qui seront considérés comme ayant été faits en présence du
Maître d’Œuvre.
L’Entrepreneur doit immédiatement faire parvenir au Maître d’Œuvre
des copies dûment certifiées des résultats des essais. Si le Maître
d’Œuvre n’a pas assisté aux essais, les résultats de ces derniers sont
présumés avoir été approuvés par lui.
23.5 L’Entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons
nécessaires pour les vérifications.
L’Entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des
dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux
différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.
23.6 Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les
normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de
construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le
Maître d’Œuvre peut prescrire, en accord avec l’Entrepreneur, des
vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter
éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction
sur les prix; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications
sont à la charge de l’Entrepreneur.
23.7 Ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur :
a) les essais et épreuves que le Maître d’Œuvre exécute ou fait
exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 128

normes; ni
b) les vérifications éventuellement prescrites par le Maître
d’Œuvre sur des matériaux, produits ou composants de
construction devant porter un estampillage mentionné au
marché ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui
n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités
inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément.
23.8 L’Entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et
de séjour que les vérifications entraînent pour l’Unité de Gestion
Administrative, le Maître d’Œuvre ou leurs préposés.
24. Vérification 24.1 La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
quantitative contradictoirement.
des matériaux
et produits Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les
indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes;
toutefois, le Maître d’Œuvre a toujours le droit de faire procéder,
pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule.
Les frais de cette vérification sont :
a) à la charge de l’Entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe, au
préjudice du Maître d’ouvrage, un écart de masse supérieur à la
freinte normale de transport;
b) à la charge du Maître d’ouvrage dans le cas contraire.
24.2 S’il est établi que des transports de matériaux, produits ou
composants de construction sont effectués dans des véhicules routiers
en surcharge, les dépenses afférentes à ces transports ne sont pas
prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les
prix des ouvrages qui comprennent la rémunération de ces transports
subissent une réfaction fixée par ordre de service en se référant, s’il y
a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions des
prix forfaitaires.
25. Prise en 25.1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par le Maître d’ouvrage de
charge, certains matériaux, produits ou composants de construction,
manutention et l’Entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée
conservation sur le Site.
par
l’Entrepreneur 25.2 Si la prise en charge a lieu en présence d’un représentant du Maître
des matériaux d’ouvrage, elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant
et produits sur les quantités prises en charge.
fournis par le
25.3 Si la prise en charge a lieu en l’absence du Maître d’ouvrage, les
Maître
quantités prises en charge par l’Entrepreneur sont réputées être celles
d’ouvrage dans
pour lesquelles il a donné décharge écrite au transporteur ou au
le cadre du
fournisseur qui a effectué la livraison.
marché
Dans ce cas, l’Entrepreneur doit s’assurer, compte tenu des
indications de la lettre de voiture ou de l’avis de livraison porté à sa
connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 129

défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission,

une erreur, une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’objet du
transporteur ou du fournisseur les réserves d’usage et en informer
aussitôt le Maître d’Œuvre.
25.4 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux,
produits ou composants, et même en cas de prise sur stock,
l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de
déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et
de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre
des matériaux, produits ou composants, éventuellement dans les
conditions et délais stipulés au CCAP.
L’Entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de
dépassement de délais, toutes redevances pour dépassement de délais
tarifaires de déchargement et, d’une façon générale, toutes pénalités
et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs
homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la
charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte
de son fait.
25.5 Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de
certains matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en
magasin, l’Entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les
magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les
conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées au
CCAP.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de
conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
25.6 Dans tous les cas, l’Entrepreneur a la garde des matériaux, produits et
composants à partir de leur prise en charge. Il assume la
responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions
particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.
25.7 L’Entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la
réception des matériaux, produits ou composants fournis par le Maître
d’ouvrage que si le marché précise :
a) le contenu du mandat correspondant;
b) la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux,
produits ou composants;
c) les vérifications à effectuer; et
d) les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la
disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’Œuvre.

25.8 En l’absence de stipulations particulières du marché, la charge des

frais résultant des prestations prévues au présent article est réputée
incluse dans les prix.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 130

26. Implantation 26.1 Plan général d’implantation des ouvrages

des ouvrages
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui
précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par
rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’Entrepreneur, par
ordre de service, dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du
marché.
26.2 Responsabilité de l’Entrepreneur
L’Entrepreneur est responsable :
a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères,
lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître
d’Œuvre;
b) de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du
dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des
ouvrages; et
c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la
main-d’œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées
ci-dessus.
26.3 Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une
erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le
dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque des
ouvrages, l’Entrepreneur doit, si le Maître d’Œuvre le demande,
rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du Maître
d’Œuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données
incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification
incombe au Maître d’ouvrage.
26.4 La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou
nivellement par le Maître d’Œuvre ne dégage en aucune façon
l’Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces
opérations; l’Entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement
tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés
lors de l’implantation des ouvrages.
27. Préparation 27.1 Période de mobilisation
des travaux
La période de mobilisation est la période qui court à compter de
l’entrée en vigueur du marché et pendant laquelle, avant l’exécution
proprement dite des travaux, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur
ont à prendre certaines dispositions préparatoires et à établir certains
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période
dont la durée est fixée au CCAP, est incluse dans le délai
d’exécution.
27.2 Programme d’exécution
Dans le délai stipulé au CCAP, l’Entrepreneur soumettra à l’Unité de
Gestion Administrative, pour approbation, un programme
d’exécution des travaux qui soit compatible avec la bonne exécution
du marché tenant compte notamment, le cas échéant, de la présence
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 131

de sous-traitants ou d’autres entreprises sur le Site. L’Entrepreneur

est tenu, en outre, sur demande du Maître d’Œuvre, de lui donner par
écrit, à titre d’information, une description générale des dispositions
et méthodes qu’il propose d’adopter pour la réalisation des travaux.
Si à un moment quelconque, il apparaît au Maître d’Œuvre que
l’avancement des travaux ne correspond pas au programme
d’exécution approuvé, l’Entrepreneur fournira, sur demande du
Maître d’Œuvre, un programme révisé présentant les modifications
nécessaires pour assurer l’achèvement des travaux dans le délai
d’exécution.
Le programme d’exécution des travaux précise notamment les
matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier
d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires est annexé à ce programme. Le programme
correspondant distinguera les matériels et équipements devant être
importés de façon temporaire et exclusivement destinés à la
réalisation des travaux.
Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du Maître
d’Œuvre quinze (15) jours au moins avant l’expiration de la période
de mobilisation. Ce visa ne décharge en rien l’Entrepreneur de sa
responsabilité de réaliser les travaux dans des délais et selon un
programme compatible avec la bonne exécution du marché. En
outre, sauf dispositions contraires du marché, l’absence de visa ne
saurait faire obstacle à l’exécution des travaux.
27.3 Plan de sécurité et d’hygiène
Si le CCAP le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au
paragraphe 32.4 du CCAG font l’objet d’un plan de sécurité et
d’hygiène. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
paragraphe 2 du présent Article sont alors applicables à ce plan.

28. Plans 28.1 Documents fournis par l’Entrepreneur

d’exécution -
Notes de 28.1.1 Sauf dispositions contraires du marché, l’Entrepreneur établit
calculs - d’après les pièces contractuelles les documents nécessaires à
Etudes de la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
détail notes de calculs, études de détail. A cet effet, l’Entrepreneur
fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il
doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
notamment en ce qui concerne la stabilité et la résistance des
travaux et ouvrages. S’il reconnaît une erreur dans les
documents de base fournis par le Maître d’Œuvre; il doit le
signaler immédiatement par écrit au Maître d’Œuvre.
28.1.2 Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et
doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages
et les qualités des matériaux à mettre en œuvre. Ils doivent
définir complètement, en conformité avec les Cahier des
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 132

Clauses techniques figurant au marché, les formes des

ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans
tous les éléments et assemblages, les armatures et leur
disposition.
28.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres
documents établis par les soins ou à la diligence de
l’Entrepreneur sont soumis à l’approbation du Maître
d’Œuvre, celui-ci pouvant demander également la
présentation des avant-métrés. Toutefois, si le marché le
prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne
sont soumis qu’au visa du Maître d’Œuvre.
28.1.4 L’Entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage
qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du Maître
d’Œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution. Ces
documents sont fournis dans les conditions figurant au
paragraphe 5.4.2 du CCAG, sauf dispositions contraires des
Cahier des Clauses techniques.
28.1.5 Si le marché prévoit que le Maître d’ouvrage ou le Maître
d’Œuvre fournissent à l’Entrepreneur des documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de
l’Entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces
documents. Toutefois, l’Entrepreneur a l’obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui
sont normalement décelables par un homme de l’art; s’il
relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les
signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit.
29. Modifications 29.1 L’Entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux
apportées aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction du
dispositions Maître d’Œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet
techniques ordre, il est tenu de reconstruire à ses frais les ouvrages qui ne sont
pas conformes aux dispositions contractuelles. Toutefois, le Maître
d’Œuvre peut accepter les changements faits par l’Entrepreneur et les
dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des
comptes :
a) si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont
supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent
fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le
marché et l’Entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de
prix; et
b) si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les
dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l’objet
d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à
l’Article 15 du CCAG.
30. Installation, 30.1 Installation des chantiers de l’entreprise
organisation,
sécurité et 30.1.1 L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains
hygiène des dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 133

chantiers dans la mesure où ceux que le Maître d’ouvrage a mis à sa

disposition et compris dans le Site ne sont pas suffisants.
30.1.2 Sauf dispositions contraires du marché, l’Entrepreneur
supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à
l’entretien des installations de chantier, y compris les chemins
de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouverts à la circulation publique.
30.1.3 Si les chantiers ne sont d’un accès facile que par voie d’eau,
notamment lorsqu’il s’agit de travaux de dragage,
d’endiguement ou de pose de blocs, l’Entrepreneur doit, sauf
dispositions contraires du marché, mettre gratuitement une
embarcation armée à la disposition du Maître d’Œuvre et de
ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
30.1.4 L’Entrepreneur doit faire poser dans les chantiers et ateliers
un panneau indiquant le Maître d’ouvrage pour le compte
duquel les travaux sont exécutés, les noms, qualité et adresse
du Maître d’Œuvre, ainsi que les autres renseignements requis
par la législation du travail.
30.1.5 Tout équipement de l’Entrepreneur et ses sous-traitants, tous
ouvrages provisoires et matériaux fournis par l’Entrepreneur
et ses sous-traitants sont réputés, une fois qu’ils sont sur le
Site, être exclusivement destinés à l’exécution des travaux et
l’Entrepreneur ne doit pas les enlever en tout ou en partie,
sauf dans le but de les déplacer d’une partie du Site vers une
autre, sans l’accord de l’Unité de Gestion Administrative. Il
est entendu que cet accord n’est pas nécessaire pour les
véhicules destinés à transporter le personnel, la main-d’œuvre
et l’équipement, les fournitures, le matériel ou les matériaux
de l’Entrepreneur vers ou en provenance du Site.
30.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent
L’Entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il
peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en
sus des emplacements que le Maître d’Œuvre met éventuellement à
sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit
soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du Maître
d’Œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des
dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des
dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la
sauvegarde de l’environnement, le justifient.
30.3 Autorisations administratives
Le Maître d’ouvrage fait son affaire de la délivrance à l’Entrepreneur
de toutes autorisations administratives, telles que les autorisations
d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions
de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des
ouvrages faisant l’objet du marché.
Le Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre apporteront leur concours
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 134

à l’Entrepreneur, si celui-ci le leur demande, pour lui faciliter

l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait
besoin, notamment pour pouvoir importer puis réexporter en temps
utile, le cas échéant selon un régime douanier et fiscal suspensif, tout
le matériel et l’équipement exclusivement destinés à la réalisation des
travaux et pour disposer des emplacements nécessaires au dépôt des
déblais.
30.4 Sécurité et hygiène des chantiers
30.4.1 L’Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les
mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents,
tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité
compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage
de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure
qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la
clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment
pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les
points de passage dangereux, le long et à la traversée des
voies de communication, doivent être protégés par des
garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié;
ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
30.4.2 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour
assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par l’établissement des réseaux de
voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si
l’importance des chantiers le justifie.
30.4.3 Sauf dispositions contraires du marché, toutes les mesures
d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la
charge de l’Entrepreneur.
30.4.4 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de
l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure
restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures
peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du Maître
d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité de l’Entrepreneur.
30.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la
signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions
réglementaires en la matière. Elle est réalisée sous le contrôle des
services compétents par l’Entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge
la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation, sauf dispositions contraires du marché et sans préjudice
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 135

de l’application du paragraphe 4.4 du présent article.

Si le marché prévoit une déviation de la circulation, l’Entrepreneur a
la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés. La police de la circulation aux
abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation
est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.
L’Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au
moins huit (8) jours ouvrables à l’avance, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère
mobile du chantier. L’Entrepreneur doit, dans les mêmes formes et
délai, informer les services compétents du repliement ou du
déplacement du chantier.
30.6 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux
30.6.1 L’Entrepreneur doit conduire les travaux de manière à
maintenir dans des conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes,
ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions
données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans
lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces
communications et à l’écoulement des eaux.
30.6.2 En cas d’inobservation par l’Entrepreneur des prescriptions
ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais de
l’Entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure
restée sans effet. En cas d’urgence ou de danger, ces mesures
peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
30.7 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux
habités, fréquentés ou protégés
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à
proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection
au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’Entrepreneur doit
prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire,
dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et
aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les
difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les
poussières.
30.8 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des
câbles ou ouvrages souterrains de télécommunications
Lorsque, au cours de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur
rencontre des repères indiquant le parcours de câbles, de
canalisations ou d’ouvrages souterrains, il maintient ces repères à
leur place ou les remet en place si l’exécution des travaux a nécessité
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 136

leur enlèvement momentané. Ces opérations requièrent l’autorisation

préalable du Maître d’Œuvre.
L’Entrepreneur est responsable de la conservation, du déplacement et
de la remise en place, selon le cas, des câbles, des canalisations et
ouvrages spécifiés par le Maître d’ouvrage dans le marché et prend à
sa charge les frais y afférents. Lorsque la présence de câbles, de
canalisations ou installations n’a pas été mentionnée dans le marché,
mais est signalée par des repères ou des indices, l’Entrepreneur a un
devoir général de diligence et des obligations analogues à celles
énoncées ci-avant en ce qui concerne la conservation, le déplacement
et la remise en place. Dans ce cas, le Maître d’ouvrage l’indemnise
des frais afférents à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont
nécessaires à l’exécution du marché.
30.9 Démolition de constructions
30.9.1 L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans
les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande
au Maître d’Œuvre quinze (15) jours à l’avance, le défaut de
réponse dans ce délai valant autorisation.
30.9.2 Sauf dispositions contraires du marché, l’Entrepreneur n’est
tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits
provenant de démolition ou de démontage, à aucune
précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation
de tri en vue de leur réemploi.
30.10 Emploi des explosifs
30.10.1 Sous réserve des restrictions ou des interdictions
éventuellement stipulées dans le marché, l’Entrepreneur doit
prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions
nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun
danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun
dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux
ouvrages faisant l’objet du marché.
30.10.2 Pendant toute la durée des travaux, et notamment après le tir
des mines, l’Entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la
responsabilité prévue au paragraphe 10.1 du présent Article,
doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains
supérieurs afin de faire tomber les parties de rochers ou autres
qui pourraient avoir été ébranlées directement ou
indirectement par le tir des mines.
31. Engins 31.1 Si le marché indique que le site des travaux peut contenir des engins
explosifs de de guerre non explosés, l’Entrepreneur applique les mesures spéciales
guerre de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente. En
tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré,
l’Entrepreneur doit :
a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute
circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation,
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 137

balises, etc.;
b) informer immédiatement le Maître d’Œuvre et l’autorité
chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non
explosés; et
c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation
par ordre de service.
31.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, l’Entrepreneur doit
en informer immédiatement le Maître d’Œuvre ainsi que les autorités
administratives compétentes et prendre les mesures définies aux
alinéas a) et c) du paragraphe 1 du présent Article.
31.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent
article ne sont pas à la charge de l’Entrepreneur.
32. Matériaux, 32.1 L’Entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute
objets et nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans
vestiges les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si
trouvés sur les le Maître d’Œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver
chantiers avec des soins particuliers.
32.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges
pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique,
l’Entrepreneur doit le signaler au Maître d’Œuvre et faire toute
déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
l’Entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans
autorisation de l’Unité de Gestion Administrative. Il doit mettre en
lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
32.3 Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux
mettent au jour des restes humains, l’Entrepreneur en informe
immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette
découverte a été faite et en rend compte au Maître d’Œuvre.
32.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent Article,
l’Entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses justifiées
entraînées par ces découvertes.
33. Dégradations 33.1 L’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter
causées aux que les routes ou les ponts communiquant avec ou se trouvant sur les
voies publiques itinéraires menant au Site ne soient endommagés ou détériorés par la
circulation des véhicules et engins de l’Entrepreneur ou de l’un
quelconque de ses sous-traitants; en particulier, il doit choisir des
itinéraires et des véhicules adaptés et limiter et répartir les
chargements de manière à ce que toute circulation exceptionnelle qui
résultera du déplacement des équipements, fournitures, matériels et
matériaux de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants vers ou en
provenance du Site soit aussi limitée que possible et que ces routes et
ponts ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile.
33.2 Sauf dispositions contraires du marché, l’Entrepreneur est
responsable et doit faire exécuter à ses frais tout renforcement des
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 138

ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant avec

ou se trouvant sur les itinéraires menant au Site qui faciliterait le
transport des équipements, fournitures, matériels et matériaux de
l’Entrepreneur et de ses sous-traitants et l’Entrepreneur doit
indemniser le Maître d’ouvrage de toutes réclamations relatives à des
dégâts occasionnés à ces routes ou ponts par ledit transport, y compris
les réclamations directement adressées au Maître d’ouvrage.
33.3 Dans tous les cas, si ces transports ou ces circulations sont faits en
infraction aux prescriptions du Code de la route ou des arrêtés ou
décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la
conservation des voies publiques, l’Entrepreneur supporte seul la
charge des contributions ou réparations.
34. Dommages 34.1 L’Entrepreneur a, à l’égard du Maître d’ouvrage, la responsabilité
divers causés pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la
par la conduite conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s’il
des travaux ou établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement
les modalités des dispositions du marché ou de prescriptions d’ordre de service, ou
de leur sauf si le Maître d’ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels
exécution dommages, a été condamné sans avoir appelé l’Entrepreneur en
garantie devant la juridiction saisie. Les dispositions de cet article ne
font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article 35 du
CCAG.
35. Enlèvement du 35.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur
matériel et des procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des
matériaux sans emplacements mis à sa disposition par le Maître d’ouvrage pour
emploi l’exécution des travaux. Il doit prendre toutes dispositions pour éviter
d’encombrer inutilement le Site et, en particulier, enlever tous
équipements, fournitures, matériel et matériaux qui ne sont plus
nécessaires.
35.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après
ordre de service resté sans effet et mise en demeure par l’Unité de
Gestion Administrative, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai
de trente (30) jours après la mise en demeure, être transportés
d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge
publique, aux frais et risques de l’Entrepreneur, ou être vendus aux
enchères publiques.
35.3 Les mesures définies au paragraphe 2 du présent Article sont
appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir
été stipulées dans le marché à l’encontre de l’Entrepreneur.
36. Essais et Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le
contrôle des marché, sont à la charge de l’Entrepreneur. Si le Maître d’Œuvre
ouvrages prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la
charge du Maître d’ouvrage.
37. Vices de 37.1 Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de
construction construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de
garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à
permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 139

cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage. Le Maître

d’Œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire
exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en
présence de l’Entrepreneur ou sans lui après avoir été dûment
convoqué.
37.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en
conformité avec les règles de l’art et les stipulations du marché, ainsi
que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de
mettre le vice en évidence, sont à la charge de l’Entrepreneur sans
préjudice de l’indemnité à laquelle le Maître d’ouvrage peut alors
prétendre.
Si aucun vice de construction n’est constaté, l’Entrepreneur est
remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a
supportées.
38. Documents Sauf dispositions différentes du marché et indépendamment des
fournis après documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des
exécution travaux en application de l’Article 30.1 du CCAG, l’Entrepreneur
remet au Maître d’Œuvre, en trois (3) exemplaires, dont un sur
calque:
a) au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des
normes internationales en vigueur et conforme à la
réglementation applicable; et
b) dans les soixante (60) jours suivant la réception : les plans et
autres documents conformes à l’exécution, pliés au format
normalisé A4.

E. Réception et Garanties

39. Réception 39.1 La réception provisoire a pour but le contrôle et la conformité des
provisoire travaux avec l’ensemble des obligations du marché et, en particulier,
avec les Cahiers des Clauses techniques. Si le CCAP le prévoit, la
réception peut être prononcée par tranche de travaux étant précisé
que, dans ce cas, c’est la réception de la dernière tranche qui tiendra
lieu de réception provisoire de travaux au sens du présent marché.
L’Entrepreneur avise à la fois l’Unité de Gestion Administrative et le
Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les
travaux ont été achevés ou le seront.
Le Maître d’Œuvre procède, l’Entrepreneur ayant été convoqué, aux
opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui,
sauf dispositions contraires du CCAP, est de vingt (20) jours à
compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de
la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette
dernière date est postérieure.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 140

L’Unité de Gestion Administrative, avisé par le Maître d’Œuvre de la

date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le
procès-verbal prévu au paragraphe 2 du présent article mentionne soit
la présence de l’Unité de Gestion Administrative ou de son
représentant, soit, en son absence, le fait que le Maître d’Œuvre
l’avait dûment avisée.
En cas d’absence de l’Entrepreneur à ces opérations, il en est fait
mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.
39.2 Les opérations préalables à la réception comportent :
a) la reconnaissance des ouvrages exécutés;
b) les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;
c) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations
prévues au marché;
d) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons;
e) la constatation du repliement des installations de chantier et de
la remise en état des terrains et des lieux, sauf stipulation
différente du CCAP, prévue au paragraphe 1.1 de l’Article 20
du CCAG; et
f) les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ
par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par l’Entrepreneur; si ce
dernier refuse de le signer; il en est fait mention.
Dans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le
Maître d’Œuvre fait connaître à l’Entrepreneur s’il a ou non proposé
à l’Unité de Gestion Administrative de prononcer la réception
provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement
des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a
éventuellement proposé d’assortir la réception.
39.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception
provisoire et des propositions du Maître d’Œuvre, l’Unité de Gestion
Administrative décide si la réception provisoire est ou non prononcée
ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il
fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision
ainsi prise est notifiée à l’Entrepreneur dans les quarante cinq (45)
jours suivant la date du procès-verbal.
A défaut de décision de l’Unité de Gestion Administrative notifiée
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du Maître d’Œuvre
sont considérées comme acceptées.
La réception, si elle est prononcée ou réputée prononcée, prend effet
à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
39.4 S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant
encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, l’Unité de
Gestion Administrative peut décider de prononcer la réception
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 141

provisoire, sous réserve que l’Entrepreneur s’engage à exécuter ces

prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. La constatation
de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal
dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations
préalables à la réception.
39.5 Lorsque la réception provisoire est assortie de réserves,
l’Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons
correspondantes dans le délai fixé par l’Unité de Gestion
Administrative ou, en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant la
réception définitive.
Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit,
l’Unité de Gestion Administrative peut les faire exécuter aux frais et
risques de l’Entrepreneur.
39.6 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas
entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la
sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, l’Unité de
Gestion Administrative peut, eu égard à la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en
conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés
défectueux et proposer à l’Entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l’Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont
motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée
sans réserve.
Dans le cas contraire, l’Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.
39.7 Toute prise de possession des ouvrages par le Maître d’ouvrage doit
être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve
de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
39.8 La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des
risques au profit du Maître d’ouvrage et constitue le point de départ
de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de
l’Article 44 du CCAG.
39.9 A l’issue de la réception provisoire, l’Entrepreneur doit débarrasser et
retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux
excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute
nature et laisser le site et les ouvrages propres et en bon état de
fonctionnement. Il est toutefois entendu que l’Entrepreneur est
autorisé à conserver sur le Site, jusqu’à la fin du délai de garantie,
tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages
provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la
période de garantie.
40. Réception 40.1 Sous réserve de disposition contraire figurant au CCAP, la réception
définitive définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 142

réception provisoire. Au sein de cette période, l’Entrepreneur est tenu

à l’obligation de garantie contractuelle plus amplement décrite à
l’Article 44 du CCAG.
En outre, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, le
Maître d’Œuvre adressera à l’Entrepreneur les listes détaillées de
malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure
normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers.
L’Entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter
remède dans les conditions du marché. Il retournera au Maître
d’Œuvre les listes de malfaçons complétées par le détail des travaux
effectués.
L’Unité de Gestion Administrative délivrera alors, après avoir vérifié
que les travaux ont été correctement vérifiés et à l’issue de cette
période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des
travaux.
40.2 Si l’Entrepreneur ne remédie par aux malfaçons dans les délais, la
réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite
des travaux qui s’y rapportent. Dans le cas où ces travaux ne seraient
toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de
garantie contractuelle, le Maître d’ouvrage prononcera néanmoins la
réception définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser
les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de
l’Entrepreneur. Dans ce cas, le cautionnement définitif visé à
l’Article 7.1.1 demeurera en vigueur jusqu’au désintéressement
complet du Maître d’ouvrage par l’Entrepreneur.
40.3 La réception définitive marquera la fin d’exécution du présent marché
et libérera les parties contractantes de leurs obligations.
41. Mise à 41.1 Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de
disposition de service, prescrit à l’Entrepreneur de mettre, pendant une certaine
certains période, certains ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, non
ouvrages ou encore achevées à la disposition du Maître d’ouvrage et sans que
parties celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre
d’ouvrages d’exécuter, ou de faire exécuter par d’autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font l’objet du marché.
41.2 Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un
état des lieux est dressé contradictoirement entre le Maître d’Œuvre et
l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son
marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à
la disposition du Maître d’ouvrage. Il peut faire des réserves s’il
estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces
travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves
doivent être motivées par écrit et adressées au Maître d’Œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état
des lieux contradictoire est dressé.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 143

41.3 Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables,
l’Entrepreneur n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou
parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la
disposition du Maître d’ouvrage.
42. Garanties 42.1 Délai de garantie
contractuelles
Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du marché égal à la
durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive.
Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui
peuvent résulter pour lui de l’application de l’Article 42 du CCAG,
l’Entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de parfait
achèvement” au titre de laquelle il doit, à ses frais :
a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de
reprise prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’Article 41 du CCAG;
b) remédier à tous les désordres signalés par le Maître d’ouvrage
ou le Maître d’Œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit
conforme à l’état où il était lors de la réception ou après
correction des imperfections constatées lors de celle-ci;
e) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou
modificatifs jugés nécessaires par le Maître d’Œuvre et
présentés par lui au cours de la période de garantie; et
d) remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes à
l’exécution dans les conditions précisées à l’Article 40 du
CCAG.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits
par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de
remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci-dessus ne
sont à la charge de l’Entrepreneur que si la cause de ces déficiences
lui est imputable.
L’obligation pour l’Entrepreneur de réaliser ces travaux de parfait
achèvement à ses frais ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale, étant précisé
que la propreté et l’entretien courant incombent au Maître d’ouvrage.
A l’expiration du délai de garantie, l’Entrepreneur est dégagé de ses
obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont
mentionnées au paragraphe 2 du présent Article et la garantie prévue
à l’Article 7.2.2 du CCAG sera échue de plein droit sauf dans le cas
prévu à l’Article 42.2 du CCAG.
42.2 Garanties particulières
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le CCAP
définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux,
des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé
au paragraphe 1 du présent Article. L’existence de ces garanties
particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés
au-delà de la réception définitive.
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 144

43. Garantie légale 43.1 En application de la réglementation en vigueur, l’Entrepreneur est

responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître
d’ouvrage, à compter de la réception provisoire, des dommages même
résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination. Pour
s’exonérer de sa responsabilité au titre du présent article,
l’Entrepreneur doit prouver que les dommages proviennent d’une
cause qui lui est étrangère.

F. Résiliation du marché - Interruption des Travaux

44. Résiliation du 44.1 Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché
marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du
marché qui en fixe la date d’effet.
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux
paragraphes 3 et 4 de l’article 14 du CCAG, sous réserve des autres
stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 47 et 49 du
CCAG, l’Entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du
préjudice qu’il subit du fait de cette décision. II doit, à cet effet,
présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de
quarante-cinq (45) jours compté à partir de la notification du
décompte général.
44.2 En cas de résiliation, il est procédé, l’Entrepreneur ou ses ayants
droit, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations
relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire
des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du
matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de
ces opérations.
L’établissement de ce procès-verbal comporte réception provisoire
des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date
d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de
garantie défini à l’Article 44 du CCAG que pour le point de départ du
délai prévu pour le règlement final du marché au paragraphe 3.2 de
l’Article 14 du CCAG. En outre, les dispositions du paragraphe 8 de
l’Article 41 du CCAG sont alors applicables.
44.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, l’Unité de
Gestion Administrative fixe les mesures qui doivent être prises avant
la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent
comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par L’Entrepreneur dans le délai
imparti par l’Unité de Gestion Administrative, le Maître d’Œuvre les
fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Articles 45 et 46 du
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 145

CCAG, ces mesures ne sont pas à la charge de L’Entrepreneur.

44.4 Le Maître d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en
partie les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du marché, ainsi
que les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin
pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de
racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement
construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat
des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non
amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son
prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de
sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à
défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’Article 15 du CCAG.
44.5 L’Entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé
par le Maître d’Œuvre.
45. Décès, 45.1 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de
incapacité, l’Entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si, ,
règlement l’autorité judiciaire décide de la poursuite des activités de
judiciaire ou l’entreprise.
liquidation des
biens de 45.2 Dans les cas de résiliation prévus au présent Article, pour
l’Entrepreneur l’application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’Article 46
du CCAG, l’Unité de Gestion Administrative est substituée à
l’Entrepreneur.
46. Ajournement 46.1 L’ajournement des travaux peut être décidé par le Maître d’ouvrage.
des travaux II est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’Article 13 du
CCAG, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés
et des matériaux approvisionnés.
L’Entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être
indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il
aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans
les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités
prévues à l’Article 15 du CCAG.
46.2 Si le marché a une durée de douze(12) mois ou moins, le Maître
d’ouvrage peut ordonner l’ajournement de l’exécution du marché
pour une durée de plus de six (6) mois. Dans ce cas, l’Entrepreneur a
droit d’obtenir la résiliation de son marché sauf si, informé par écrit
d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée de
six (6) mois indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze
(15) jours, demandé la résiliation. Il en est de même en cas
d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse six (6) mois.
Si le marché a une durée d'exécution supérieure à douze (12) mois, le
droit de l’Entrepreneur à résiliation n'est ouvert qu'après ajournement
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 146

pour une durée ou des durées cumulées supérieures à six (6) mois et
ne pouvant excéder douze (12) mois.
46.3 Au cas où un acompte mensuel n’aurait pas été payé, l’Entrepreneur,
trente (30) jours après la date limite fixée au paragraphe 2.3 de
l’Article 14 du CCAG pour le paiement de cet acompte, peut, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à
l’Unité de Gestion Administrative, prévenir le Maître d’ouvrage de
son intention de suspendre les travaux au terme d’un délai de quinze
(15) jours. Si dans ce délai, l’acompte n’a pas été mandaté,
l’Entrepreneur peut suspendre la poursuite des travaux et obtenir la
résiliation de son marché aux torts du Maître d’ouvrage par notice
effective dans un délai de quinze (15) jours suivant son envoi.

G. Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges - Entrée en

vigueur – Critères d’origine

47. Mesures 47.1 A l’exception des cas prévus au paragraphe 2 de l’Article 16, lorsque
coercitives l’Entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux
ordres de service, l’Unité de Gestion Administrative le met en
demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui
lui est notifiée par écrit. Ce délai de quinze (15) jours à compter de la
date de notification de la mise en demeure.
47.2 Si l’Entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, l’établissement
d’une régie totale ou partielle aux frais et risques de l’Entrepreneur,
ou la résiliation du marché aux torts, frais et risques de l’Entrepreneur
peut être décidé par le Maître d’ouvrage.
47.3 En cas d’établissement d’une régie, les excédents de dépenses qui
résultent de la régie sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses
garanties, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d’insuffisance.
47.4 En cas de résiliation aux frais et risques de l’Entrepreneur, il peut être
passé un marché avec un autre Entrepreneur pour l’achèvement des
travaux. Par exception aux dispositions du paragraphe 4.2 de
l’Article 14, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à
l’Entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé
pour l’achèvement des travaux.
Dans le cas d’un nouveau marché aux frais et risques de
l’Entrepreneur, ce dernier est autorisé à en suivre l’exécution sans
pouvoir entraver les ordres du Maître d’Œuvre et de ses
représentants. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau
marché sont à la charge de l’Entrepreneur. Ils sont prélevés sur les
sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses garanties, sans
préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
47.5 Dans le cas d’un marché passé avec des Entrepreneurs groupés, si le
mandataire commun ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 147

entrepreneurs, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les

modalités définies au paragraphe 1 du présent Article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l’Unité de Gestion
Administrative invite les entrepreneurs groupés à désigner un autre
mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau mandataire, une
fois agréé par le Maître d’ouvrage, est alors substitué à l’ancien dans
tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, l’Unité de Gestion Administrative choisit
une personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers
entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des
autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du
nouveau coordonnateur.
48. Règlement des 48.1 Intervention du Maître d’ouvrage
différends
a) Si un différend survient entre l’Unité de Gestion Administrative et
l’Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service
ou sous toute autre forme, le fournisseur transmet à l’Unité de Gestion
Administrative, un mémoire exposant les motifs et indiquant les mon-
tants de ses réclamations.
b) L’Unité de Gestion Administrative et l’Entrepreneur feront tout leur
possible pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et in-
formelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le marché.
c) L’Unité de Gestion Administrative et l’Entrepreneur peuvent recourir
à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics. Ils peuvent
également avoir recours à l’arbitrage pour le règlement de leur diffé-
rend en conformité avec l’article 46. 3 et 46.4 des IC.
48.2 Procédure contentieuse
48.2.1 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à
l’amiable, le litige sera soumis à la juridiction ivoirienne
compétente à l’initiative de l’Unité de Gestion
Administrative ou du Titulaire, sous réserve des dispositions
du CCAP.
48.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux,
les parties continueront de réaliser leurs obligations
contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident
autrement d’un commun accord, et l’Unité de Gestion
Administrative paiera au Titulaire toute somme qui lui sera
due.

49. Droit 49.1 Droit applicable

applicable et
changement En l’absence de disposition figurant au CCAP, le droit applicable
dans la pour l’interprétation et l’exécution du présent marché est le droit de
réglementation la République de Côte d’Ivoire.
49.2 Changement dans la réglementation
Section VII. Cahier des Clauses Administratives Générales 148

A l’exception des changements de lois ou règlements ayant pour

effet de bouleverser l’économie des relations contractuelles et
engendrant une perte manifeste pour l’Entrepreneur et imprévisible
à la date de remise de l’offre, seuls les changements intervenus en
Côte d’Ivoire pourront être pris en compte pour modifier les
conditions financières du marché.

50. Entrée en Le marché entre en vigueur dès la notification de l’approbation au titulaire

vigueur du ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du
Marché marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf
dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 149

Section VIII. Cahier des Clauses Administratives

Particulières
Les Clauses Administratives Particulières qui suivent complètent les Clauses Administratives
Générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après
prévaudront sur celles des Clauses Administratives Générales. Le numéro de la Clause Générale à
laquelle se réfère une Clause Particulière est indiqué dans la colonne N°2 intitulée Article.

Article du
Conditions Disposition
CCAG
Désignation des 4.1.1 Nom de l’Autorité Contractante : Mairie de Cocody
intervenants Nom du Maître d’Ouvrage : Mairie de Cocody
Nom du Maître d’œuvre : Direction Régional du
Logement, de la Construction et de l’Urbanisme
4.2.2 selon le Code des marchés publics (Art 52 1 et 2) « Les
entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur
offre sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint, sous réserve du respect des règles
relatives à la liberté de prix et à la concurrence.
Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise,
membre du groupement est engagée pour la totalité du
marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en
tranches.

Le groupement est conjoint lorsque le marché étant

divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise,
membre du groupement s’engage à exécuter le ou les
lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être
attribué (s)»

Documents contractuels 5.2 (e) Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers
géotechniques
5.2 (h) Décomposition des prix forfaitaires: sans objet.
5.2 (j) Autres pièces contractuelles [Insérer, le cas échéant]

Estimation des 6.8 Sans objet

engagements financiers
du Maître d’ouvrage

Garantie de bonne 7.1.1 La garantie de bonne exécution sera de 3% du Montant

exécution et garantie de du marché
restitution d’avance - 7.2.1 La retenue de garantie sera de :
Retenue de garantie -
Cinq pour cent (5%) du montant initial du marché
Responsabilité -
Assurance La durée de garantie est de douze (12) mois
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre
du présent marché :
Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 150

Article du
Conditions Disposition
CCAG
- assurance des risques causés à des tiers:
- assurance des accidents de travail
7.3 - assurance “Tous risques chantier”:
- assurance couvrant la responsabilité décennale:Néant
NB :
a) le montant minimum garantie est de (cent pour
cent (100%) du montant du marché) en Francs CFA
b) Franchise est de cinq pour cent (5%) du sinistre

Contenu des prix 11.1 Les impôts, droits et taxes comprennent également la
taxe de régulation exigible à l’enregistrement du
marché au taux de 0,5% du montant HT du marché.

Nature des prix 11.2 Le marché est à prix global et forfaitaire

Révision des prix 11.4.2 Les prix sont fermes et les dispositions de l’Articles
11.4.2 du CCAG ne sont pas applicables
Actualisation des prix 11.4.3 SANS OBJET
Impôts, droits, taxes, 11.5.2 Les marchés sont soumis aux formalités de timbres
redevances, cotisations d’enregistrement et de redevances de régulation (0,5%
des montants HT des marchés) et autres droits et taxes
aux frais des titulaires
Rémunération de 12.3 Chaque acompte pourra comprendre une part
l’Entrepreneur correspondant aux approvisionnements de matériaux et
composants de construction constitués sur le Site des
travaux en vue de leur mise en œuvre. De telles avances
seront déduites de l’acompte rémunérant les travaux
correspondants, lorsqu’ils auront été réalisés et lesdits
approvisionnements mis en œuvre. Le solde total de ces
avances sur approvisionnements ne peut excéder quinze
pourcent (15%) du montant du marché.
Avance de démarrage 12.4 Le montant de l’avance de démarrage est de 00
pourcent (00 %) du montant du marché, augmenté,
le cas échéant, du montant des avenants.
Le remboursement de l’avance visée ci-dessus se fera
comme suit: SANS OBJET
Intérêts moratoires 12.7 Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux
d’intérêt légal en vigueur majoré d’un point
Domiciliation des 14.2.3 Les paiements à l’Entrepreneur seront effectués au
paiements compte bancaire suivant :
[Indiquer le compte bancaire du titulaire]
Force majeure 17.3 Seuil des intempéries constituant un cas de force
majeure : 10 jours
Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 151

Article du
Conditions Disposition
CCAG
Délai d’exécution 18.1.1 Le délai d’exécution des travaux est fixé à six (06)
mois.
Ce délai commence à courir à compter de la date
indiquée dans l’ordre de service de démarrer les
travaux par le maître d’œuvre.
Prolongation des délais 18.2.2 Seuil des intempéries entraînant une prolongation des
d’exécution délais d’exécution des travaux : 20 jours
Nombre de journées d’intempéries prévisibles : 30 jours
Seuil de prolongation 18.2.4 Seuil de prolongation des délais d’exécution ouvrant
des délais d’exécution droit à résiliation du marché : sans objet
ouvrant droit à la
résiliation du marché
Pénalités, et retenues 19.1 La pénalité journalière pour retard dans l’exécution est
fixée à : 1/3000ième du montant non révisé dû,
augmenté de ses éventuels avenants.
19.6 Le montant maximum des pénalités est de : dix
pourcent (10%) du montant du marché et de ses
avenants éventuels.
Prise en charge, 25.4 [indiquer, le cas échéant, les conditions particulières dans
manutention et lesquelles l’Entrepreneur est tenu de procéder aux opérations
conservation par nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention,
de rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en
l’Entrepreneur des dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants]
matériaux et produits
SANS OBJET
fournis par le Maître
d’ouvrage dans le cadre
du marché
Préparation des 27.1 Durée de la période de mobilisation : quinze (15) jours
travaux
27.2 Délai de soumission du programme d’exécution :
quinze (15) jours
27.3 Plan de sécurité et d’hygiène : Les mesures et
dispositions énumérées à l’Article 30.4 du CCAG
Maintien des 30.6.1 Les mesures et dispositions énumérées à l’Article
communications et de 30.6 du CCAG
l’écoulement des eaux
Réception provisoire 39.1 Les modalités de réception par tranche de travaux sont
les suivantes : Le principe de réception provisoire par
tranche de travaux est admis et les dispositions des
réceptions provisoires restent aussi valables pour les
réceptions provisoires par tranche de travaux.
Modification du délai du début des opérations préalables
à la réception des ouvrages : Non applicable.
39.2 b) Epreuves comprises dans les opérations préalables à la
réception selon les dispositions des Spécifications
Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Particulières 152

Article du
Conditions Disposition
CCAG
techniques.
Garanties particulières 42.2 Sans objet.
Règlement des 48.2 Les litiges sont réglés en premier à l’amiable devant
différends les autorités administratives. En cas de non
satisfaction, la partie la plus diligente pourra saisir
l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés
Publics (ANRMP). Toutefois, les parties peuvent
saisir la juridiction compétente en dernier recours.
les différends découlant du présent marché seront
tranchés définitivement selon le Règlement d’arbitrage
de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire (CACI)
Entrée en vigueur du 50 Le marché entre en vigueur dès son approbation par
marché l’autorité compétente et la notification du marché au
titulaire ou son délégué.
Section IX. Formulaires de marchés 153

Section IX. Formulaires de marchés

Liste des formulaires

1. Acte d’Engagement...................................................................................... 45

2. Modèle de cautionnement définitif (garantie bancaire).................................47

3. Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie bancaire)...........48

Section IX. Formulaires de marchés 154

1. ACTE D’ENGAGEMENT

[L’Attributaire remplit cet Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le …../ ……/2022 (insérer la date)

ENTRE
(1) [insérer le nom légal complet de l’Autorité Contractante] ________ de [insérer
l’adresse complète de l’Autorité Contractante] ____________ (ci-après dénommé l’« Au-
torité Contractante ») d’une part, et
(2) [insérer le nom légal complet du Titulaire] ___________ de [insérer l’adresse com-
plète du Titulaire] ______________ (ci-après dénommé le « Titulaire »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Autorité Contractante a lancé un appel d’offres pour les travaux de [insérer
une brève description des travaux] _____________ et a accepté l’offre du Titulaire pour l’exécu-
tion de ces travaux, pour un montant de [insérer le montant du marché] F.CFA TTC (ci-après dé-
nommé le « montant du marché ») et dans le délai maximal de [insérer le délai maximal d’exécu-
tion des travaux].

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respec-
tivement donné dans les clauses du marché auxquelles il est fait référence.

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du marché et être lus et interpré-
tés à ce titre :

a) le présent Acte d’Engagement

b) la Notification d’attribution du marché adressée au Titulaire par l’Autorité Contrac-
tante ;
c) l ‘offre et les Bordereaux des prix présentés par le Titulaire ;
d) le Cahier des Clauses Administratives Particulières. ;
e) le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
f) le bordereau des quantités, calendrier d’exécution, et Cahier des Clauses Techniques ;
et
g) [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire (s} éventuels] ________________

3. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du marché. En
cas de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévaudront dans l’ordre où
elles sont énumérées ci-dessus.

4. En contrepartie des paiements que l’Autorité Contractante doit effectuer au bénéfice du Ti-
tulaire, comme cela est indiqué ci-après, le Titulaire convient avec l’Autorité Contractante par les
présentes d’exécuter les travaux et de remédier aux défauts de ceux-ci conformément à tous égards
aux dispositions du marché.
Section IX. Formulaires de marchés 155

5. L’Autorité Contractante convient par la présente de payer au Titulaire, en contrepartie des

travaux, le montant du marché, ou tout autre montant dû au titre du marché, et ce, aux échéances et
de la façon prescrite par le marché.
Section IX. Formulaires de marchés 156

EN FOI DE QUOI les parties au présent marché ont fait signer le présent document conformément
aux lois en vigueur en Côte d’Ivoire, les jours et année mentionnés ci-dessous.

Pour le titulaire: (tous ces champs sont obliga- Pour l’Autorité Contractante et en son nom :
toires, ils doivent être renseignés par le titu- (tous ces champs sont obligatoires, ils doivent
laire) être renseignés par l’autorité contractante)

Signé et authentifié par : Signé et authentifié par :

Fonction : Fonction :

Signature : Signature :

Nom : Nom :

Date : Date :

Pour L’AUTORITE APPROBATRICE/ ORGANE APPROBATEUR

Approuvé par Délibération du Conseil Régional du N°……………du ………………….2022

Cachet
Section IX. Formulaires de marchés 157

2. MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

[Sur demande de l’attributaire, la banque ou l’établissement financier (garant) remplit cette

garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italique]

Date : [insérer la date]

Identification de l’AAO : [insérer l’objet et le numéro de l’appel d’offres]

[Insérer les nom et adresse de l’organisme d’émission]

Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Numéro de la garantie de bonne exécution : [insérer le numéro de la garantie]

Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire ») a
conclu avec vous le marché numéro [insérer le numéro du marché] en date du [insérer la date
d’approbation] pour les travaux de [insérer l’objet du marché] (ci-après dénommée « le
marché »).
De plus, nous comprenons qu’un cautionnement définitif est exigé en vertu des conditions du
marché.
A la demande du Titulaire, nous [insérer le nom de l’organisme d’émission] nous engageons par la
présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, tout montant que
vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres] F.CFA. Votre
demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se
conforme pas aux conditions du marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou
le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.
La présente garantie expire au plus tard le……/…./20…... [Insérer la date de fin d’exécution des
travaux], 1 et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.
La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation
des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du
15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de
garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.
[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de l’organisme
d’émission]
[Insérer la signature et le cachet de l’organisme]

1
La date est établie conformément à l’article 17.4 des Cahier des Clauses Administratives Générales (« CCAG »), en
tenant compte de toute obligation de garantie du Titulaire en vertu de l’article 27.2 du CCAG/CCAP. L’Autorité
Contractante doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du marché, il devra
demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant
la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, l’Autorité Contractante peut
envisager d’ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité
Contractante formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie
pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »
Section IX. Formulaires de marchés 158

3. MODÈLE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’AVANCE (GARANTIE BAN-

CAIRE)

[À la demande de l’attributaire, la banque remplit cette garantie type conformément aux

indications en italique]
Date : [insérer la date]
Identification de l’Appel d’Offres : [insérer le numéro et l’objet de l’appel d’offres]
[Insérer les nom et adresse de la banque d’émission]
Bénéficiaire : [insérer les nom et adresse de l’Autorité Contractante]
Numéro de la garantie de remboursement d’avance : [insérer le numéro de la garantie de
remboursement d’avance]
Nous avons été informés que [insérer le nom du Titulaire] (ci-après dénommé « le Titulaire ») a
conclu avec vous le marché numéro [insérer le numéro du marché] en date du [insérer la date]
pour les travaux de [insérer l’objet du marché] (ci-après dénommé « le marché »).
De plus, nous comprenons qu’une garantie de remboursement d’avance est exigée en vertu des
conditions du marché.
A la demande du Titulaire, nous [insérer le nom de la banque] nous engageons par la présente,
sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que
vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer la somme en chiffres et en lettres] F. CFA. Votre
demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le titulaire ne se
conforme pas aux conditions du marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que pour
l’exécution des travaux.
Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnée à la réception par le
Titulaire de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro [insérer le numéro
du compte bancaire] à [insérer les nom et adresse de la banque].
La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception d’une
copie de [Insérer le nom des documents établissant l’exécution des travaux] ou le…../…../20…..
[Insérer la date].1 Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.
La présente garantie est établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation
des sûretés adopté le 15 décembre 2010 et entré en vigueur le 16 mai 2011 (JO OHADA n° 22 du
15 février 2011) dont les articles 39 et 40 sont respectivement relatifs aux règles de formation de
garantie et contre garantie autonomes et à ses mentions obligatoires.
[Insérer le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la garantie au nom de la banque]
[Insérer la signature et le cachet de la banque]

1
Insérer la date de livraison prévue au calendrier initial de livraison. L’Autorité Contractante doit prendre en compte
le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée
de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la
garantie. Lorsqu’elle préparera la garantie, l’Autorité Contractante peut envisager d’ajouter ce qui suit à la fin de
l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Autorité Contractante formulée avant l’expiration de la
présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un
an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »